城市及道路照明工程施工合同

1、安裝工程施工合同編 號(hào):工程名稱：工程地點(diǎn):建設(shè)單位：施工單位：簽訂日期:安裝工程施工合同發(fā)包方： （以下簡(jiǎn)稱甲方）承包方： （以下簡(jiǎn)稱乙方）依照中華人民共和國(guó)合同法 、 中華人民共和國(guó)建筑法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就張家堡廣場(chǎng)照明工程，特訂立本合同。1. 合同內(nèi)容1.1 工程名稱：1.2 工程地點(diǎn)：1.3 工程范圍：施工工期2.1 開(kāi)始工作日期：年月日2.2 結(jié)束工作日期：年月日1.4 總?cè)諝v工作天數(shù)為 ：天2. 承包方式本工程為包工包料（不包含燈具采購(gòu)）的承包方式。3. 合同價(jià)款及付款方式4.1 合同總價(jià)款（暫定）人民幣： 元，大寫(xiě)：4.1.1

2、合同總價(jià)款包括照明工程施工費(fèi)和照明工程二次設(shè)計(jì)費(fèi)。4.1.2 合同價(jià)款中照明工程二次設(shè)計(jì)費(fèi)按工程總造價(jià)的4%計(jì)取。4.2 付款方式4.2.1 施工進(jìn)場(chǎng)兩天內(nèi)支付暫定工程款的30%， 工程施工電纜敷設(shè)完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗(yàn)收后支付至總工程款的95%。質(zhì)保期滿后一個(gè)月內(nèi)一次性支付5%的質(zhì)保金。4.3 合同價(jià)款計(jì)算： 依據(jù)施工單位二次設(shè)計(jì)的施工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證，執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額陜西省價(jià)目表2001、 陜西省房屋修繕工程安裝工程費(fèi)用定額2001及配套文件工程類別依據(jù)三類工程取費(fèi)，不計(jì)取養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌和安全、文明施工定額補(bǔ)貼費(fèi)（計(jì)取趕工費(fèi)，費(fèi)用額甲乙雙方協(xié)商） 。本合同包括的主材

3、價(jià)格按甲方認(rèn)價(jià)計(jì)取。4.4 .7 合同價(jià)款的增減：工程量以竣工圖為基準(zhǔn)。5. 雙方責(zé)任5.1 甲方責(zé)任：5.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供張家堡廣場(chǎng)原來(lái)地下管網(wǎng)圖、照明工程電氣施工圖（招標(biāo)文件中提供的圖紙）電子版。5.1.2 向乙方提供必要的場(chǎng)地及施工用水、用電（費(fèi)用由乙方承擔(dān)） 。5.1.3 按合同約定向乙方支付合同價(jià)款。5.1.4 由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件（包括圖紙、變更、與工程進(jìn)度有關(guān)的文件） 2 小時(shí)內(nèi)予以確認(rèn)，否則視為甲方已確認(rèn)。5.1.5 甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)中發(fā)生的非施工單位引起的各種問(wèn)題。5.1.6 甲方按計(jì)劃采購(gòu)燈具，保證燈具到場(chǎng)時(shí)間不影響整個(gè)工程工期。5.

4、1.7 甲方在收到乙方提交的工程驗(yàn)收申請(qǐng)后 48 小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)人員對(duì)該項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理結(jié)算。5.2 乙方責(zé)任：5.2.1 乙方應(yīng)向甲方提供竣工圖四套。5.2.2 調(diào)試驗(yàn)收合格后， 需免費(fèi)對(duì)甲方操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)， 直至甲方人員能夠達(dá)到技術(shù)上熟練操作。5.2.3 按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、 安全管理， 如在施工期間發(fā)生施工質(zhì)量、 安全事故， 應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方。 保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔符合有關(guān)規(guī)定，按文明工地標(biāo)準(zhǔn)組織施工，做到“工完、料凈、場(chǎng)地清 。5.2.4 隱蔽工程， 隱蔽前應(yīng)提前8 小時(shí)通知甲方驗(yàn)收， 經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無(wú)效。5.2.5 乙方進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)應(yīng)自覺(jué)遵

