民事起訴狀經(jīng)典實例

1、第 PAGE6 頁 共 NUMPAGES6 頁民事起訴狀經(jīng)典實例以下是第一WTT給大家分享的民事起訴狀經(jīng)典實例，希望對大家有幫助。民事起訴狀經(jīng)典實例1原告：楊某，女，漢族，1x年x月x日出生，現(xiàn)住x市x區(qū)x3號。被告：李某某，男，漢族，1x年x月x日出生，甘肅省合水縣人，暫住x市x區(qū)x3號。訴訟請求：1、依法解除原、被告婚姻關(guān)系;2、判決婚生子由原告撫養(yǎng)，由被告每月按時支付撫養(yǎng)費;3、依法分割原、被告共同財產(chǎn);4、請求法院依法確認原告對原告現(xiàn)租住房的承租權(quán);5、請求判決訴訟費用由被告承擔。事實和理由：原、 被告經(jīng)人介紹相識，于1x年 3月x日領(lǐng)取結(jié)婚證?；楹螅?、被告二人感情一般，卻經(jīng)常因被告

2、打牌賭博而發(fā)生爭吵，原告多次規(guī)勸，被告并無悔改之意， 雙方感情日益惡化。被告不顧及家庭，對孩子的生活和學習不聞不問，孩子的成長和教育都是原告一人承擔，今年孩子升學，所有事宜都原告來辦，被告問都不問， 完全不盡一個父親的責任。原告現(xiàn)租住的x市x區(qū)x3號，原系原告父親租住房產(chǎn)部門的公房，原告祖孫三代都在此居住。原告父親 考慮到原告沒有住房，經(jīng)房產(chǎn)部門同意，轉(zhuǎn)由原告租住至今。因為此房是公房，只是由原告租住，原告亦無其他居住房，故此，特申請貴院依法確認并保護原告對該 房的承租權(quán)。x1年，原告曾向貴院提起過離婚訴訟，并從那時起和被告分居至今?，F(xiàn)原告認為，原、被告夫妻感情已完全破裂，特向貴院提起訴訟，請求

3、貴院依法支持原告的訴訟請求。此致x市x區(qū)人民法院具狀人：x5年x月25日證 據(jù) 清 單1、x市路房地產(chǎn)管理所房屋租賃證一份;2、x市路房地產(chǎn)管理所證明一份;3、銀行定期儲蓄存單兩份;4、財產(chǎn)清單一份。民事起訴狀經(jīng)典實例2起訴單位：(全稱)：_市_縣_建筑公司企業(yè)性質(zhì)：集體經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑.流動資金：1.5萬元何時經(jīng)何部門批準開業(yè)：_年_月份經(jīng)_縣基建局批準地址：_縣_鄉(xiāng)_電話：_開戶銀行：_工區(qū)歷下辦理處。帳號：_法定代表人姓名：_職務(wù)：_被告單位(全稱)：_市職工教育培訓中心地址：_市_-_路_號事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛事實和理由：_年_月_日，_縣建筑工程總公司_公

4、司(原告，以下簡稱乙方)同_市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了建筑安裝工程合同，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為4x5125.x4元。開工日期定為_年_月_日;竣工日期定為_年_月_日。合同簽定后，乙方按時將設(shè)備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到_年_月_日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的xx余名職工無活可干，機具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟上造成損失達xx5x.x3元。甲方雖然承擔了25x11.43元的誤工費，但尚有5.3x元到今有承擔賠償損失的責任。兩幢宿舍

5、樓建筑安裝工程竣工后：，于_年_月_日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于_年_月_日完工。三幢樓均經(jīng)_市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交_市建設(shè)銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲 方仍拖欠乙方工程款21xx3.xx元。從_年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值1x4551.xx元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于_年_月底撤離甲方工地。為了收回

6、甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失。民法通時第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當承擔民事責任?！苯?jīng)濟合同法第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例第十三條第二項一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。訴訟請求：責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失：(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21xx3.xx元;(二)結(jié)算零建工程款：1x4551.xx元減去甲方墊付的材料款x13.3x元，應(yīng)付給乙方工程款1