關于建筑的合同

1、第 PAGE57 頁 共 NUMPAGES57 頁關于建筑的合同關于建筑的合同1 發(fā)包方(簡稱甲方)： 承包方(簡稱乙方)：甲乙雙方根據(jù)我國現(xiàn)行有關法律法規(guī)和本工程的實際情況，于 20_年 7月雙方本著互相合作精神，為能按時、保質、按量的完成承包的任務，完善雙方的承包關系，并具體明確雙方責任和業(yè)務，經(jīng)雙方討論協(xié)商，同意簽訂如下合同條款，如有任何合同內(nèi)發(fā)生事項，雙方均同意按本合同條款執(zhí)行?；ゲ粻幾h，如發(fā)生合同條款未列明之事項，雙方協(xié)商解決，希雙方共同遵守執(zhí)行。第一條、工程名稱：大嶺山交通警察監(jiān)控指揮中心。第二條、工程地點：大嶺山鎮(zhèn)石大路旁.第三條、承包范圍：大嶺山交通警察監(jiān)控指揮中心工程中的門窗

2、及玻璃幕墻分項工程：即所有門窗及玻璃幕墻的制作安裝;按甲方施工現(xiàn)狀完成設計圖紙內(nèi)的一切項目，并包含以下內(nèi)容：1、 所承包項目按設計圖紙、設計變更通知，甲方指定要求和國家現(xiàn)行施工規(guī) 范的施工程序和操作的全部過程;2、 混凝土梁柱板和墻體內(nèi)需增加的預埋鋼板的植筋、固定;3、圖紙要求樓層或墻體有防火隔離部位的制作安裝;4、門窗、玻璃幕墻與外墻飾面磚和石材接縫處的防水處理:5、施工中所使用材料的場內(nèi)垂直、水平、運輸、裝卸，按甲方要求堆放整齊.6、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等掃尾工作。7、凡因乙方施工原因而造成其他班組的額外工程量的，均由乙方承擔。1、 包工包料 包工期、包質量、包安全、包文明

3、施工、包驗收;第四條、 承包單價：一、本承包單價按外框制作實際面積計算：1、50系列平開窗配5厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)￥00元);2、;50系列平開窗配5厘非鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元);3、120系列隱框幕墻配6+0.38或0.76+6夾膠與防火玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元);(即C4、C6、MQ1、MQ4、MQ5、MQ6、MQ7、MQ8、MQ9)4、120系列隱框幕墻配6+9A+6鋼化中空玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)： (小寫：￥00元);(即MQ2)5、19厘鋼化吊掛玻璃幕墻每平方米單價為：人民幣(大寫)00元);(即

4、MQ3)6、鋁合金三軌推拉門配10厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元);7、鋁合金百葉窗每平方米單價為：人民幣(大寫)(小寫：￥00元);8、防火窗每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元)9、入口處自動感應門(包梁柱制作、安裝、裝飾)總價為：人民幣(大寫)寫：￥00元)承包單價已包括乙方人員和機具進場，完工后的清理退場，各種工具和材料的價格變動，確保質量、進度、安全的措施費和施工人員的勞保福利等費用。1、此單價為達到國家和行業(yè)標準驗收合格的承包價。2、如果未達到驗收等級的，只按合同單價的80%進行結算，并負責整改合格。3、單項工程未完成驗收批(包括半成品)不計算任何

5、費用;4、在施工過程中如果乙方在質量、安全、進度方面達不到甲方要求，甲方可勒令乙方停工，清理退場。乙方不得有任何異議;5、如果乙方施工進度不能按合同和甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成可施工面無人施工(包括乙方承包范圍的掃尾工作及因乙方原因增加的額外工程)甲方可轉包給其它隊伍進行施工，如轉包價高于乙方原合同價，其超進部份由乙方承擔，也可由甲方安排其它人員插入施工，按每天每人貳佰元計算。第六條、付款方式：一、按完成形相進度付款：1、完成全部門窗幕墻骨架安裝支付總工程款的百分之四十(40%)。2、完成全部門窗幕墻玻璃(包門窗幕墻扇)安裝，經(jīng)自檢合格后支付總工程款的百分之三十(30%)。3、竣工驗收合格后30天內(nèi)

6、支付總工程款的百分之二十五(25%)。4、留總工程款的百分之五(5%)，作為保修款，保修期限為一年第七條、工期要求：1、 從年月日。共55天;(并以現(xiàn)場施工進度計劃為準)2、 從甲方通知乙方進場之日起，必須滿足每天10人以上的施工作業(yè)人員，并根據(jù)甲方要求隨時增減。第八條、工程質量：1、 按國家現(xiàn)行驗收規(guī)范達到合格標準;2、 乙方所承包施工的分項工程，除必須按圖紙施工外，必須符合施工規(guī)范標準要求 ，以及會審變更、修改通知要求等。進行大面積施工前，先以樣板引路、超前示范，經(jīng)驗收合格后方能全面施工，并以樣板標準作為驗收所施工工程的標準，不合格者，乙方自動退場，甲方不負任何費用;3、 如經(jīng)檢驗不符合質

7、量要求需返工項目，乙方必須立即行返工處理，返工所造成的全部費用由乙方承擔(包括人工費、材料費及由于自身質量問題及延誤其他班組進入下道工序施工。致使工期延誤造成的間接損失等費用);第九條、材料要求：1、 乙方自行采購所用施工材料，必須符合設計圖紙及變更通知和甲方要求.2、 所有材料必須先提供完整資料和樣品，經(jīng)甲方和有關單位確用后方可批量采購進場，否則一切責任由乙方自負.3、 乙方采購的所有材料在使用前,由乙方負責檢驗或送有關部門試驗(包門窗三性試驗)并負責其費用,幕墻三性試驗由乙方負責提供成品,其檢測費用由甲方負責(憑發(fā)票).4、 如使用不合格材料而引起的一切后果由乙方自負第十條、安全防護和文明

