外墻涂料工程承包合同

1、寶楊路配套商品房工程 總包單位：上海華藝建筑股份有限公司分包單位： 外 墻 涂 料 施 工 分 包 合 同 笙翔實業(yè)(上海)有限公司外墻涂料工程承包合同發(fā)包方（甲方）：上海華藝建筑股份有限公司承包方（乙方）：笙翔實業(yè)(上海)有限公司按照中華人民共和國經(jīng)濟合同法、建筑安裝工程承包合同條例及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。1.2 工程地點： 寶楊路3320號1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂第一條 工程概況1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)1.

2、5 工期：自接到甲方通知后 10天 內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。1.6 工程質(zhì)量：合格1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為（人民幣）： 63000.00元（大寫）： 陸萬叁仟元整 該價格包含工程圖紙上所有內(nèi)容（另有約定的除外）。1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風(fēng)險、責(zé)任和義務(wù)的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。第二條 甲方工作2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履

3、行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。2.2甲方簽訂合同后3天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。第三條 乙方工作3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲 2方審定。3.2乙方指派 宋繼訓(xùn) 為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)

4、部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.6在施工過程中,負責(zé)對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責(zé)。3.7工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。第四條 關(guān)于工期的約定4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。4.2乙方在合同簽訂后3日內(nèi)提供施工組織設(shè)計，甲方對乙方的施工組織設(shè)計（或方案）和進度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時，乙方應(yīng)在此后3天內(nèi)提供修正的施工組織設(shè)計。4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準(zhǔn)，工期可以順延。4.4工程竣

5、工結(jié)算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定5.1本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家建筑裝飾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。施工項目質(zhì)量驗收若無相應(yīng)的國家驗收標(biāo)準(zhǔn)時，則以建筑行業(yè)裝飾標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。5.2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應(yīng)提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認；若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費；若乙方?jīng)]提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，無論復(fù)驗是否合格，甲方不承擔(dān)應(yīng)復(fù)驗而引起的產(chǎn)品

6、損壞、停工損失，工期不予順延。5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。5.4工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收 3日期，但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用。第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定6.1支付方式：工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結(jié)算后支付至結(jié)算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結(jié)算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。6.2如

7、在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結(jié)算。第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定7.1 工程所需材料全部由乙方負責(zé)采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責(zé).7.2 乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責(zé)。第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合中華人民共和國消防條例和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程、建筑安裝工人安全操作規(guī)程、中華人民共和國消防條例和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有

8、關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。第九條 爭議與違約責(zé)任9.1、違約（1）工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結(jié)算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除；因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲 4方確認后，工期相應(yīng)順延，但甲方不承擔(dān)任何費用。（2）產(chǎn)品質(zhì)量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的，乙方除應(yīng)立即調(diào)換合格產(chǎn)品外，還

9、應(yīng)按不合格產(chǎn)品價款的 向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（3）工程質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格（以甲方、設(shè)計單位、等書面確認為準(zhǔn)），乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達到合格為止，同時向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)據(jù)實賠償。（4）付款：如甲方無故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應(yīng)按逾期未付款項的 向乙方支付違約金。9.2、爭議（1）雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。（2）對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應(yīng)繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。第十條 其它約定10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).第十一條 附則11.1 本工程需要進行保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結(jié)清全部工程款后自動失效。11.3本合同在履行過程中形成的會議紀(jì)要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。11.4本