簡單建筑施工合同協(xié)議范文

1、簡單建筑施工合同協(xié)議范文隨著社會不斷地進步，需要使用協(xié)議的場合越來越多，簽訂協(xié)議能夠較為有效的約束違約行為。大家知道協(xié)議的格式嗎？下面是小編為大家收集的簡單建筑施工合同協(xié)議范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。簡單建筑施工合同協(xié)議范文1合同編號：XXXXXXX發(fā)包方：XXXXXXXXXXXXXXXX承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX簽約時間：XXXXXXX簽約地點：XXXXXXX為了保證XXXXXXXX施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。1、工程名稱：XXXXX

2、XXXXXXX2、建筑面積(工程形式)：XXXXXXXXXXXX3、施工地點：XXXXXXXXXXXXXXXX4、工期：(1)開工：XXXX年XX月XX日;(2)竣工：XXXX年XX月XX日;(3)合同工期總共歷時XXXX天。5、承包形式：XXXXXXXX6、工程質量標準：XXXXXXXX7、工程價款：共計人民幣XXXX元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的XX%，計XXXX元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的XX%，計XXXX元;質保金XXX元，質保期滿后支付。9、質保期：XXXX年。10、雙方的責任義務(1)發(fā)包方的責任義務為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。

3、解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;監(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;2、承包方的責任義務按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;如期完成施工任務;接受發(fā)包方的技術指導和質量標準要求;負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;承擔施工中的一切安全事故責任及費用;11、其他(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。(3)合同附

4、件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。依據(jù)民事訴訟法第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。三、建筑合同合同履行地的理解所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償?shù)攸c。建設工程設計合同是雙務合同，即由發(fā)包

5、人提供設計工作所依據(jù)的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。根據(jù)合同法第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。發(fā)包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX20xxX年XX月XX日 20xxX年X

6、X月XX日簡單建筑施工合同協(xié)議范文2發(fā)包方：XXXXXXXXX建筑施工有限責任公司(以下簡稱甲方)承包方：XXXXXXXXX(以下簡稱乙方)依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及公司關于工程項目勞務承包管理暫行規(guī)定。甲方?jīng)Q定將XX公司XX工程項目部的勞務分包給乙方，為規(guī)范管理，明確職責，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。一、甲方發(fā)包給乙方的勞務施工項目內容范圍如下：該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程;鋼筋制作、綁扎分項工程;模板制作、安裝分項工程;腳手架搭設作業(yè)。二、本合同期限：從20xxX年XX月XX日起至20xxX年XX月XX日止。三、工程質量標準：所有分

7、項工程質量確保優(yōu)良四、勞務管理費的上繳及付款方式：1、上繳標準：該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付XXXX，裝修完工前付XXXX。五、乙方的職責1、乙方提供相關的證件及資質，配合乙方辦理相關手續(xù)。協(xié)調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。六、乙方的職責：1、全面履行XX公司與XX建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。

8、如達不到則按管理費的50進行處罰。七、本合同未盡事宜，雙方通過協(xié)商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，經(jīng)雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務管理費后失效。甲方：XXXX乙方：XXXX甲方代表：XXXX乙方代表：XXXX20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日簡單建筑施工合同協(xié)議范文3發(fā)包方：XXXXXXXXX(以下簡稱甲方)承包方：XXXXXXXXX(以下簡稱乙方)依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把XXXXXXXXX工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如

9、下合同條款，以致共同遵守：(一)工程項目1、工程名稱：2、工程地址：3、工程范圍：4、承包造價：XXXXXXXXX元(大寫：XXXXXXXXX)(二)工程期限根據(jù)本工程，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期XXXXXXXXX天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期為20xxX年XX月XX日至20xxX年XX月XX日，總工期XXXXXXXXX天。(三)本工程竣工質量為一次性合格工程乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標準進行施工。(四)工程價款支付及結算本工程按進度付款，具體金額由雙方協(xié)商為準。(五)其它約定1、甲方承擔的安全責任、權利(1)甲方負責制訂施工

10、現(xiàn)場的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程;(2)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規(guī)、標準、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;(3)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰;(4)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。2、乙方的責任、權利(1)乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執(zhí)行甲方的.有關安全生產的規(guī)定、制度;(2)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會保險，并根據(jù)需要為從事高度危險工作的人員購買適當?shù)娜松硪馔鈧ΡｋU，在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責;(3)乙方應對

11、現(xiàn)場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業(yè)，不得冒險作業(yè)，不能疲勞作業(yè)，并按規(guī)定做好防護工作;(4)乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現(xiàn)場。(六)其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格簽約過程中，大家注意的重點是合同的內容，對施工企業(yè)而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙于情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行，達不到預期目的。因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業(yè)執(zhí)照及年檢

12、情況，了解其主體的合法性，如是否合法注冊，是否存在未年檢而被吊銷執(zhí)照，是否具有資金能力，注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重查看一下對方的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)參加年檢的證明資料。三、建設施工合同簽訂注意事項首先，要審查合同內容是否合法，有無違反法律法規(guī)的強制規(guī)定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執(zhí)行性。各評審部門要根據(jù)自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現(xiàn)有資質能否滿足，并列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容：1、施工范圍

13、界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態(tài)約定;2、雙方權利義務約定是否明確，用戶應該提供的設計文件、原始資料等接點規(guī)定是否清楚，能否影響工期;3、對用戶提出的技術標準及質量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項;4、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受;5、索賠程序是否明確可行;6、合同是否采用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明了，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現(xiàn)矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協(xié)商的程度;7、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險;8、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經(jīng)驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規(guī)的特殊要求，并進行交底和指導履行;9、違約責任約定是否對等