5、守施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度， 遵守甲方有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的有關(guān)規(guī)定， 承擔(dān)在安裝、 施工過(guò)程中的放火、 防盜等安全責(zé)任；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有其他建筑及建筑裝修、設(shè)備、器具、綠化苗木不得破壞。6。暫停施工6.1 當(dāng)碰到重大質(zhì)量事故， 安全事故或其他甲方代表認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12小時(shí)內(nèi)提出書(shū)面處理意見(jiàn)。乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。乙方實(shí)施甲方代表作出的處理意見(jiàn)后，可以書(shū)面形式提出復(fù)工要求，業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)在2 小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。 甲方代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見(jiàn)，或收到乙方復(fù)工要求后 2 小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，分包方可自行復(fù)工。 因甲方原因造成停工的，由

6、甲方承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。6.2 非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因（天氣、人為因數(shù)）可進(jìn)行暫時(shí)停工。7 工程延誤對(duì)以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延；7.1 甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準(zhǔn)、答復(fù)等，致使施工不能正常進(jìn)行；7.2 經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更和工程量增加；7.3 一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí)；7.4 因甲方采購(gòu)的燈具不能按時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)，或其它甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權(quán)索賠窩工費(fèi)，同時(shí)工期順延。8 不可抗力8.1 張家堡照明

7、工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應(yīng)順延，乙方可索賠費(fèi)用和工期。8.2 非甲乙雙方的原因， 而是不可預(yù)料的外界因數(shù)影響造成的停工，工期相應(yīng)順延，乙方可索賠費(fèi)用和工期。9變更施工中甲方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)在變更前3 天，向乙方發(fā)出書(shū)面變更通知，乙方按通知進(jìn)行變更。因變更導(dǎo)致的費(fèi)用整甲按合同的結(jié)算辦法方法計(jì)價(jià)，延誤的工期相應(yīng)順延。10驗(yàn)收10.1 安裝工程開(kāi)始前， 乙方應(yīng)提供主材的相關(guān)資料及材料報(bào)驗(yàn)單，報(bào)給甲方，甲方要在2 小時(shí)內(nèi)對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查。10.2 隱蔽前通知甲方，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可隱蔽。10.3 燈具安裝調(diào)試完畢后， 經(jīng)甲方驗(yàn)收合格， 作為本工程的最

8、終質(zhì)量驗(yàn)收。11. 工程質(zhì)保期11.1 本工程質(zhì)保期為工程驗(yàn)收合格之日期一年。保修期內(nèi)如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的 12 小時(shí)內(nèi)派人員維修，因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的工程維修， 甲方支付維修所發(fā)生的費(fèi)用， 乙方維修。 因安裝問(wèn)題引起的工程維修，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。11.2 保修期滿后， 乙方應(yīng)建立24 小時(shí)電話熱線跟蹤服務(wù)， 若工程發(fā)生故障，乙方應(yīng)在接到通知后 24 小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)維修，以最優(yōu)惠的成本價(jià)維修更換。12違約責(zé)任1.1 1 本工程驗(yàn)收質(zhì)量必須達(dá)到乙方承諾的合格標(biāo)準(zhǔn)。1.2 2 除不可抗力外，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔(dān)違約責(zé)任。1.3 3若乙方未能按本合同工期完工， 每延誤一天，支付合同總價(jià)的萬(wàn)分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權(quán)停工，甲方支付誤工費(fèi)，由此造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé)。13 .爭(zhēng)議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，合同各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同項(xiàng)目工程地人民法院提起訴訟。14 .其它14.1 由于開(kāi)挖路面原因移動(dòng)部分苗木時(shí)， 乙方請(qǐng)甲方代表現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，甲方代表同意后， 乙方挖處苗木， 苗木的種植工作不在乙方合同范圍內(nèi)，乙方不負(fù)責(zé)。14.2 乙方不負(fù)責(zé)乙方