2022年廣東省監(jiān)理工程師之交通工程目標控制深度自測提分題庫完整參考答案

《監(jiān)理工程師之交通工程目標控制》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、產(chǎn)品的生產(chǎn)成本一般會隨著功能水平的提高（）。

A.增加

B.下降

C.不變

D.無法判斷【答案】A2、以下不需要對張拉設(shè)備重新進行標定的是（）。

A.使用時間5個月

B.張拉次數(shù)400次

C.使用過程中千斤頂或壓力表出現(xiàn)異常情況

D.千斤頂檢修或更換配件后【答案】A3、軟土地區(qū)路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應(yīng)不大于（）mm。

A.3

B.5

C.8

D.10【答案】B4、洞外平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)應(yīng)不定期復(fù)測，復(fù)測周期不大于（）個月。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】D5、下列屬于隧道淺埋段施工原則的是（）。

A.長開挖

B.晚封閉

C.速反饋

D.弱支護【答案】C6、（）編制的竣工決算報告在審計部門提出審計意見后方可組織竣工驗收。

A.建設(shè)單位

B.監(jiān)理單位

C.施工單位

D.交通運輸主管部門【答案】A7、雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃中虛工序的含義是指（）。

A.相鄰前后工作之間的邏輯關(guān)系，只消耗時間

B.相鄰前后工作之間的邏輯關(guān)系，只消耗資源

C.相鄰前后工作之間的邏輯關(guān)系，消耗資源和時間

D.相鄰前后工作之間的邏輯關(guān)系，不消耗資源和時間【答案】D8、利用經(jīng)濟評價指標評判項目的可行性時，說法錯誤的是（）。

A.財務(wù)內(nèi)部收益率大于等于行業(yè)基準收益率，方案可行

B.靜態(tài)投資回收期大于行業(yè)基準投資回收期，方案可行

C.凈現(xiàn)值大于0，方案可行

D.凈年值大于0，方案可行【答案】B9、某投資方案一次性投資500萬元，估計投產(chǎn)后各年的平均凈收益為80萬元，則該方案的靜態(tài)投資回收期為（）年。

A.5.26

B.6.25

C.7.14

D.8.25【答案】B10、路基施工前，應(yīng)對路基基底土進行相關(guān)試驗，每公里至少?。ǎ﹤€點。

A.2

B.4

C.6

D.8【答案】A11、（）主要是實時收集公路道路狀況、交通流信息、氣象信息及相關(guān)設(shè)備工作狀態(tài)，控制與調(diào)節(jié)交通流，疏導(dǎo)交通，減少交通事故，保證行車安全。

A.公路監(jiān)控設(shè)施

B.公路通信設(shè)施

C.公路收費設(shè)施

D.公路隧道機電設(shè)施【答案】A12、施工組織往往以（）為最基本對象。

A.動作

B.操作

C.工序

D.施工過程【答案】C13、下列關(guān)于凈現(xiàn)值的評價準則描述正確的是（）。

A.當方案的NPV≥0時，表示項目實施后的經(jīng)濟效益，不僅達到了基準收益率的要求，而且還有富余

B.當方案的NPV＜0時，表示項目實施后的經(jīng)濟效益，不僅達到了基準收益率的要求，而且還有富余

C.當方案的NPV＜1時，表示項目實施后的經(jīng)濟效益達不到基準收益率的要求

D.當方案的NPV=0時，表示項目實施后的投資收益率正好達到基準收益率【答案】D14、適用于各個等級的公路和各個層次的瀝青是（）。

A.A級瀝青

B.B級瀝青

C.C級瀝青

D.D級瀝青【答案】A15、建設(shè)單位承擔的責任是（）。

A.首要責任

B.主體責任

C.監(jiān)督責任

D.行政責任【答案】A16、某工地平安工地建設(shè)考核評價結(jié)果為合格，按照百分制計算得分為（）及以上。

A.60分

B.70分

C.75分

D.80分【答案】B17、焊接工作宜在室內(nèi)進行，濕度不宜高于（）。主要桿件應(yīng)在組裝后（）內(nèi)焊接。

A.80%，24h

B.70%，24h

C.80%，12h

D.70%，12h【答案】A18、對有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu)，其鋼筋的強度和最大力下總伸長率的實測值的規(guī)定，說法錯誤的是（）。

A.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25

B.鋼筋的抗壓強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25

C.鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應(yīng)大于1.30

D.鋼筋的最大力下總伸長率不應(yīng)小于9％【答案】B19、價值工程的工作程序一般分為準備、分析、（）、實施與評價四個階段。

A.討論

B.溝通

C.創(chuàng)新

D.協(xié)調(diào)【答案】C20、使用工程量清單計價的施工承包合同，一般采用（）的方式。

A.單價合同

B.總價合同

C.成本加酬金合同

D.總價+單價合同【答案】A21、公路工程驗收委員會由交通運輸主管部門、公路管理機構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、造價管理機構(gòu)等單位代表組成。大中型項目及技術(shù)復(fù)雜工程，應(yīng)邀請有關(guān)專家參加。國防公路應(yīng)邀請（）參加。

A.軍隊代表

B.政府部門

C.國防單位

D.國家安全單位【答案】A22、低路堤應(yīng)對地基表層土進行（）、分層回填和壓實，其處理深度應(yīng)不小于路床厚度，必要時進行翻拌晾曬或者灑水濕潤。