8、施工：1、 乙方對安全施工全面負責，如發(fā)生任何安全事故的，由乙方承擔責任和費用，工期不順延。2、 建立健全安全防護和文明施工制度，完善安全防護和文明施工條件，嚴格按照安全防護和文明施工的規(guī)定組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，自覺接受和配合依法實施的監(jiān)督檢查。3、 乙方對合同工程的安全施工負責，并及時如實報告生產(chǎn)事故。第十一條、甲方責任：1、 負責向乙方提供完整的施工圖紙，會審記錄及時發(fā)送施工過程中的設計圖紙變更通知;2、 負責向乙方進行技術、安全、質量交底;3、 負責編制施工進度計劃，各工種的協(xié)調指揮;4、 材料場、加工場由甲方妥善安排;5、 甲方派專職施工員負責乙方的施工工程質

9、量、進度、工程驗收以及文明施工監(jiān)督管理工作;第十二條、乙方責任：1、無條年服從甲方管理人員對各違章、違紀等事務的處理及處罰決定。2、乙方進場后，班組長應及時收集所有進場人員的身份證復印件及照片,辦理花名冊登記，后勤按人數(shù)安排宿舍和床位，然后班組長召集所有人員到工地培訓室進行技術交底和安全教育，通過技術交底和教育的人員，方可進場施工。3、乙方每月應發(fā)放工資，必須報送一份工資表給甲方，工資表必須跟花名冊一致，否則引發(fā)的勞資糾紛由乙方自負。4、乙方必須配備現(xiàn)場施工管理人員配合甲方工作;5、乙方所有人員必須聽從甲方施工人員對施工過程中的技術指導和要求。在具備加班條件的情況下，甲方要求加班，乙方不得以任

10、何借口不加班。不服從安排和指揮的甲方有權進行經(jīng)濟處罰和終止合同，或按合同第六條第4、5款執(zhí)行;6、在施工過程中未經(jīng)甲方同意乙方不得將本工程轉包或要求調整承包單價，否則甲方可單方終止合同，由此造成的一切后果均由乙方負責;7、 乙方所有人員應提供身份證復印件、相片和當?shù)嘏沙鏊蟮挠嘘P證件，如不具備有關證件而造成的違章罰款由乙方負責;8、 乙方每施工完一道工序或一分部工程，均要甲方和有關施工管理人員驗收同意達到合格標準，方可進行下一道工序，否則由有過錯的一方負責。第十三條、獎罰規(guī)定：1、 按合同工期工程延期完工的每逾期1天，由乙方付給甲方每項(甲方的進元/天的違約金;2、 乙方在施工過程中要做到工

11、完場盡及時清理，如有建筑垃圾堆積。給予罰款，若耽誤下一工序施工得加重罰款。罰款金額以主管施工或質量人員開具罰款單為準，乙方無條件接受處罰;3、 乙方能準時按合同質量提早完成，甲方給予適當獎勵;4、 乙方在施工過程中，提出合理化建議節(jié)約成本，甲方適當給予獎勵;5、 乙方保證在施工場地內(nèi)不發(fā)生治安犯罪案件，若發(fā)生交由公安處理，一切后果由乙方負責。第十四條、工地管理規(guī)定：1、 乙方借用甲方機具材料需征求甲方同意并妥善保管，因乙方管理使用不當而損失的機具材料，按該物質的三倍價值賠償;2、 發(fā)現(xiàn)乙方有損害甲方聲譽、利益、作風不當?shù)娜?，不聽從甲方教育勸告，甲方有權力開除其人，嚴重的送有關部門處理并給予罰款

12、(最少不低于伍佰元);3、 不準打架、滋事，否則無論理由是否，每一次雙方均罰款伍仟元，兩次以后加倍處罰，由班組負責，情節(jié)嚴重者移送公安機關處理;4、 未經(jīng)甲方批準自行團體性停工的，甲方扣乙方停工的人數(shù)每人每天壹佰元整。連續(xù)三天停工的，甲方有權終止合同，工資結算按本合同的每六條第4、5款執(zhí)行;5、 乙方人員在施工期間必須遵守工地有關守則(包括簽合同后工地所有的守則)防火安全制度、文明施工規(guī)定，違者視其情節(jié)輕重罰款(最少不低于貳佰元整)，由此造成損失均由乙方負責;6、 因違反操作規(guī)程，造成自身與他人傷害，一切責任由當事人承擔。7、 施工場地和宿舍范圍一律不準孕婦、兒童內(nèi)進和居住，違者罰款每人 元/

13、天，在該班組內(nèi)扣除;8、 宿舍區(qū)內(nèi)嚴禁黃、賭、毒出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款元/人，并送公安部門處理。第十五條、進退場規(guī)定：1、 按甲方指定日期、人數(shù)進場，超出時間的，視乙方棄權，所簽合同無，甲方可自行另簽合同;2、 完工后，乙方按甲方指定日期退場;3、 工人退場必須請示甲方有關人員檢查行李，如無可疑物品方許離開工地，否則后果自負;4、本全同經(jīng)雙方簽字后生效，至工程驗收結算款付清后自行失效。 本合同一式二份，甲、乙方各持一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日關于建筑的合同2 委托方（甲方）：_ 承接方（乙方）：_甲

