【造價工程師】造價-計價-2017年真題解析-04、2017造價工程師《建設工程計價》真題解析(四)【精品】

1、54.某分項工程招標工程量清單數量為4000m2,施工中由于設計變更調減為3000m2,該項目招標控制價綜合單價為600元/m：投標報價為450元/m2。合同約定實際工程量與招標工程量偏差超過土15%寸，綜合單價以招標控制價為基礎調整。若承包人報價浮動率為10%,該分項工程費結算價為()萬元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A【解析】3000+4000=75%,工程量減少超過15%需對單價做調整。P2X (1-L) X (1-15%) =600 X ( 1-10%) X (1-15%) =459 萬元P0<P2X (1-L) X (1-15%),

2、450<459, P1 按照 P2X (1-L) X (1-15%)調整。結算價=459 X 3000=137.7萬元55.某施工合同約定采用價格指數及價格調整公式調整價格差額，調價因素及有關數據見下表。某月完成進度款為1500萬元，則該月應當支付給承包人的價格調整金額為()萬元。人工鋼材水泥砂石料施工機具 使用費定值權重系數0.100.100.150.150.200.30基準日價 格或指數80元/日100110120115一現行價格 或指數90元/日102120110120一A.-30.3B.36.45C.112.5D.130.5【答案】B【解析】P0=1500X (0.3+0.1 X

3、 (90 + 80) +0.1 X ( 102+ 100) +0.15 X ( 120+110) +0.15 X 110+ 120) +0.20 X 120+ 115)卜1=36.45 萬元56.根據標準施工招標文件(2007年版)通用合同條款，下列引起承包人索賠的事件中，只能獲得工期補償的是(A. 發(fā)包人提前向承包人提供材料和工程設備B.工程暫停后因發(fā)包人原因導致無法按時復工C.因發(fā)包人原因導致工程試運行失敗D.異常惡劣的氣候條件導致工期延誤【答案】D【解析】異常惡劣的氣候條件導致工期延誤是屬于不可抗力，只索賠工期。57. 關于施工過程中的現場簽證，下列說法中正確的是（） 。A. 發(fā)包人應按

4、照現場簽證內容計算價款，在竣工結算時一并支付B. 沒有計日工單價的現場簽證，按承包商提出的價格計算并支付C.因發(fā)包人口頭指令實施的現場簽證事項，其發(fā)生的費用應由發(fā)包人承擔D.經發(fā)包人授權的工程造價咨詢人，可與承包人做現場簽證【答案】D【解析】關于A, 承包人應按照現場簽證內容計算價款，報送發(fā)包人確認后，作為增加合同價款，與進度款同期支付。關于B, 如果現場簽證的工作沒有相應的計日工單價，應當在現場簽證報告中列明完成該簽證工作所需的人工、材料、工程設備和施工機械臺班的數量及其單價。關于C,合同工程發(fā)生現場簽證事項，未經發(fā)包人簽證確認，承包人便擅自實施相關工作的，除非征得發(fā)包人書面同意，否則發(fā)生的

5、費用由承包人承擔。承包人應發(fā)包人要求完成合同以外的零星項目、非承包人責任事件等工作的，發(fā)包人應及時以書面形式向承包人發(fā)出指令，提供所需的相關資料；承包人在收到指令后，應及時向發(fā)包人提出現場簽證要求。關于D, 現場簽證是指發(fā)包人或其授權現場代表包括（工程監(jiān)理人、工程造價咨詢人）與承包人或其授權現場代表就施工過程中涉及的責任事件所作的簽認證明。58. 某施工合同約定人工工資為200 元 / 工日，窩工補貼按人工工資的25%計算，在施工過程中發(fā)生了如下事件：出現異常惡劣天氣導致工程停工2天，人員窩工20個工日；因惡劣天氣導致場外道路中斷，搶修道路用工 20個工日；幾天后，場外停電，停工1天，人員窩工

6、10個工日。承包人可向發(fā)包人索賠的人工費為（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500 【答案】C【解析】各事件處理結果如下：（1） 異常惡劣天氣導致的停工通常不能進行費用索賠。 搶修道路用工的索賠額：20X200=4000 （元）（3）停電導致的索賠額：10X200X25%=500（元）總索賠費用=4000+500=4500（元）59. 關于施工合同履行過程中共同延誤的處理原則，下列說法中正確的是（） 。A. 在初始延誤發(fā)生作用期間，其他并發(fā)延誤者按比例承擔責任B.若初始延誤者是發(fā)包人，則在其延誤期內，承包人可得到經濟補償C.若初始延誤者是客觀原因，則在其延誤期內，承包人不能得到