A.超挖

B.振動壓實

C.摻粉煤灰拌和

D.整平【答案】A23、為了實現(xiàn)對進度的有效控制，監(jiān)理工程師采取的經(jīng)濟措施是（）。

A.建議建設(shè)單位與施工單位協(xié)商，對非施工單位原因造成的應(yīng)急趕工給予合理的趕工費用

B.督促施工單位做好施工機械、人員、資金和材料的組織調(diào)度工作

C.嚴格控制合同變更，對各方提出的工程變更，監(jiān)理工程師應(yīng)嚴格按照規(guī)定程序進行管理

D.加強工程延期和索賠管理【答案】A24、某新建項目，建設(shè)期2年，第1年向銀行借款2000萬元，第2年向銀行借款3000萬元，年利率為6%，則該項目估算的建設(shè)期利息為（）元。

A.213.6

B.247.2

C.273.6

D.427.2【答案】D25、在現(xiàn)場釘樁后（）天內(nèi)，承包人應(yīng)將設(shè)計和進場復(fù)測的土方橫斷面因連同土方的面積與體積計算表一并提交監(jiān)理人批準。

A.30

B.42

C.56

D.60【答案】C26、牌號為Q235且板厚小于40mm的鋼材每批質(zhì)量不應(yīng)大于（）t。

A.600

B.400

C.150

D.60【答案】C27、下列工作內(nèi)容中，屬于進度監(jiān)測系統(tǒng)過程的是（）。

A.分析產(chǎn)生進度偏差的原因

B.定期召開現(xiàn)場會議

C.采取進度調(diào)整措施

D.分析偏差對后續(xù)工作和總工期的影響【答案】B28、滑模攤鋪施工的水泥混凝土面層宜采用（）。

A.引氣劑

B.高效減水劑

C.阻銹劑

D.引氣高效減水劑【答案】D29、()用地應(yīng)當以招標、拍賣或者掛.牌方式出讓。.

A.工業(yè)用地

B.旅游用地

C.教育用地

D.商品住宅用地

E.同一宗地有兩個以上意向用地者【答案】A30、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人未履行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門依照下列規(guī)定處以罰款。發(fā)生一般事故的，處上一年年收入百分之（）的罰款。

A.三十

B.四十

C.五十

D.六十【答案】A31、在澆筑混凝土前，應(yīng)沿施工縫位置鋪設(shè)背貼式止水帶，止水帶中線應(yīng)與施工縫重合，止水帶兩邊應(yīng)與防水板焊接密實位置偏差應(yīng)不大于（）。

A.5mm

B.10mm

C.15mm

D.20mm【答案】B32、某分部工程有4個施工過程，各分為4個流水節(jié)拍相等的施工段，各施工過程的流水節(jié)拍分別為12d、12d、9d、6d。如果組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，則專業(yè)工作隊數(shù)和流水施工工期分別為（）。

A.12個，45d

B.12個，48d

C.13個，50d

D.13個，48d【答案】D33、突起路標施工質(zhì)量監(jiān)理要點，不符合規(guī)定的是（）

A.突起路標放樣定位應(yīng)準確

B.突起路標施工前，路面應(yīng)清潔、干燥

C.突起路標和路面黏結(jié)后不可用橡皮錘敲擊突起路標上表面

D.突起路標安裝角度、縱向間距及橫向偏位符合設(shè)計要求C選項，突起路標和路面黏結(jié)后用橡皮錘敲擊突起路標上表面，從而保證黏結(jié)牢固?！敬鸢浮緾34、關(guān)于挖孔樁的適用情形，說法不正確的是（）。

A.在無地下水或有少量地下水且較密實的土層或風化巖層中，可以采用人工挖孔施工

B.或機械成孔設(shè)備無法達到的區(qū)域，可以采用人工挖孔施工

C.巖溶地區(qū)、采空區(qū)不宜采用人工挖孔施工

D.樁徑或最小邊寬度小于1500mm時不得采用人工挖孔施工【答案】D35、監(jiān)理人收到進度付款申請單后的（）天內(nèi)，發(fā)包人將進度應(yīng)付款支付給承包人。不按期支付的，按項目專用條款數(shù)據(jù)表中約定的利率向承包人支付逾期付款違約金。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】D36、計算價值系數(shù)Vi滿足（）時，零件實現(xiàn)其功能所分配的成本偏高，或存在過剩的功能。

A.Vi＞1

B.Vi＜1

C.Vi=1

D.Vi≤1【答案】B37、牌號為Q235且板厚小于40mm的鋼材每批質(zhì)量不應(yīng)大于（）t。

A.600

B.400

C.150

D.60【答案】C38、立方體抗壓強度試件的標準尺寸立方體的邊長為（）。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】C39、下列關(guān)于“三同時”的說法，不正確的是（）。

A.同時設(shè)計

B.同時投入使用

C.同時施工

D.同時檢查【答案】D40、每個栓群或節(jié)點檢查的螺栓，其不合格者不得超過抽驗總數(shù)的（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%【答案】B41、關(guān)于鉆孔灌注樁，鉆孔的說法不正確的是（）。