14、、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。第一條、工程概況1、工程地址：_。2、居室規(guī)格：房型_，總計施工面積_平方米。3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）家庭裝潢施工內(nèi)容單和施工圖。4、委托方式：包工包料大包干交鑰匙工程。5、開工日期：20_年_月_日，竣工日期20_年_月_日，工程總天數(shù)：_天。第二條、工程價款工程價款（金額大寫）_，詳見本合同附件（二）家庭裝潢工程材料預算表。第三條、質量要求1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。3、施工中，甲方

15、如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。第四條、材料供應1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按

16、甲方提供的材料合計金額的_%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。第五條、付款方式合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付_%工程材料款和施工工費的_%；當工期進度過半（20_年_月_日），甲方即第二次付施工工費的_%，剩余_%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。第六條、工程工期1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的_%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的_%作為誤工

17、費支付給乙方。2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。第七條、其他事項1、甲方責任（1）必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。（2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保

18、護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。2、乙方責任（1）指派一名工作人員為乙方代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。（2）負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。第八條、違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的_%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。第九條、爭議解決本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成

19、時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第十條、合同的變更和終止1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的_%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。第十一條、合同生效1、本合同雙方蓋章，簽字后生效。2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲方（業(yè)主）：_乙方：_簽約日期：_年_月_日簽約日期：_年_月_日關于建筑的合同3 甲方：（供貨方） 乙方：（購

20、貨方）乙方因建筑需要，遂向甲方購買原木建筑模板等專用材料，根據(jù)國家合同法第131條、135條、141條、115條等買賣合同法律條款，本著友好合作互惠互利精神，遵守誠實守信原則，現(xiàn)經(jīng)充分協(xié)商，一致同意簽訂本合同，雙方務必守信。一、甲方供給乙方上列規(guī)格、價格、等級的專用材料，質量與市場上同規(guī)格相同。合同履行地_地方法院。二、以上價格不包含運費，可由甲方代運到乙方工地，甲方交貨的數(shù)量及質量由乙方單位驗收，貨到乙方工地在甲方送貨單上簽字為準。三、乙方需購的材料由甲方負責，乙方必須提前5天告知甲方，隨時送貨，特殊規(guī)格木材，乙方必須提前6天告知甲方。四、付款方式：甲方交貨給乙方后，乙方必須按下列分期支付總

21、貨款比例給甲方：_日以前全部付清，_月_日以后所發(fā)貨款每月月底付清當月全部貨款，如乙方?jīng)]有按時支付貨款，甲方有權單方面終止協(xié)議，并要求乙方按照貨款總額按日0.3%支付違約金并在七日內(nèi)付清全部貨款、五、如有糾紛在合同履行 地法院解決，所發(fā)貨款按實際發(fā)生量結算、六、此合同貨款必須匯到甲方單位賬戶_，單位戶名：_七、在未付清甲方貨款并沒有征得甲方同意的情況下乙方不得向其他廠家購買同類產(chǎn)品，否則視為乙方違約，乙方必須在七天內(nèi)支付全部貨款、八、模版按使用說明使用，周轉4次，質量按國家標準，起層、脫膠率3%，如超出3%，貨到工地后，30日內(nèi)免費更換，過期不負責、如乙方人為損壞，甲方概不負責、未盡事宜雙方另

22、行商議、九、乙方指定收料員名單：_電話：_十、合同簽約地點：_十一、本合同雙方簽字蓋章即生法律效益，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方單位簽字蓋章： 經(jīng)手人： 聯(lián)系電話：乙方單位簽字蓋章： 經(jīng)手人： 聯(lián)系電話：_年_月_日關于建筑的合同4 甲方：_ 乙方：_甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經(jīng)雙方友好協(xié)商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。一、工程概況1、工程名稱：私宅2、結構層次：_3、施工地點：_4、建筑面積：_平方米二、承包方式包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。三、工程作業(yè)范圍及其內(nèi)容1、墊層、墻

23、角、基礎、主體、屋面，室內(nèi)外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。2、所有材料搬運。四、建房材料要求1、多孔磚：_2、水泥：_3、鋼筋：_五、質量管理質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。六、工程進度合同工期：自_年_月_日至_年_月_日，總日歷天數(shù)為_天。七、安全、文明施工在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關。（工程造價包含乙方工人的保險費。）八、結算價格及方式1、固定單價包干：_元/平方米，按建筑面積實算（建筑面積按國家規(guī)范標準計算）2、工程完工后，留工程造價為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內(nèi)全部付清。九、付款

24、方式甲方根據(jù)工程進度付款，基礎結束付_，主體結束付_，粉刷結束付_，工程竣工驗收付_，無質量問題一年后付清。十、現(xiàn)場用電費用有甲方負責。十一、施工用水費用有甲方負責。十二、合同的解除、終止1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經(jīng)甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按_%結算。年底結清。2、合同的終止：甲、乙雙方根據(jù)合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與該協(xié)議具有同等效力。4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙

25、方簽字后生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（簽字）：_法定代表人（簽字）：_年_月_日_年_月_日關于建筑的合同5 合同編號： 出租方：承租方： 電話： 工程地址：經(jīng)雙方友好協(xié)商，就吊籃租賃事宜商量如下條款，供雙方遵照執(zhí)行，承租方清楚并承認本合同所有條款。一、吊籃規(guī)格型號、數(shù)量、租費見下表二、押金、租金及結算方法承租人在簽訂合同后，須向出租人交付押金 元，從起租日期開始每 天結算一次租金，如使用租金超過押金50%時，承租方應補齊至全額押金。租用結束后，租金、押金及設備損壞、丟失，賠償金在退場時一次結清。三、運輸費用承租方負責進場時的運費，出租方負責退場時的運費。四、租賃時間計算方