7、經濟補償D.若初始延誤者是承包人，則在其延誤期內，承包人只能得到工期補償【答案】B【解析】共同延誤的處理。在實際施工過程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是兩、三種原因同時發(fā)生（或相互作用）而形成的，故稱為“共同延誤”。在這種情況下，要具體分析哪一種情況延誤是有效的，應依據以下原則：1） 首先判斷造成拖期的哪一種原因是最先發(fā)生的，即確定“初始延誤”者，它應對工程拖期負責。在初始延誤發(fā)生作用期間，其他并發(fā)的延誤者不承擔拖期責任。2） 如果初始延誤者是發(fā)包人原因，則在發(fā)包人原因造成的延誤期內，承包人既可得到工期延長，又可得到經濟補償。3） 如果初始延誤者是客觀原因，則在客觀因素發(fā)生影響的延誤期

8、內，承包人可以得到工期延長，但很難得到費用補償。4） 如果初始延誤者是承包人原因，則在承包人原因造成的延誤期內，承包人既不能得到工期補償，也不能得到費用補償。60. 根據 建設工程工程量清單計價規(guī)范（ GB50500-2013） ， 關于工程計量，下列說法中正確的是（） 。A. 合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目應予計量B. 因異常惡劣天氣造成的返工工程量不予計量C.成本加酬金合同應按照總價合同的計量規(guī)定進行計量D.總價合同應按實際完成的工程量計算【答案】A【解析】關于 A,工程計量的范圍包括：工程量清單及工程變更所修訂的工程量清單的內容；合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目，如費用索賠、各種預付款

9、、價格調整、違約金等。關于B, 因異常惡劣天氣造成的返工工程量應給予計量，關于C,成本加酬金合同按照單價合同的計量規(guī)定進行計量。關于D,總價合同各項目的工程量是承包人用于結算的最終工程量。61. 關于施工合同工程預付款，下列說法中正確的是（） 。A. 承包人預付款的擔保金額通常高于發(fā)包人的預付款B. 采用起扣點計算法抵扣預付款對承包人比較不利C.預付款的擔保金額不會隨著預付款的扣回而減少D.預付款的額度通常與主要材料和構件費用占建安費的比例相關【答案】D【解析】關于A,預付款擔保的擔保金額通常與發(fā)包人的預付款是等值的。關于B,起扣點計算法對承包人比較有利，最大限度地占用了發(fā)包人的流動資金，但是

10、，顯然不利于發(fā)包人資金使用。關于C，預付款一般逐月從工程進度款中扣除，預付款擔保的擔保金額也相應逐月減少。62. 關于施工合同工程價款的期中支付，下列說法中正確的（） 。A. 期中進度款的支付比例，一般不低于期中價款總額的60%B. 期中進度款的支付比例，一般不高于期中價款總額的80%C.綜合單價發(fā)生調整的項目，其增減費在竣工結算時一并結算D.發(fā)承包雙方如對部分計量結果存在爭議，等待爭議解決后再支付全部進度款【答案】A【解析】 進度款的支付比例按照合同約定，按期中結算價款總額計，不低于60%， 不高于90%， 因此，A正確，B錯誤。綜合單價發(fā)生調整的，以發(fā)承包雙方確認調整的綜合單價計算進度款，

11、C錯誤。若發(fā)、承包雙方對有的清單項目的計量結果出現爭議，發(fā)包人應對無爭議部分的工程計量結果向承包人出具進度款支付證書。63. 發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結算款的，承包人正確的做法是（） 。A. 將該工程自主拍賣B. 將該工程折價出售C.將該工程抵押貸款D.催告發(fā)包人支付，并索要延遲付款利息【答案】D【解析】發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結算款的，承包人可催告發(fā)包人支付，并有權獲得延遲支付的利息，D正確。發(fā)包人在竣工結算支付證書簽發(fā)后或者在收到承包人提交的竣工結算款支付申請 規(guī)定時間內仍未支付的，除法律另有規(guī)定外，承包人可與發(fā)包人協商將該工程折價，也可直接向人民法院申請將該工程依法拍賣。64

12、. 關于建設項目竣工結清階段承包人索賠的權力和期限，下列說法中正確的是（） 。A. 承包人接收竣工結算支付證書后再無權提出任何索賠B. 承包人只能提出工程接收證書頒發(fā)前的索賠C.承包人提出索賠的期限自缺陷責任期滿時終止D.承包人提出索賠的期限自接收最終支付證書時終止【答案】D【解析】承包人按合同約定接受了竣工結算支付證書后，應被認為已無權再提出在合同工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠，A錯誤。承包人在提交的最終結清申請中，只限于提出工程接收證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠，B錯誤。提出索賠的期限自接受最終支付證書時終止，C錯誤，D正確。65. 調解是解決工程合同價款糾紛的一種途徑，下列關于調解的說法中正確