A.樁的鉆孔和開挖，應(yīng)在中距5m內(nèi)的任何樁的混凝土灌注完成后12h才能開始

B.鉆孔應(yīng)連續(xù)進行，不得中斷

C.軟土地段排架樁橋臺處的鉆孔，應(yīng)先挖去軟土，并回填適當新土，經(jīng)夯實后再行鉆孔

D.鉆孔時需及時填寫鉆孔記錄【答案】A42、承包人未在已標價工程量清單中填入單價或總額價的工程子目，其處理方法是（）。

A.取消該子目

B.承包人必須完成該子目，發(fā)包人支付費用

C.承包人必須完成該子目，但發(fā)包人不支付費用

D.由建設(shè)單位決定與承包人協(xié)商決定處理方法【答案】C43、對高速公路和一級公路，密級配瀝青混合料的厚度不宜小于公稱最大粒徑的（）。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍【答案】C44、工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當（）。

A.要求施工單位整改

B.施工單位暫時停止施工

C.及時報告建設(shè)單位

D.及時向有關(guān)主管部門報告【答案】A45、以下關(guān)于開工預(yù)付款的支付與扣回說法錯誤的是（）

A.現(xiàn)階段，工程預(yù)付款包括開工預(yù)付款和材料預(yù)付款、設(shè)備預(yù)付款

B.開工預(yù)付款和材料預(yù)付款多用在公路水運工程特別是高速公路工程等重大工程的施工過程中

C.設(shè)備預(yù)付款是指支付工程施工機械設(shè)備的預(yù)付款

D.招標工程項目是否實行預(yù)付款制度，取決于合同工程的規(guī)模大小、合同工期的長短以及發(fā)包人在招標文件中的約定【答案】C46、凡在墜落高度基準面（）以上時，有可能墜落的高處進行的作業(yè)屬于高處作業(yè)。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m【答案】B47、對高速公路和一級公路，密級配瀝青混合料的厚度不宜小于公稱最大粒徑的（）。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍【答案】C48、根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)的修約規(guī)則，5.665，保留兩位小數(shù)為（）。

A.5.65

B.5.64

C.5.66

D.5.63【答案】C49、以下屬于地下排水設(shè)施的是（）。

A.截水溝

B.蒸發(fā)池

C.滲井

D.跌水【答案】C50、某建設(shè)項目驗收質(zhì)量評分為75分，則該建設(shè)項目評定等級為（）。

A.優(yōu)良

B.極差

C.合格

D.不合格【答案】C51、下列有關(guān)土石路堤施工過程質(zhì)量控制的表述中，不正確的是（）。

A.施工過程中，每填筑3m高宜檢測路線中線和寬度

B.軟質(zhì)石料的土石路堤填筑質(zhì)量標準應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定

C.施工過程中，每一壓實層均應(yīng)進行壓實度檢測，壓實度可用灌砂法檢測

D.中硬及硬質(zhì)巖石的土石路堤填筑施工過程中每一壓實層，應(yīng)采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數(shù)【答案】C52、熱拌瀝青混合料面層施工時，碾壓作業(yè)時混合料的溫度，初壓溫度不應(yīng)低于120℃。碾壓終了的溫度，對于鋼輪壓路機不得低于（）℃。

A.55

B.60

C.65

D.70【答案】B53、關(guān)于加固土樁施工的說法不正確的是（）。

A.加固土樁的固化劑宜采用生石灰或水泥

B.生石灰應(yīng)采用磨細I級生石灰

C.水泥宜采用強度等級不低于32.5級的普通硅酸鹽水泥

D.加固土樁施工前應(yīng)進行成樁試驗，樁數(shù)宜不少于3根【答案】D54、根據(jù)規(guī)定，符合轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)應(yīng)當具備的條件包括（）。

A.自頒發(fā)勘查許可證之日起滿2年

B.在勘查作業(yè)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可供進一步勘查或者開采的礦產(chǎn)資源

C.完成規(guī)定的最低勘查投入

D.探礦權(quán)屬有爭議

E.尚未繳納探礦權(quán)使用費.探礦權(quán)價款【答案】A55、牌號為Q235且板厚小于40mm的鋼材每批質(zhì)量不應(yīng)大于（）t。

A.600

B.400

C.150

D.60【答案】C56、關(guān)于襯砌混凝土開裂、拱頂下沉的預(yù)防措施，采用模板臺車進行模筑混凝土，進行壁后壓漿提高混凝土襯砌與圍巖之間的（）。

A.厚度

B.壓實度

C.密實性

D.壓力【答案】C57、商品房現(xiàn)售應(yīng)符合的條件包括（）。

A.現(xiàn)售商品房的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書

B.取得土地使用權(quán)證書或者使用土地的批準文件

C.持有建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可證

D.拆遷安置已經(jīng)落實

E.物業(yè)管理方案尚未落實【答案】A58、凈現(xiàn)金流量的表達正確的是（）。

A.CIt=CFt-COt

B.CIt=COt-CFt

C.CFt=CIt-COt

D.CFt=COt-CIt【答案】C59、對于隱蔽工程和有爭議的工程計量，（）應(yīng)組織相關(guān)單位代表到施工現(xiàn)場實地進行確認。

A.監(jiān)理工程師

B.施工單位

C.建設(shè)單位

D.設(shè)計單位【答案】A60、橋梁頂推施工中，水平千斤頂?shù)膶嶋H總頂推力，不應(yīng)小于計算頂推力的（）。

A.1倍

B.1.5倍

C.2倍

D.3倍【答案】C61、有一人工挖土作業(yè)隊按合理勞動組織為8人，已知人工挖二類土每立方米需0.4工日，則挖土過程的流水強度為（）。

A.3.2m3/日

B.20m3/日

C.0.4m3/日

D.2.5m3/日【答案】B62、鄭良縣擬新建一造紙廠，因建成后的造紙廠將排出有機毒液，排放時可能會影響周圍環(huán)境，造紙廠籌建人員中有人建議先征得縣環(huán)保部門同意,有人則認為“此造紙廠的建設(shè)已征得項目主管部門同意，沒有必要再通過環(huán)保部門認可”。據(jù)此，請回答下列題。