26、法吊籃運至現(xiàn)場后第二日開始起算租金，至承租人施工結束將吊籃拆卸后送至出租方倉庫或指定地點日結束(節(jié)假日計算在內(nèi))，遇下雨日吊籃工作4小時以上，按正常使用，4小時以內(nèi)按半天計算(下雨時雙方確定后應作好相關記錄)。因承租方因素未用吊籃則按正常臺班計算，十五天起租，不足十五天按十五天計算。五、雙方責任權利 1、出租方責任、權利(1)負責吊籃的指導安裝、調試、維修工作，并定期檢查，以保證吊籃正常工作。(2)幫助承租方培訓操作人員和技術指導。(3)吊籃如有故障，承租方應及時通知出租方現(xiàn)場負責人，出租方接通知后，應及時修復。(4)出租方人員有權制止一切違章操作，責令整改，對承租方違章所發(fā)生的后果，出租方不

27、承擔任何責任。(5)如果承租方不能按時交納租金，經(jīng)雙方協(xié)商無效，出租方有權在無需通知承租方的情況下，終止承租方的吊籃使用，收回吊籃，并有權從承租方的押金中扣除所欠租金、丟失損壞賠償金。2、承租方責任、權利(1)承租方所租設備不得轉讓、轉租和轉借他人。只限在本工地使用，不經(jīng)出租人同意，不得擅自轉移到別的工地進行使用，否則出租方有權終止合同，由此引發(fā)的一切損失和責任均由承租人承擔。(2)承租方負責設備在工地使用時安監(jiān)部門的檢測費用。(3)承租方應嚴格按照出租方所培訓要求及使用說明書規(guī)定進行設備的安裝、使用、保養(yǎng)，設備出現(xiàn)任何不安全失修或不良的工作狀態(tài)，承租方應立即停止設備使用，并通知出租方，直至故

28、障排除后，方可恢復正常使用。(4)除因設備自身故障造成停工外，乙方不得以其他任何理由扣除甲方設備租金。(5)承租方必須指定明確的負責人及安全員，負責吊籃的裝卸及正常使用、安全檢查，監(jiān)督操作人員安全帶和安全帽的佩帶，并負責出租方的發(fā)貨清單、驗收合格證、維修單的核對認可工作。(6)吊籃運至現(xiàn)場后，承租方負責卸車、搬運和保管，并盡快組織人安裝，如因承租方組織不利安裝遲緩，影響使用，責任自負。運至租賃處，經(jīng)出租方管理員驗收清點后承租方方可回收清單，租用結束。如當日不送，視為繼續(xù)使用，租金照付。(8)承租方在發(fā)生設備事故工傷時，應立即通知出租方，并有責任保護好事故現(xiàn)場。(9)承租方應嚴格遵守吊籃操作規(guī)程

29、，由于違章操作及操作不當造成的吊籃停用，損失由承租方自負。(10)承租方負責保管好施工現(xiàn)場的吊籃及配件，如有丟失、損壞，照價賠償(祥見廠家清單)。(11)承租方應經(jīng)常檢查、保養(yǎng)、維修設備，歸還時保證吊籃正常使用，各部位構件完好無損，整體整潔。3、解決合同糾紛的辦法本合同自簽訂之日生效，如雙方發(fā)生經(jīng)濟合同糾紛，自行協(xié)商解決，協(xié)商不成，由出租方所在地方法院訴訟解決。 出租方： 承租方： 電話： 電話：身份證：年 月 日關于建筑的合同6 買方（甲方）：_ 賣方（乙方）：_北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會北京市工商行政管理局二九年五月北京市建筑工程塑料管材管件采購合同買方（甲方）：_賣方（乙方）：_依照中華

30、人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法等相關法律規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上，就建筑工程塑料管材管件（以下簡稱為貨物）采購事宜協(xié)商訂立本合同。第一條使用貨物工程概況1工程名稱：_2工程地點：_3建設單位：_4施工單位：_5監(jiān)理單位：_6使用部位：_第二條貨物的基本情況商標規(guī)格型號生產(chǎn)廠家單位數(shù)量單價合計備注總價款：大寫: 小寫:本合同簽訂后甲方增加采購量的，雙方應當簽訂補充協(xié)議；未簽訂補充協(xié)議的，以甲方實際簽收確認的貨物數(shù)量為準，并按照本條約定的單價執(zhí)行第三條技術質量要求1貨物質量執(zhí)行_標準2貨物性能的其他技術要求是：_3對貨物原材料的技術要求是：符合相關原材料標準的要求

31、，并通過“靜液壓狀態(tài)下熱穩(wěn)定性（8760h）檢驗”4對貨物生產(chǎn)工藝的技術要求是：采用_設備生產(chǎn)5貨物的質保期為：_6其他約定：_第四條包裝物的提供、包裝標準及費用承擔1包裝物由乙方提供并承擔費用/甲方提供并承擔費用2包裝標準：_3其他約定：_第五條付款方式1雙方約定按以下第方式付款：（1）按月付款：甲方于本合同簽訂之日起_日內(nèi)支付合同總價款_%計_元的預付款，每月日前支付上月供貨貨款的_%，本合同約定的貨物全部供應完畢后_日內(nèi)甲方支付剩余貨款的_%，余款于_年_月_日前付清（2）按供貨量付款：甲方于本合同簽訂之日起_日內(nèi)支付合同總價款_%計_元的預付款，乙方每供貨達到后_日內(nèi)，甲方支付該批貨物