13、是（） 。A. 承包人對調解書有異議時，可以停止施工B. 發(fā)承包雙方簽字認可的調解書不能作為合同的補充文件C.發(fā)承包雙方可在合同履行期間協議調換或終止合同約定的調解人D.調解人的任期在竣工結算經發(fā)承包雙方確認時終止【答案】C【解析】除非并直到調解書在協商和解或仲裁裁決、訴訟判決中做出修改，或合同已經解除，承包人應繼續(xù)按照合同實施工程， A錯誤。如果調解人已就爭議事項向發(fā)承包雙方提交了調解書，而任一方 在收到調解書后28 天內，均未發(fā)出表示異議的通知，則調解書對發(fā)承包雙方均具有約束力，B 錯誤。合同履行期間，發(fā)承包雙方可以協議調換或終止任何調解人，但發(fā)包人或承包人都不能單獨采取行動，C正確。在最

14、終結清支付證書生效后，調解人的任期即終止，D錯誤。66. 下列建設工程施工合同無效情況下產生的價款糾紛，法院不予支持的是（） 。A. 工程竣工驗收合格，承包人請求按合同支付工程價款B. 工程竣工驗收不合格、但修改后合格，發(fā)包人要求承包人承擔修復費用C.工程竣工驗收不合格、修復后仍不合格，承包人請求支付工程價款D.承包人超越資質等級簽訂施工合同，但竣工前取得相應資質等級，請求按照有效合同處理【答案】C【解析】A 選項，建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。 B選項，修復后的建設工程經竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復 費用的，應予支持

15、。C選項，修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予 支持。 D 選項，承包人超越資質等級許可的業(yè)務范圍簽訂建設工程施工合同，在建設工程竣工前取得相應資質等級，當事人請求按照無效合同處理的，不予支持。67. 根據建設項目工程總成本合同示范文本（實行） （ GF-2011-0216） ，下列變更事項，屬于采購變更的是（） 。A. 對設備規(guī)格和數量的調整B. 改變檢查、檢驗、檢測、試驗地點C.重新進行竣工試驗D.對配套工程系統(tǒng)的工藝調整【答案】B【解析】采購變更的范圍包括：承包人已按合同約定的程序，與相關供貨商簽訂采購合同或已開 始加工制造、供貨、運輸等，發(fā)包人通知承包人選擇

16、另一家供貨商；因執(zhí)行基準日期之后新頒布的法 律、標準、規(guī)范引起的變更；發(fā)包人要求改變檢查、檢驗、檢測、試驗的地點和增加的附加試驗； 發(fā)包人要求增減合同中約定的備品備件、專用工具、竣工后試驗物資的采購數量；上述變更所需的附 加工作。68.根據FIDIC施工合同文件（1999版）通用合同條件，關于發(fā)包人對保留金的保留和返還，下 列說法中正確的是（） 。A.每次其中支付時扣留 2.5%5%乍為保留金B(yǎng).簽發(fā)整個工程的接收證書后，返還40%勺保留金C.工程最后一個缺陷通知期滿后，返還剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不應返還剩余的保證金【答案】C【解析】在國際工程實踐中，每次期中支付時，扣留的

17、百分比一般為5%10%，累計扣留的最高限額一般為中標合同價的2.5%5%。在工程的最后一個缺陷通知期期滿后，保留金的余額應立即支付給承包商。如果在返還保留金時，承包商尚有任何工作仍需完成，工程師有權在此類工作完成之前扣發(fā)與完成工作所需費用相應的保留金余額。69. 根據建設工程質量管理條例，建設工程竣工驗收應當具備的資料包括（） 。A. 工程質量監(jiān)督機構簽署的工程質量監(jiān)督報告B. 施工單位簽署的質量合格文件C.竣工結算報告D.施工單位簽署的工程保修書【答案】D【解析】此題考查的是竣工驗收的條件：（ 1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容。（ 2）有完整的技術檔案和施工管理資料。（ 3）有工程使

18、用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場實驗報告。（ 4）有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件。（ 5）有施工單位簽署的工程保修書。70. 下列竣工財務決算說明書的內容，一般在項目概況部分予以說明的是（） 。A. 項目資金計劃及到位情況B. 項目進度、質量情況C.項目建設資金使用與結余情況D.主要技術經濟指標的分析、計算情況【答案】B【解析】項目概況一般從進度、質量、安全和造價方面進行分析說明。進度方面主要說明開工和竣工時間，對照合理工期和要求工期分析是提前還是延期；質量方面主要根據竣工驗收委員會或相當一級質量監(jiān)督部門的驗收評定等級、合格率和優(yōu)良品率；安全方面主要根據勞動工資和施工部門的記錄，對 有無設備和人身事故進行說明；造價方面主要對照概算造價，說明節(jié)約或超支的情況，用金額和百分率 進行分析說明。71.某工業(yè)建設項目及其中