A.工程中防治污染的設(shè)施必須經(jīng)原審批環(huán)境影響報告書的環(huán)保行政主管部門驗收合格，該造紙廠才可投入生產(chǎn)、使用

B.工程中防治污染的設(shè)施必須經(jīng)該造紙廠上級主管部門驗收合格，才可投產(chǎn)、使用

C.工程中防治污染的設(shè)施必須經(jīng)該造紙廠周邊居民委員會或村民委員會驗收合格，才可投產(chǎn)、使用

D.工程中防治污染的設(shè)施必須經(jīng)所在地政府行政主管部門驗收合格，才可投產(chǎn)、使用【答案】A63、立方體抗壓強度試件的標準尺寸立方體的邊長為（）。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】C64、用“4M1E”法進行工作質(zhì)量管理的時候，E指的是（）。

A.人

B.材料

C.設(shè)備

D.環(huán)境【答案】D65、對于（），事故單位應(yīng)按照職責分工立即組織整改，確保及時進行治理。

A.一般事故隱患

B.較大事故隱患

C.重大事故隱患

D.特大事故隱患【答案】A66、下列不屬于公路水運建設(shè)工程安全監(jiān)理工作的依據(jù)的是（）。

A.消防法律法規(guī)

B.委托監(jiān)理合同

C.工程設(shè)計文件

D.施工日志【答案】D67、下列關(guān)于士地使用權(quán)出讓的期限的說法.中，正確的是()。.

A.居住用地70年

B.工業(yè)用地50年

C.教育用地40年

D.旅游用地40年

E.綜合用地50年【答案】A68、（）認為必要時可召開一次工地會議或?qū)ｎ}會議進行總結(jié)，并對下一階段進入路基填筑分項工程的開工、施工的有關(guān)問題進行研討和提示。

A.設(shè)計單位

B.施工單位

C.建設(shè)單位

D.監(jiān)理單位【答案】D69、路床填筑的每層最大壓實厚度宜不大于（）mm，路床頂面最后一層壓實后的厚度應(yīng)不小于100mm。

A.150

B.200

C.250

D.300【答案】D70、下列關(guān)于季節(jié)性凍土地區(qū)路基施工質(zhì)量要求中，路堤填筑的每層路基填土頂面應(yīng)設(shè)（）的橫坡。

A.1%～4%

B.2%～4%

C.1%～5%

D.2%～5%【答案】B71、在進行公路水運品質(zhì)工程評價時，（）是以在建的二級及以上公路工程項目、水運工程項目為評價對象。

A.二級以上公路項目品質(zhì)工程評價

B.示范創(chuàng)建項目品質(zhì)工程評價

C.交竣工品質(zhì)工程示范項目評價

D.農(nóng)村公路品質(zhì)工程示范項目評價【答案】B72、（）是控制工程費用的有效手段。

A.經(jīng)濟措施與合同措施相結(jié)合

B.合同措施與技術(shù)措施相結(jié)合

C.經(jīng)濟措施與技術(shù)措施相結(jié)合

D.組織措施與合同措施相結(jié)合【答案】C73、路面結(jié)構(gòu)層次中，（）主要承受由面層傳來的車輛荷載的垂直力。并擴散到下面的功能層和土基中去。

A.面層

B.基層

C.墊層

D.聯(lián)結(jié)層【答案】B74、施工單位在施工中使用施工起重機械和整體提升式腳手架特種設(shè)備前，應(yīng)當組織有關(guān)單位進行驗收。驗收合格后（）日之內(nèi)，應(yīng)當向當?shù)亟煌ㄟ\輸主管部門登記。

A.40

B.30

C.20

D.10【答案】B75、某公路工程項目，直接費為9500萬元，定額直接費為8000萬元，設(shè)備購置費為200萬元，措施費為400萬元，企業(yè)管理費為300萬元，利潤率按7.42%計取，則該項目的利潤為（）萬元。

A.645.54

B.660.38

C.756.84

D.771.68【答案】A76、雨期開挖巖石路基，爆破的炮眼宜（）設(shè)置。

A.向上傾斜30°

B.向下傾斜30°

C.水平

D.垂直【答案】C77、隧道監(jiān)控量測時，當位移-時間曲線出現(xiàn)反彎點時，則表明圍巖（）。

A.剛剛穩(wěn)定

B.已經(jīng)穩(wěn)定

C.不穩(wěn)定

D.已經(jīng)垮塌【答案】C78、公路工程投標工作程序，其中復(fù)核工程數(shù)量的，下一步工作是（）。

A.編制總體施工組織設(shè)計文件

B.現(xiàn)場考察、調(diào)查地材等價格

C.投標價的計算、匯總

D.研究招標文件【答案】A79、當連續(xù)五晝夜實測地面沉降小于（），地基固結(jié)度已達到設(shè)計要求的80%時，經(jīng)驗收，即可終止抽真空。