32、價款的_%，本合同約定的貨物全部供應完畢后_日內(nèi)，甲方支付剩余貨款的_%，余款于_年_月_日前付清（3）其他方式：_ _。2甲方無正當理由超過約定的交（提）貨最后時限日仍未通知乙方交付剩余貨物的，應當在日內(nèi)按實際簽收確認的貨物總量辦理結算支付貨款第六條交（提）貨方式、時間和地點1交（提）貨方式：_2交（提）貨時間：_3運輸方式：_4運輸費用：_5貨物交接地點：_6收貨人：_7甲方指定的貨物簽收人：_姓名電話身份證號8其他約定：_。第七條貨物的驗收及檢測1乙方應當出具貨物的合格證書、出廠檢測報告，出示具有法定資質的檢測機構出具的檢測報告原件并提供復印件；提供原材料質量檢測報告，具體檢測項目應當包

33、括：_ ；進口貨物還應當提供報關單等進口憑證。乙方未能提供上述資料的，甲方有權拒收。2甲方應當在貨物交接時對貨物的品種、商標、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀包裝當場查驗核實，并將驗收情況在發(fā)貨單上記錄簽字。對貨物有異議的，甲方有權當場拒收。甲方也可在收到貨物后_日內(nèi)向乙方提出書面異議，經(jīng)雙方核實確屬乙方責任的，甲方有權退貨。3甲方有權要求從貨物中封存樣品并對每批貨物進行質量復檢。貨物質量不符合約定技術質量要求的，甲方有權退貨。4雙方對于封樣以及復檢的辦法，按_執(zhí)行，沒有相關規(guī)定的，復檢的項目與檢測方法是：_ ；樣品采集與封樣的方法是：_ 。雙方約定的復檢檢測鑒定機構為_，檢測費由甲方承擔；但經(jīng)檢測質量不

34、符合合同約定的，檢測費由乙方承擔。5甲方未在約定期限內(nèi)提出書面異議或已對貨物實際使用的，視為對貨物的認可。第八條雙方其他義務1甲方義務（1）甲方應當提前_日就送貨的具體時間、地點及收貨人等情況與乙方進行確認，并提供必要的協(xié)助。（2）甲方應當按照合同約定辦理貨款結算并支付貨款。（3）甲方應當按照乙方提示的方法，對貨物妥善保管、搬運、使用。因甲方原因導致貨物損毀的，由甲方承擔相應責任。2乙方義務（1）乙方應當按照合同約定保質保量按時供貨。（2）乙方應當對貨物的保管及使用方法進行技術交底。（3）乙方應當明確告知配套使用產(chǎn)品的保質期限或有效期限。第九條違約責任1甲方違約責任（1）甲方逾期付款的，應當每

35、日按逾期付款的千分之_向乙方支付違約金，且乙方有權暫停供貨；逾期付款達到應付貨款的_%以上并超過_日的，乙方有權解除合同。（2）甲方無正當理由拒絕收（提）貨的，應當比照乙方逾期交貨承擔違約責任。（3）甲方未按約定提供包裝物造成交貨遲延的，應當比照乙方逾期交貨支付違約金，交貨期限順延。（4）由于甲方原因導致貨物交接地點或收貨人錯誤的，甲方應當承擔由此給乙方造成的損失，交貨期限順延。（5）甲方未按合同約定履行其他義務給乙方造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。2乙方違約責任（1）乙方逾期交貨的，應當每日按逾期交貨價款的千分之_向甲方支付違約金；逾期交貨超過_日的，甲方有權解除合同。（2）乙方交貨后被

36、甲方依合同約定拒收或退貨的，乙方應當承擔逾期交貨的違約責任。（3）乙方未按合同約定履行其他義務給甲方造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。第十條合同的解除1經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。2依法律規(guī)定或合同約定請求解除合同的一方，應當自解除事由發(fā)生之日起_日內(nèi)，以快遞簽收、公證送達等方式通知對方，否則喪失解除權。第十一條通知與送達1雙方因履行本合同發(fā)出的通知、文件、資料，均按下列地址送達：甲方：_。乙方：_。一方變更地址，應當及時書面通知對方，否則以原地址為準。2以郵寄方式送達的，寄件人應當在郵寄詳情單上注明文件名稱及簡要內(nèi)容。第十二條爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，雙方可以協(xié)商或向北京市建設

37、工程物資協(xié)會等部門申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按照下列第_種方式解決：1向_人民法院提起訴訟；2向_仲裁委員會申請仲裁。第十三條其他約定1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，具有同等法律效力。2未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。3雙方應當在簽訂合同時出示各自的營業(yè)執(zhí)照副本，并將復印件交付對方備案。如果合同簽約人不是法定代表人，應當提交授權委托書。4雙方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應當及時向對方通報不能履行合同的理由，并在_日內(nèi)提供書面證明。5其他事項：_ 。甲方（蓋章）：_乙方（蓋章）：_住所：_住所：_法定代表人：_法定代表人：_關于建筑的合同7

38、 工程名稱：工業(yè)廠房工程 工程地點：市合同編號：_-珠（西）-011（由設計人編填）設計證書等級：發(fā) 包 人：設 計 人：簽訂日期：年 月 日中華人民共和國建設部監(jiān)制國家工商行政管理局發(fā)包人：設計人：發(fā)包人委托設計人承擔_工業(yè)廠房工程設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條 本合同依據(jù)下列文件簽訂：1.1中華人民共和國合同法中華人民共和國建筑法建設工程勘察設計市場管理規(guī)定。1.2國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。1.3建設工程批準文件。第二條 本合同設計項目的內(nèi)容：名稱、規(guī)模、階段、投資及設計費等見下表。序號分項目名稱建設規(guī)模設計階段及內(nèi)容估算總投資（萬元）費率 %設計費（元）層數(shù)

