保定易縣30Mwp光伏項目圍欄安裝合同參考

1、保定易縣30Mwp光伏項目圍欄安裝合同保定易縣30Mwp光伏項目圍欄安裝合同8/8保定易縣30Mwp光伏項目圍欄安裝合同保定易縣30兆瓦光伏發(fā)電項目圍欄施工合同（合同編號： ）甲方： 乙方： 2017年月日甲方：（發(fā)包方） 乙方：（承包方） 甲方將保定易縣30兆瓦光伏發(fā)電項目中的光伏區(qū)圍欄工作委托乙方施工。為了規(guī)范甲、乙雙方的權利和義務，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同，以便共同遵守。第一條：合同價款、工作內容1.合同價款:光伏場區(qū)圍欄固定單價每米（人民幣） （小寫）： 合同總價暫定(大寫)： (小寫)： 稅金：提供相應合同總價的材料票；結算方式：按實際工程量結算；4.工作內容：上述價格為已包

2、含（但不限于）以下內容 （1）包含光伏陣區(qū)圍欄的安裝、卸貨以及場內二次轉運工作；（2）乙方必須按甲方及工期要求及時提供所需的人員、施工工具，機械、設備、人員、進退場費用由乙方承擔。（4）包含各項趕工措施、施工保險、材料保管、料場平整費用、材料堆放地租金、臨時用電用水、人員食宿及一切所需臨時設施安全、文明施工等一切費用。（5）安裝范圍：陣區(qū)圍欄，道路圍欄。（6）乙方必須嚴格按照工期進行合理安排，如甲方發(fā)現施工滯后，甲方有權安排別的施工隊伍進場施工，工程款從乙方合同價款中扣除。（7）安裝材料：圍欄材料由甲方提供，其余混凝土材料等施工所需材料均由乙方提供。 5.乙方必須嚴格按甲方、監(jiān)理、業(yè)主及圖紙要

3、求施工。第二條：合同工期合同工期 日歷天，含節(jié)假日。開工日期： 竣工日期： 第三條：質量標準工程質量標準：合格達到國家供電部門和政府建設主管部門的驗收供電標準和行業(yè)驗收標準，乙方根據甲方要求提供的初設施工圖，經甲方完善審核確認后進行工程施工，具體圖紙審批由甲方負責，甲方依照有關施工規(guī)程和驗收規(guī)范、設計要求會同監(jiān)理、業(yè)主進行總體驗收。若質量不符合要求時，甲方及監(jiān)理方有權提出返工，乙方要認真進行返工，保證達到質量要求，其返工費由乙方自理，由于返工造成工期延誤，乙方承擔一切損失。工程所用的設備均必須是符合設計規(guī)定、國家規(guī)范要求的合格產品。第四條：雙方義務1.甲方工作：（1）、在簽訂合同后5日內向乙方

4、提供有效的技術圖紙、資料和相關技術參數；（2）、組織乙方和設計院進行圖紙會審和設計交底；(3）、按合同付款方式及時給付工程款。（4）、甲方如發(fā)現農民工工資及機械等資金在發(fā)放過程中存在問題，甲方有權直接支付，發(fā)放資金在乙方工程款中扣除（發(fā)放資金總額不超過合同總價的90%）。（5）、如乙方在施工過程中質量、進度存在較大問題，甲方有權單方面終止合同，按完成工作量的90%進行清算。2.乙方工作：1、合同簽訂后3天內 向甲方提供工程進度計劃、施工方案；2、確保安全施工，配備專職安全員。如施工中發(fā)生一切安全事故，產生的所有費用由承包方負全責；3、 遵守甲方對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產等的

5、管理規(guī)定；4、 遵守甲方對施工場地的協調處理，包括交叉作業(yè)的兄弟施工單位間工作的合理調配、負責協調施工現場周邊地方政府及村民關系確保施工順利進行；5、保管好施工所需設備、材料。6、 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完工程的保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復；甲方要求乙方采取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款，雙方另行約定。7、乙方有責任向甲方提供施工期間及竣工驗收所需的相關資料。8、乙方合同款含施工保險（由甲方統一購買，在合同款中扣除）。第五條:工程變更無第六條:工程驗收該項目工程整體完工后并達到業(yè)主方驗收要求后，向甲方書面申請驗收，甲方應在十日內組織會同監(jiān)理完成驗收。乙

6、方并同時把工程范圍內與工程相關的資料（包括設備合格證、材料合格證、人員上崗證等）全部移交給甲方。第七條:工程款結算1.本工程預付款萬元整。2.圍欄安裝每5000米，按安裝工程量支付工程款的60%；3.圍欄整體安裝完成驗收結束后支付至合同總價的90%；4.本工程全容量并網整體移交后一個月內付至合同價款的95%。5.剩余的5%作為質保金，驗收合格并網后起12個月后3個工作日內付清。第八條：違約責任1、甲方如在簽訂合同后 5日內不能向乙方提供有效的技術圖紙、資料和相關技術參數，則應順延工期。如需乙方對圖紙優(yōu)化，甲方需對圖紙簽字確認。、甲方應按時向乙方支付工程款，如不能按時支付而影響乙方按期完工，則應

7、順延工期。、乙方不能按期完工的，應向甲方償付不能完成部分工程款30 %的違約金，除非雙方另行約定，甲方直接損失超過違約金部分的，按照法律規(guī)定予以追究。、乙方所交工程不符合合同規(guī)定要求的，應根據具體情況，由乙方于3日內免費負責包返工，并承擔返工而支付的實際費用并賠償甲方相關損失。5、如甲方發(fā)現乙方施工進度滯后或施工質量出現問題拒不整改，甲方有權更換施工隊伍，已完成工程量乙方應配合甲方核定，乙方拒不配合，乙方認可以甲方和監(jiān)理核定的為準。第九條：爭議本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向各自所在地有管轄權的人民法院起訴。第十條：不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的

