建設施工合同起訴狀

1、.建設施工合同起訴狀民事起訴狀原告法定代表人        系經(jīng)理被告法定代表人        系經(jīng)理。                         訴訟請求1、請求判令被告返還原告已經(jīng)支付的錢款       萬元。

2、2、請求判令被告賠償原告的電費支出          元（自     年     月起暫計算至     年    月）。3、本案訴訟費由被告承擔。事實與理由  年   月  日原告接取業(yè)主A置業(yè)有限公司X配電房工程。  年   月  日，原被告雙方簽訂設備銷售安裝合同一份約定被告承建X配電房工程并按照“圖審圖紙”要求施工，以及負

3、責圖紙范圍內的設備提供、運輸、安裝及安裝時的安全問題，費用合計      元，交貨期限為原告最后認定的技術要求之日起30天內，交貨方式為被告負責運輸交貨。  年   月  日，被告向原告出具承諾書一份，該承諾書說明：因被告方原因工程處于半停工狀態(tài)，現(xiàn)特別以書面形式承諾，至  年   月  日前完成合同約定內的剩余工程量并嚴格按照圖紙和電力局驗收要求，且質量達到合格，如未按承諾內容和期限完成，愿意承擔從該土建工程竣工驗收合格之日起至完成配電房驗收時

4、間止給原告和A置業(yè)有限公司由此引起的一切相關經(jīng)濟損失和一切法律責任。  年   月  日，原被告簽訂協(xié)議一份，協(xié)議內容如下：雙方確認因被告原因造成  年   月  日雙方簽訂的設備銷售安裝合同下的工程處于半停工狀態(tài)，且被告已經(jīng)采購或安裝的設備未符合電力局的驗收標準，被告認可系因其單方面原因造成了工程無法竣工并通過驗收。雙方約定于  年   月  日解除雙方之前簽訂的設備銷售安裝合同，且被告自愿承擔因解除合同或未按照合

5、同約定內容履行合同而給原告和業(yè)主A置業(yè)有限公司造成的自該土建工程竣工驗收合格之日起至完成配電房驗收時間止產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失和法律責任。截止至  年   月 份，原告因被告先行為所遭受損失如下1、原告已向被告支付錢款   萬元，因被告原因合同已解除，該部分已支付貨款應予全額返還；2、由于被告未按合同及時完工，自   年  月自  年  月產(chǎn)生用電費用      元，該筆費用由業(yè)主A置業(yè)有限公司支付，原告與A置業(yè)有限公司之間有電費清算協(xié)議，將由原告負

6、擔該筆電費。原告認為其與被告之間簽訂的設備銷售安裝合同、協(xié)議以及被告出具的承諾書系真實的意思表示，合法有效應受法律保護?，F(xiàn)被告未按約承擔相應責任的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，故原告根據(jù)中華人民共和國民事訴訟法第一百一十九條之規(guī)定訴至貴院，望判如所請。    此致XX人民法院                                        &#

7、160;                                               具狀人：