39、建筑面積（m2）方案初步設計施工圖1廠房（包括廠房土建及裝飾工程、自動噴淋及消火栓工程、給排水工程、消防自動報警工程、空氣調節(jié)及凈化空調、動力及照明工程）285000000.00包干2總圖工程（包括紅線內(nèi)廠區(qū)圍墻及道路、廠區(qū)綠化、給排水及電力系統(tǒng)工程）注：具體設計范圍以發(fā)包人與業(yè)主簽訂的 總承包合同為準。關于建筑的合同8 甲方：_ 乙方：_根據(jù)建筑流動資金貸款辦法（以下簡稱貸款辦法）的規(guī)定，借款方為保證施工生產(chǎn)正常進行，向貸款方申請建筑企業(yè)流動資金貸款，經(jīng)貸款方審查同意發(fā)行，為明確各方權責，特簽訂本合同，共同遵守。第一條本合同規(guī)定_年貸款額為人民幣（大寫）_元，用于_。第二條借款方和貸款方必須

40、共同遵守貸款辦法，有關貸款事項按辦法規(guī)定辦理。第三條貸款自支用之日起，按實際支用數(shù)計收利息，利率為月息_，超計劃貸款的，超過部分利息為月息_，逾期還款的加計利息_%，挪用貸款的，對挪用部分加收罰息_%。第四條貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應資金，貸款方如因工作差錯貽誤放款，以致借款方遭受損失時，應按直接經(jīng)濟損失，由貸款方負責賠償。第五條貸款方有權檢查貸款使用情況，檢查時，借款方對調閱有關文件、帳冊、憑證和報表，查核物資庫存和施工生產(chǎn)情況等，必須給予方便。第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規(guī)定，貸款方有權停止貸款、提前收回部分或全部貸款。第七條借款方的擔保人是_，對借款方歸還貸款本息承擔連帶責任。

41、借款方未按期清償貸款本息時，擔保方應在接到貸款方還款通知后_個月內(nèi)負責歸還。第八條本合同有效期自_年_月_日起，至_年_月_日為止。本合同正本一式_份，借款方、貸款方、保證方各執(zhí)1份，副本_份，_、_、_等單位各執(zhí)1份。甲方：_乙方：_日期：_日期：_關于建筑的合同9 發(fā)包方： （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方） 根據(jù)中華人民共和國合同法 和建筑安裝工程承包合同管理條例及有關規(guī)定，結合本工程具體情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。一、工程名稱：二、工程地點：三、施工工期：根據(jù)甲方與業(yè)主的總承包合同確定。乙方進場日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后

42、一周內(nèi)進場。終止日期根據(jù)工程進展甲方確定。四、承包范圍工程范圍：在業(yè)主規(guī)定甲方范圍內(nèi)的 工程的模板工程。五、承包方式：包工、包工期、包質量、包安全承包方式，其具體目標如下：1、包工：本工程設計施工圖和設計變更及增減工程量中所有定額內(nèi)外用工。2、生活用水、用電不進行定額用量包干，但在生活區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)一次無人在場的長流水或長明燈 私自燒水做飯給予乙方元的處罰。3、包工期目標：乙方必須甲方與業(yè)主總包合同的工期進度要求，因乙方原因造成工期的施工進度不能滿足業(yè)主要求，應承擔相應違約損失。4、包質量目標：確保一次交驗合格。六、承包費用（一）在合同承包范圍內(nèi)，乙方完成規(guī)定的工作內(nèi)容，且施工質量達到驗收標準，工期

43、、安全及文明施工等達到甲方要求，勞務承包費用按建筑面積包干。1、建筑面積按圖紙及現(xiàn)行國家規(guī)定的預算建筑面積計算方法計算，每平方米單價為元。2、此包干價包括模板工程中的釘子、鐵絲等施工用所需的輔材及全部木工機械所發(fā)生的費用。3、本合同中由于設計圖紙變更、合同外工作導致無法按建筑面積計算的工作量按實簽證并雙方現(xiàn)場協(xié)商計價。4、本包干價中包括乙方用于現(xiàn)場管理的全部費用（不含稅）。七、結算及付款方式1、結算：本工程勞務費用按六層一結算，結算完成工程量的 %，主體完工付工程量的 %，剩余部分主體驗收合格后 日內(nèi)全部付清。2、付款方式：每次結算完成后的7日內(nèi)以現(xiàn)金支付或銀行轉賬，乙方需開具收據(jù)。八、施工質

44、量1、乙方必須確保承包范圍內(nèi)的分部分項工程質量達到國家建筑安裝工程質量驗收評定標準的合格等級。凡不符合國家驗收規(guī)范及甲方要求，甲方有權令乙方返工，返工的所有工料費用由乙方負責并承擔甲方工期損失。2、甲方質檢員在施工過程中或驗收評定時提出的整改意見，乙方必須照章執(zhí)行，對拒不執(zhí)行整改意見的，或整改不及時的，或整改后仍達不到質量要求的每次罰款1000元。3、項目質檢員按照國家建筑安裝工程質量驗收評定標準進行驗收，要求所有分項工程必須達到國家規(guī)定標準。九、施工安全1、乙方必須建立健全的安全組織機構，設立安全負責人及班組兼職安全員，配合甲方做好進場及日常安全工作。2、乙方必須定期做好班內(nèi)安全教育，使班組