8、原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，同時采取措施避免損失擴大，根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。第十一條：其它事項1、甲乙雙方對于與本合同履行有關的行為中涉及到對方商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務。2、解決合同糾紛的方式：凡與本合同有關的一切爭議，甲乙雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，應向各自所在地的人民法院提起訴訟。3、因甲方原因導致停工待料的，五日內乙方不得要求甲方承擔任何費用。4、有關增加工程量、增加費用或導致甲方應付價款、費用增加或免除、減輕乙方違約責任的書面文件必須經甲方加蓋公章后方為有效。5、本合同自甲、乙方簽字蓋章后合同生效，合同期內，甲乙

9、雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份。6、附件1：施工安全責任書（以上為主合同，以下無正文，為簽署區(qū)）甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人：賬戶名: 賬戶名:開戶行：開戶行：聯系電話： 聯系電話：日期：日期：附件1:施工安全責任書為更好的落實安全生產責任，明確施工中甲乙雙方職責，確保施工期間的各類人身、設備安全，根據國務院關于進一步加強安全生產工作的決定及項目安全管理要求，特與施工方簽訂施工安全責任書，同時要求施工方按照責任書中安全風險抵押金管理條款繳納一定的安全風險抵押金作為工程承包

10、合同中承包人的安全承諾、事故救援處理以及發(fā)包人的各項安全管理考核依據，有關具體條文如下:1、發(fā)包人的安全職責:1.1發(fā)包人應對承包人事先提交的該工程的二措計劃進行審查和指導，合格后監(jiān)督承包人嚴格執(zhí)行。1.2協調承包人提出的沿線交叉跨越線路停電配合等工作，必要時應會同承包人現場實地踏勘，商定施工方案。1.3開工前發(fā)包人負責向承包人負責人和現場施工負責人、工程技術人員及施工人員全面交待現場工作條件及工作環(huán)境，對有關安全注意事項進行交底。1.4涉及“高危”作業(yè)(包括登高、動火、密閉空間作業(yè)、特種設備、挖掘、危害性管路裁接、安全設施中斷等)的安全施工，告知承包人嚴格按照公司“施工安全管理控制程序”的要

11、求執(zhí)行。1.5施工期間發(fā)包人有權對施工現場進行的安全監(jiān)督，發(fā)現違章作業(yè)及危及人身、設備安全時，可及時制止、糾正，必要時有權停止其工作，并向承包人提出整改要求。1.6 施工期間如因乙方安全管理不到位導致的安全事故，所有刑事責任、民事責任由乙方承擔。2、承包人的安全職責2. 1具有國家行政部門發(fā)放的有效的證件:工商行政部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本全套復印件、建設部門頒發(fā)的企業(yè)施工資質證書復印件和施工安全資格證書復印件、安全生產許可證等提供給發(fā)包人。2.2提供企業(yè)法人代表資格證書和企業(yè)法人代碼證書及稅務登記證書復印件，同時應提供受法入委托簽訂經濟合同、簽訂安全責任書的證明書復印件。2. 3開工前承包人應填

12、寫工程施工企業(yè)安全資格審查表、施工(工作)人員概況，提供特殊工種作業(yè)人員名單及“上崗證”復印件，提供經主管部門確認的工程負責人、施工技術負責人、現場安全負責人名單的證明原件。2.4開工前組織對全體現場施工作業(yè)人員進行安全、技術交底，明確工作任務，使全體施工現場各級人員掌握工程特點及安全操作規(guī)程、施工安全措施、安全注意事項。對施工作業(yè)人員定期進行安全活動和總結，井有記錄，必要時請發(fā)包人派員參加。2.5開工前提供維護工程的施工組織方案、施工作業(yè)計劃、安全管理制度、組織措施和技術措施，對復雜或危險性較大的工程必須訂立單項措施。2.6涉及我公司規(guī)定的高危作業(yè)的，必須提前辦理高危作業(yè)許可申請并經批準方可

13、實施作業(yè)。2. 7禁止使用未成年人及老弱、殘疾人員。對施工現場的新入人員(包括臨時工、合同工與參加勞動人員)必須進行三級安全教育及交待現場安全注意事項，相關記錄、資料正確齊全，方可進場作業(yè)。對技術性較強的工作禁止使用臨時工、民工或勞務協作工，臨時招用的民工進行適合現場作業(yè)的安全教育后方可進行地面輔助作業(yè)工作，民工、臨時工的安全責任均由承包人負責。2.8施工期間，各種交通工具.、設備和工具等均由承包人自備。工程使用的施工機械、器具及防護設施的必須有安全檢查記錄。2.9施工時，承包人嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，并做好各種安全防范措施，指定專人負責安全工作，明確安全員。對正在使用的設備上施工的，應與發(fā)包人一起制定詳細的施工方案才能施工。施工中一旦發(fā)現有安全隱患的，承包人應立即停工，并報告發(fā)包人及其他有關職能部門，采取措施整治后確保萬無一失再施工。施工人員進行作業(yè)時必須正確穿戴好合格的安全防護用品，切實保證施工中的人身、設備安全。2.10承包人施工人員應持有勞動部門頒發(fā)的七崗證方可參加施工。對從事垂直運輸機械、安裝拆卸等特種作業(yè)的，必須按照國家有關規(guī)定經過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后方可上崗作業(yè)。全體施工人員(包括民工必須按發(fā)包人規(guī)定佩證。2.11及時詳細地對沿線交叉跨越