A.0.5mm/d

B.0.3mm/d

C.0.2mm/d

D.0.1mm/d【答案】A80、季節(jié)性凍土地區(qū)路基施工時，下列（）可以在冰凍期施工。

A.高速公路的土質(zhì)路堤

B.二級公路的土質(zhì)路堤

C.半填半挖地段

D.填挖交界處【答案】B81、某市采石場位于山腰，自2009年投產(chǎn)以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農(nóng)民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進行技術(shù)改造，擴大了生產(chǎn)規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經(jīng)監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標準，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調(diào)解處理決定：采石場賠償何陽經(jīng)濟損失12萬元。據(jù)此，請回答下列題。

A.原告舉證

B.由被告對排污行為與損害結(jié)果之間無因果關(guān)系舉證

C.適用舉證責任倒置

D.原告證明侵權(quán)事實，被告否認的，由被告負舉證責任【答案】B82、關(guān)于人工攤鋪與碾壓的要求說法不正確的是（）。

A.混合料拌和均勻后，應(yīng)及時用平地機初步整型

B.在初平的路段上，應(yīng)用拖拉機、平地機或輪胎壓路機快速碾壓一遍

C.應(yīng)用平地機再整型一次，應(yīng)將高處料直接刮出路外，嚴禁形成薄層貼補現(xiàn)象

D.反復(fù)整型，直至滿足技術(shù)要求，每次整型都應(yīng)達到平整【答案】D83、明洞拱背回填應(yīng)在外模拆除、防水層和排水盲管施工完成后進行。人工回填時，拱圈混凝土強度應(yīng)不小于（）。

A.設(shè)計強度的60%

B.設(shè)計強度的75%

C.設(shè)計強度的80%

D.設(shè)計強度【答案】B84、當對水泥質(zhì)量有懷疑或受潮或存放時間超過（）個月時，應(yīng)重新取樣復(fù)驗，并應(yīng)按其復(fù)驗結(jié)果使用。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B85、關(guān)于公路工程監(jiān)理第一次工地會議的說法，錯誤的是（）。

A.第一次工地會議由總監(jiān)主持

B.在合同工程正式開工前，總監(jiān)辦應(yīng)組織召開第一次工地會議

C.建設(shè)單位的技術(shù)人員必須參加，管理人員可授權(quán)相關(guān)人員參加

D.宜邀請工程質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)參加【答案】C86、有AB兩個測量員，分別測量兩段不同的公路。A測量員：測量10次，公路長平均值為1500m，標準差S為0.3m；B測量員：測量10次，公路長平均值為2800m，標準差S為0.3m，則（）。

A.A測量員測量精度更高

B.B測量員測量精度更高

C.兩名測量員測量精度相同

D.無法比較這兩名測量員的測量精度【答案】B87、在施工階段，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)派專人對施工現(xiàn)場安全情況巡視檢查，對發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，應(yīng)（）通知施工單位，并督促其立即整改;情況嚴重的，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)及時下達工程停工令，要求施工單位停工整改，并同時報告建設(shè)單位。

A.口頭

B.書面

C.郵件

D.現(xiàn)場【答案】B88、在路基工程中，用于排除地面水的設(shè)施是（）。

A.暗溝

B.急流槽

C.滲溝

D.滲井【答案】B89、某施工單位規(guī)定，出現(xiàn)安全事故的責任人取消其當年評優(yōu)晉級的資格，這體現(xiàn)了（）原則。

A.一崗雙責

B.安全生產(chǎn)動態(tài)管理

C.安全一票否決

D.同步協(xié)調(diào)發(fā)展【答案】C90、商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人的，下列說法正確的有（）。

A.買受人可以請求解除合同

B.買受人可以要求出賣人賠償損失

C.買受人可以要求出賣人承擔不超過已付房款50%的懲罰性賠償金

D.買受人可以要求出賣人承擔不超過已付房款一倍的懲罰性賠償金

E.買受人可以要求出賣人承擔不超過已付房款兩倍的懲罰性賠償金【答案】A91、公路工程質(zhì)量評定等級分為合格與不合格，應(yīng)按（）逐級評定。

A.分部分項單位工程合同段和建設(shè)項目

B.建設(shè)項目合同段單位工程分部分項

C.分項分部單位工程合同段和建設(shè)項目

D.單位工程分部分項合同段和建設(shè)項目【答案】C92、下列屬于安全生產(chǎn)考核指標隱患類的是（）

A.安全生產(chǎn)總目標

B.安全生產(chǎn)管理人員到位率

C.事故起數(shù)

D.重大事故隱患整改率【答案】D93、拱橋圬工砌體的邊角壓碎、砌塊斷裂，干砌石拱橋砌縫張口等，可用（）修補。

A.混凝土

B.水泥砂漿

C.水泥漿

D.細石混凝土【答案】B94、掛籃前移及在其上澆筑混凝土時，抗傾覆穩(wěn)定系數(shù)應(yīng)不小于（）。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.0【答案】B95、當延期事件發(fā)生以后，（）應(yīng)根據(jù)合同約定及時進行妥善處理。