45、人員均有很強的安全意識。3、乙方必須嚴格執(zhí)行國家、地方和項目部制定的安全操作規(guī)程、安全管理細則、安全管理制度及治安管理條例。十、甲乙雙方職責甲方職責：甲方指派 為現(xiàn)場負責人。1、甲方為乙方提供生活和生產(chǎn)臨建。包括管理人員住房兩間，辦公室一間，工人住房若干，工人食堂一棟；生產(chǎn)臨建包括鋼筋棚及木工棚等。2、乙方員工上崗前，甲方組織有關人員對乙方人員進行入場教育培訓。3、甲方根據(jù)生產(chǎn)情況安排乙方工作，并對乙方進行分部分項工程技術交底及技術指導，解決施工中遇到的技術難題。4、甲方為乙方提供必要的材料及大型施工機械，如攪拌機、塔吊等。5、甲方負責提供施工用水用電接到施工現(xiàn)場的材料，其中水接至各用水點；電

46、接至鋼筋棚及木工棚總閘，樓層用電接至各樓層總配電箱。6、按合同的約定結算及支付勞務費用。7、負責配備安全防護設施（安全帽等勞保用品由乙方負責）。乙方職責：1、負責組織思想品質及技術水平等各方面均合格的施工管理及勞務人員，特種作業(yè)人員必須持證上崗。2、負責編制承包范圍內(nèi)各分部分項工程的施工方案。3、負責編制實際使用的工程材料及周轉材料計劃，并在使用前一周書面報甲方。按甲方的材料管理辦法領用、保管、歸還材料及機具。4、配合其它工種的工作，不得因乙方原因造成其它工種的返工。 十一、附則1、本合同未盡事宜，雙方本著平等互利，相互理解的原則另行協(xié)商。2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，雙方簽字畫押后

47、生效。結清全部勞務款項后自行失效。甲方： 乙方：簽訂時間：簽訂地點：關于建筑的合同10 20_年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂鋼材購銷合同，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據(jù)，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20_年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續(xù)

48、付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協(xié)商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經(jīng)受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。 我們接受委托后，經(jīng)周密調查，掌握Z某被告的工程項目經(jīng)理、C某為被告該項目工程的內(nèi)部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬

49、戶，保證了債權的實現(xiàn)。訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現(xiàn)的前提下愿與對方和解，經(jīng)法院主持調解，雙方達成調解協(xié)議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。因訴訟目的已經(jīng)實現(xiàn)，我方遂申請撤訴。關于建筑的合同11 司法實務中，合同糾紛案件審理存在大量的管轄權爭議，原因在于最高人民法院關于適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋（以下簡稱民訴解釋）未頒布前，合同糾紛案件管轄的法律規(guī)定不明確且存在法律適用的爭議。20_年12月18日，最高人民法院審判委員會第1

50、636次會議通過的民訴解釋明確了合同糾紛管轄法院確定的一般規(guī)則，具體闡述如下： 一、民訴解釋頒布前確定合同糾紛管轄法院的現(xiàn)狀 我國法律最早對合同糾紛管轄進行規(guī)定的是1982年中華人民共和國民事訴訟法（試行），該法第23條規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。其后民事訴訟法將合同糾紛管轄規(guī)定為：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。在司法實踐中，被告住所地的確定很少產(chǎn)生爭議，但合同履行地的確定因法院對于法律理解的不同出現(xiàn)諸多爭議。（一）程序法與實體法關于合同履行地的規(guī)定不統(tǒng)一程序法和實體法關于合同履行地的規(guī)定相差甚遠，存在很大的脫節(jié)。民事訴訟

51、法對于合同履行地沒有具體規(guī)定，1992年最高人民法院關于適用若干問題的意見第18至22條只是對購銷合同、加工承攬合同等五種合同的合同履行地進行了列舉式規(guī)定。最高院對于合同履行地也作出了大量的批復、復函、通知。但上述這些規(guī)定是不完全列舉，沒有涵蓋合同的所有類型，同時內(nèi)容龐雜沒有規(guī)律可循，甚至出現(xiàn)了最高院批復前后矛盾的情況。合同法等實體法則對合同履行地進行了具體規(guī)定，合同法第62條第3項規(guī)定：履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。合同法根據(jù)合同當事人雙方的權利義務分配和履行確定合同履行地。（二）司法裁判中的混亂由

52、于程序法未對“合同履行地”進行定義，實體法對“合同履行地”作了具體規(guī)定，因此法院在審理合同履行地管轄爭議案件時，存在能否當然援引實體法中“合同履行地”解決程序法管轄問題的爭論。一種觀點認為，可以援引實體法中“合同履行地”的規(guī)定，即對履行地點約定不明確的合同，應當根據(jù)合同法第六十二條的規(guī)定確定履行地。另一種觀點認為，不可援引實體法中“合同履行地”的規(guī)定，原因在于：實體法上的合同履行地具有兩個特點：一是不確定性。當事人是因合同糾紛才訴至法院，合同履行地也是實體審查的一部分，在法院作出裁判前，合同履行地無法確定。二是合同履行地具有多樣性。實體法合同義務的履行地，包括主合同履行地、從合同履行地、書面約

53、定的履行地等等。兩種觀點的差異導致法院在司法裁判中關于合同履行地管轄權異議同案不同判的現(xiàn)象不斷出現(xiàn)。 二、民訴解釋對于合同履行地的確定規(guī)則針對上述存在的問題，民訴解釋確立了一個簡便的合同履行地認定規(guī)則，即以程序法的規(guī)定為原則結合實體法內(nèi)容，確定合同履行地。（一）合同履行地的確定規(guī)則民訴解釋第18條規(guī)定：合同約定履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地。合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地；交付不動產(chǎn)的，不動產(chǎn)所在地為合同履行地；其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地。即時結清的合同，交易行為地為合同履行地。合同沒有實際履行，當事人雙方住所