A.監(jiān)理工程師

B.建設(shè)單位

C.施工單位

D.分包人【答案】A96、實行施工總承包的建設(shè)工程，由（）負責上報安全事故。

A.建設(shè)單位

B.總承包單位

C.分包單位

D.監(jiān)理單位【答案】B97、脹縫傳力桿應(yīng)在一端設(shè)置鍍鋅鋼管帽或塑料套筒，套帽厚度不應(yīng)小于2.0mm，并應(yīng)密封不透水，套帽長度宜為（），套帽內(nèi)活動空隙的長度宜為（）。

A.100mm、30mm

B.80mm、30mm

C.100mm、50mm

D.80mm、50mm【答案】A98、水準點復(fù)測與加密規(guī)定中，高速公路、一級公路宜加密，每（）m有一個水準點。

A.300

B.250

C.150

D.200【答案】D99、下列關(guān)于路基填料施工質(zhì)量的要求中，錯誤的是（）。

A.宜選用級配好的礫類土、砂類土等粗粒土作為填料

B.含草皮、生活垃圾、樹根、腐殖質(zhì)的土嚴禁作為填料

C.泥炭土、淤泥、凍土、強膨脹土、有機質(zhì)土及易溶鹽超過允許含量的土等，可以直接用于填筑路基

D.粉質(zhì)土不宜直接用于填筑二級及二級以上公路的路床，不得直接用于填筑冰凍地區(qū)的路床及浸水部分的路堤【答案】C100、（）表現(xiàn)為黏結(jié)力較高，內(nèi)摩阻力受瀝青材料的性質(zhì)和物理狀態(tài)的影響較大，穩(wěn)定性較差，密實、疲勞和低溫性能強。

A.懸浮密實結(jié)構(gòu)

B.骨架空隙結(jié)構(gòu)

C.骨架密實結(jié)構(gòu)

D.骨架懸浮結(jié)構(gòu)【答案】A二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、對巖溶地段的邊坡處置時，開挖整體穩(wěn)定性好的硬質(zhì)巖溶巖石邊坡時，宜采用（）。

A.光面爆破

B.預(yù)裂爆破

C.藥壺爆破

D.空氣間隔爆破

E.特殊爆破法【答案】AB102、下列關(guān)于安全標志的設(shè)置說法正確的有（）。

A.安全標志只包括禁止標志、警告標志和提示標志三類

B.標志應(yīng)采用堅固耐用的材料制作

C.標志可設(shè)在門、窗、架等可移動的物體上

D.沿線各交叉口應(yīng)設(shè)置安全標志

E.經(jīng)常檢查標志的狀態(tài)，保持清潔醒目、完整無損【答案】BD103、關(guān)于模板、支架的拆除，下列選項正確的有（）。

A.承重模板應(yīng)橫向同時、縱向?qū)ΨQ均衡卸落

B.承重模板應(yīng)縱向同時、橫向?qū)ΨQ均衡卸落

C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的順序和原則

D.遵循自上而下、分層分段拆除的順序和原則

E.模板存放場地應(yīng)堅實平整【答案】ACD104、關(guān)于噴射混凝土說法正確的是（）

A.應(yīng)一次將混凝土噴射到位

B.應(yīng)分段、分片、分層按照由下而上的順序進行噴射，拱部的混凝土噴射應(yīng)對稱進行

C.后一層噴射混凝土應(yīng)在前一層混凝土終凝后進行

D.未摻入速凝劑的混合料的存放時間不宜大于2h

E.噴射混凝土的回彈物，不得重新用作噴射混凝土材料【答案】BCD105、對于下列哪些人民法院作出的生效法律文書，當事人不得依照審判監(jiān)督程序申請再審？()

A.甲某訴乙某離婚案件，人民法院經(jīng)過兩+審終審，判決僅解除甲某與乙某夫妻關(guān)系，而不涉及共同財產(chǎn)分割與子女撫養(yǎng)問題的判決

B.張輝的哥哥申請人民法院宣告下落不明的張輝失蹤，人民法院經(jīng)過審理后，作出的宣告張輝為失蹤人的判決

C.天意貿(mào)易公司訴有色金屬公司鋁錠質(zhì)量問題糾紛一案，經(jīng)過區(qū)人民法院、市中級人民法院兩審終審后，基于天意貿(mào)易公司的再審申請，省高級人民法院經(jīng)過再審審理作出的維持原判決的再審判決

D.蔡清訴哥哥侵犯其平等繼承權(quán)一案，經(jīng)區(qū)法院審理作出判決后，蔡清不服向市中級人民法院上訴，市中級人民法院對該案件經(jīng)過審理后作出的判決【答案】ABC106、工程監(jiān)理單位監(jiān)理工作人員在開展費用監(jiān)理工作的過程中，應(yīng)遵循的依據(jù)包括（）。

A.工程施工現(xiàn)場的地質(zhì)土質(zhì)和地貌

B.工程招標文件及其補遺書、修正澄清書

C.工程施工合同協(xié)議書

D.工程量清單計量規(guī)則

E.工程施工過程中有關(guān)的往來文件【答案】BCD107、風沙地區(qū)路基施工中，以下說法錯誤的有（）。

A.風積沙填料的最大干密度應(yīng)采用輕型擊實試驗方法確定

B.清表時不得破壞紅線以外的植被和地表硬殼

C.清表產(chǎn)生的草皮土、腐殖土應(yīng)集中堆放

D.應(yīng)保護測量用控制樁和紅線界樁，不需設(shè)置標志

E.應(yīng)采用高效、耐高溫、具有防風沙性能的施工機械【答案】AD108、關(guān)于瀝青混合料的拌和說法正確的有（）。

A.粗、細集料應(yīng)分類堆放和供料，取自不同料源的集料可一起堆放

B.每個料源的材料應(yīng)進行抽樣試驗，并經(jīng)監(jiān)理工程師批準

C.拌和應(yīng)將集料包括礦粉充分地烘干

D.瀝青的加熱溫度、石料加熱溫度、混合料的出廠溫度、運到施工現(xiàn)場的溫度均應(yīng)滿足規(guī)范要求

E.材料的規(guī)格或配合比發(fā)生改變時，都應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件中配合比進行試拌【答案】BCD109、對于隧道襯砌噴射混凝土施工要點，下列說法正確的有（）。

A.審批進場噴射混凝土的施工設(shè)備，可以使用干噴設(shè)備

B.審批噴射混凝土配合比設(shè)計，承包人提出的配合比設(shè)計應(yīng)使噴射混凝土具有必要的強度.耐久性.防水性.附著性以及良好的施工性

C.每次噴射作業(yè)前或作業(yè)期間，檢查水泥品種.強度等級.用量，檢查砂石的含水率

D.檢查噴射機械配套情況和實際功效，進行必要的試噴

E.檢查噴射作業(yè)面是否存在欠挖.浮石，如有較大的浮石應(yīng)清除【答案】BCD110、延期評估應(yīng)主要從以下哪些方面進行評定？（）

A.施工單位提交的申請資料必須真實、齊全，滿足評審需要

B.申請延期的合同依據(jù)必須準確

C.申請延期的理由必須正確與充分

D.申請延期的主要負責人必須中層管理以上職位

E.申請延期天數(shù)的計算原則與方法應(yīng)恰當【答案】ABC111、索賠的本質(zhì)特征包括（）。

A.承包人有部分過錯

B.索賠是要求給予賠償?shù)臋?quán)利主張

C.索賠的依據(jù)是合同文件及適用法律的規(guī)定

D.承包人自己沒有過錯

E.承包人已發(fā)生實際損失（時間或費用）【答案】BCD112、基層施工準備階段的質(zhì)量監(jiān)理對象包括（）。

A.施工機械設(shè)備

B.混合料拌和廠的位置

C.所使用的原材料

D.混合料配合比設(shè)計試驗報告

E.具體施工方案【答案】ABCD113、施工組織設(shè)計編制原則的內(nèi)容包括（）。

A.嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序

B.科學(xué)安排施工順序

C.確保工程質(zhì)量和施工安全

D.依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)和文件

E.節(jié)約基建費用，降低工程成本【答案】ABC114、根據(jù)受力要求，橋梁施工的拱架和支架應(yīng)具有足夠的（）。

A.強度

B.剛度

C.穩(wěn)定性

D.厚度

E.長度【答案】ABC115、關(guān)于后張法孔道壓漿的說法正確的有（）。

A.應(yīng)對壓漿設(shè)備進行清洗，清洗后的設(shè)備內(nèi)不應(yīng)有殘渣和積水

B.壓漿時，對曲線孔道和豎向孔道應(yīng)從最低點的壓漿孔壓入

C.同一管道的壓漿應(yīng)連續(xù)進行，一次完成

D.漿液自拌制完成至壓入孔道的延續(xù)時間不宜超過60min

E.壓漿時，每一工作班應(yīng)制作留取不少于3組試樣，標準養(yǎng)護28d【答案】ABC116、以下各選項，其中說法不正確的是：

A.馮某與李某簽訂了借款協(xié)議，并將協(xié)議書經(jīng)公證處公證。公證書上寫明：如果債務(wù)人不履行義務(wù)，屆時可申請強制執(zhí)行。合同簽訂后，馮某如實履行了合同義務(wù)。但是，到了還款期，李某卻沒有還款。那么馮某以李某未履行合同義務(wù)為由，可以向李某住所地人民法院申請執(zhí)行該協(xié)議

B.劉某訴張某一案經(jīng)B市H區(qū)人民法院一審終結(jié)，判決張某賠償劉某人民幣3900元。張某不服判決，向B市中級人民法院提起上訴，二審人民法院經(jīng)過審理，駁回了張某的上訴。經(jīng)查，劉某居住在D市X區(qū)，張某在B市C區(qū)的銀行有存款4000元。則本案的執(zhí)行人民法院是B市中級人民法院

C.甲市人民法院依法執(zhí)行該市商標管理局作出的行政處罰決定，經(jīng)查明，被執(zhí)行人金勝公司的財產(chǎn)在乙市，則甲市人民法院應(yīng)當請求乙市人民法院的上級人民法院指定其執(zhí)行，而不能直接委托乙市人民法院執(zhí)行

D.甲乙兩個公司因合同糾紛，到某仲裁委員會進行仲裁。裁決后，如果甲不履行仲裁裁決，那么乙可以向仲裁委員會所在地的人民法院申請執(zhí)行【答案】BCD117、生產(chǎn)配合比設(shè)計應(yīng)包括的技術(shù)內(nèi)容有（）。

A.確定料倉供料比例

B.確定水泥穩(wěn)定材料的容許延遲時間

C.確定結(jié)合料劑量的標定曲線

D.確定施工參數(shù)

E.確定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC118、下列選項中，屬于總體施工進度計劃內(nèi)容的有（）。