54、地都不在合同約定的履行地的，由被告住所地人民法院管轄。該條文引進合同法第62條第3項的規(guī)定明確了合同履行地的確定規(guī)則，即除法律的特別規(guī)定，合同履行地有約定從約定，無約定的，爭議標的不為給付貨幣或者不動產(chǎn)的，履行義務一方所在地為合同履行地。該條文的核心規(guī)則為一般情形下，履行義務一方所在地為合同履行地。（二）合同履行地確定規(guī)則的具體適用民訴解釋明確了合同履行地首先以當事人的約定為準。即合同中明確約定的合同履行地點為合同履行地，不再依據(jù)實體履行義務的地點確定合同履行地，充分尊重當事人的意思自治，滿足當事人的管轄預期。“爭議標的為給付貨幣”中的“給付貨幣”是指實體內(nèi)容的合同義務，并非訴訟請求中簡單的金

55、錢給付請求。當事人在合同履行中要求對方支付金錢，包括根據(jù)合同義務支付價款，也包括以金錢的形式來承擔合同履行中產(chǎn)生的違約責任，但不能以類似違約金這種以給付金錢的責任承擔形式確定合同履行地，應當根據(jù)當事人的訴訟請求結合合同履行義務的內(nèi)容確定合同履行地。如買賣合同，甲為貨物出賣方，乙為買受方，如甲起訴要求乙支付貨款的，此處的貨款為合同義務中的“給付貨幣”，甲為接收貨幣一方，甲地為合同履行地；如乙起訴甲交付貨物不符合約定需要承擔違約金的，此處應適用“其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地”，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。根據(jù)條文關于合同履行地的確定規(guī)則，履行義務需要結合實體法的內(nèi)容確定。實體法

56、中，合同的履行是指債務人作出作為債務內(nèi)容的給付，并因此使債權目的達到而歸于消滅，合同的履行地點即為債務人履行債務和債權人接受履行的地方。一般而言，合同主要是雙務的，一方負有給付義務時，另一方則會負有相應的對待給付義務作為對價。雙方約定的義務內(nèi)容不同，履行的方式也不同，履行地點也可能發(fā)生相應變化。如上述買賣合同，乙起訴要求甲交付貨物的，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。針對合同多個履行義務，應當依照履行合同主要義務所在地確定為合同履行地，何為主要義務，也要結合合同履行的實體內(nèi)容來確定，如買賣合同中的主要義務為出賣人轉移標的物所有權的義務和買受人支付價款的義務。主要義務履行地無法確定的，兩個以上

57、合同履行地的法院均有管轄權的，依照民事訴訟法第35條的規(guī)定確定管轄法院。民訴解釋確定了合同糾紛管轄法院的認定規(guī)則，使得合同法中關于合同履行地的規(guī)定在程序法中充分適用，解決了司法實務中關于能否援引實體法中“合同履行地”解決程序法的管轄問題的爭論，統(tǒng)一了裁判觀點，有利于減少司法實務中合同糾紛案件管轄權爭議的數(shù)量，同時也便于當事人訴訟和法院行使審判權。關于建筑的合同12 甲方： 乙方：為加快園區(qū)的工程施工進度，甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國建筑法及其它有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區(qū)內(nèi)的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工，為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款，望雙方共

58、同遵守。一、 工程內(nèi)容灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。二、 工程承包單價及結算方式1、人工挖土方：8元2、10墊層： 23033、25砼基礎地梁構造柱等： 26034、 砌磚： 268元35、模板制安： 26元6、鋼筋制安： 4300噸7、粉刷：18元8、回填土：4元9、內(nèi)外腳手架：6.5元10、灌注樁：95元結算方式：各項目工程量以實際完成數(shù)量為準，另加18%施工企業(yè)管理費。三、付款方式：甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款，余款待驗收合格后一個月內(nèi)再付。四、施工期限：自_年 _月 _日起至年 _月 _日止。五、工程質量：嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工，工程質量

59、要求必須符合國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準，工程質量必須全部達到合格，如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。六、施工安全：施工場地必須采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。七、其它事項：甲方提供水電，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效，本協(xié)議為一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：簽訂日期關于建筑的合同13 工程項目名稱： 工程地點：甲方（建設單位）：地址：法定代表人（委托代理人）：乙方（

60、施工單位）：法定代表人（委托代理人）:地址：丙方（安全文明費專用帳戶銀行）：地址：法定代表人（委托代理人）：丁方（建設工程安全生產(chǎn)監(jiān)督機構）：湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳 監(jiān)制根據(jù)關于進一步加強我省建筑工程安全防護文明施工措施費使用管理的通知規(guī)定，（以下簡稱“甲方”）、（以下簡稱“乙方”）、（以下簡稱“丙方”）、 （以下簡稱“丁方”）四方在協(xié)商一致的基礎上，就 工程安全防護文明施工措施費（以下簡稱“安全文明費”）支付事宜訂立本協(xié)議，并嚴格遵照執(zhí)行。第一條 乙方必須在建設工程辦理安全受監(jiān)手續(xù)時，在丙方開設建筑工程安全文明費專用帳戶（以下簡稱“專用帳戶”），該帳戶內(nèi)專項資金只能用于建筑工程施工現(xiàn)場安全防