A.工程項目的合同工期

B.不同季節(jié)及氣溫條件下各項工程的時間安排

C.完成各單位工程及各施工階段所需要的工期

D.各單位工程及各施工階段需要完成的工程量及現(xiàn)金流動估算

E.各單位工程及各施工階段所需要配備的人力和機械數(shù)量【答案】ACD119、下列不屬于集料的物理性質(zhì)的是（）。

A.密度

B.壓碎值

C.級配

D.含泥量

E.洛杉磯磨耗率【答案】B120、填石路堤施工的實測項目有（）。

A.施工過程中每一壓實層，應(yīng)采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數(shù)控制，壓實質(zhì)量可采用沉降差指標進行檢測

B.施工過程中每一壓實層，應(yīng)采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數(shù)控制，壓實質(zhì)量不可采用沉降差指標進行檢測

C.施工過程中，每填高2m宜檢測路基中線和寬度

D.施工過程中，每填高3m宜檢測路基中線和寬度

E.施工過程中，每填高5m宜檢測路基中線和寬度【答案】AD121、根據(jù)我國民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，下列有關(guān)再審程序的說法正確的是：()

A.人民檢察院提起抗訴的案件，人民法院應(yīng)當再審

B.人民檢察院決定對人民法院的判決、裁定提出抗訴的，情況緊急的可以口頭提起抗訴

C.同級人民檢察院不得對其同級人民法院的生效判決直接提起抗訴

D.人民法院再審時，應(yīng)通知人民檢察院派員出席法庭【答案】AC122、可用弱膨脹土作為路基填料的是（）。

A.一級公路的下路床

B.一級公路的上路堤

C.二級公路的下路床

D.二級公路的上路堤

E.三級公路的下路床【答案】D123、關(guān)于施工單位安全生產(chǎn)責任體系的說法錯誤的有（）。

A.工程項目施工單位要成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由項目經(jīng)理擔任，副組長由安全總監(jiān).副經(jīng)理.總工程師擔任，成員由各部門負責人，以及分包單位負責人組成

B.施工單位是安全生產(chǎn)責任主體，主要負責人依法對本單位安全生產(chǎn)工作全面負責

C.工程項目實行施工總承包的，建設(shè)單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)負總責

D.列入工程概算的安全作業(yè)環(huán)境及安全事故措施所需費用，應(yīng)用于施工安全防護用具及設(shè)施的采購和更新，安全事故措施的落實，安全生產(chǎn)條件的改善

E.施工組織設(shè)計應(yīng)明確安全技術(shù)措施，危險性較大的分部分項工程還應(yīng)編制專項施工方案【答案】C124、下列屬于合同支付項目內(nèi)容的有（）。

A.工程變更費用

B.價格調(diào)整費用

C.逾期交工違約金

D.質(zhì)量保證金的扣留與退回

E.暫列金額、暫估價【答案】ABCD125、按照相關(guān)規(guī)定，公路工程驗收可分為兩個階段，即（）。

A.中間交工驗收

B.交工驗收

C.交接驗收

D.竣工驗收

E.交工預(yù)驗收【答案】BD126、對混凝土的配合比重新進行配合比設(shè)計的情況包括（）。

A.對混凝土性能指標有特殊要求時

B.觀密度實測值與計算值之差的絕對值不超過計算值的2%時

C.水泥、外加劑或礦物摻合料品種、質(zhì)量有顯著變化時

D.該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷半年以上時

E.該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷三個月以上時【答案】ACD127、關(guān)于施工準備階段安全監(jiān)理，審查施工單位安全生產(chǎn)管理體系的說法，正確的有（）。

A.將檢查結(jié)果向建設(shè)單位報備

B.在施工單位提交交底核查申請后7天內(nèi)完成檢查工作

C.檢查施工現(xiàn)場各種安全標志和臨時設(shè)施的設(shè)置

D.檢查.督促施工單位與總包單位之間簽訂的施工安全生產(chǎn)協(xié)議書

E.檢查施工單位安全技術(shù)措施或文明施工措施費用的使用計劃【答案】AC128、關(guān)于實現(xiàn)擔保物權(quán)案件的管轄，下列說法中符合我國民事訴訟法規(guī)定的是：

A.擔保物權(quán)人可向擔保合同簽訂地基層人民法院提出實現(xiàn)擔保物權(quán)申請

B.擔保物權(quán)人可向擔保財產(chǎn)所在地基層人民法院提出實現(xiàn)擔保物權(quán)申請

C.擔保物權(quán)人可向擔保物權(quán)登記地基層人民法院提出實現(xiàn)擔保物權(quán)申請

D.擔保物權(quán)人可向被申請人住所地基層人民法院提出實現(xiàn)擔保物權(quán)申請【答案】BC129、關(guān)于橋梁支座安裝，說法正確的有（）。

A.支座安裝時，應(yīng)分別在墊石和支座上標出縱橫向的中心十字線，就位后兩者的中心應(yīng)對準

B.調(diào)整支座的頂面高程時，應(yīng)采用鋼墊片，支墊處在安裝完成后留下的空隙應(yīng)采用環(huán)氧樹脂砂漿填實

C.安裝雙向活動或單向活動支座時，應(yīng)保證支座滑板的主要滑移方向符合設(shè)計要求

D.支座安裝完成，其順橋向的中心線應(yīng)與梁順橋向的中心線水平投影垂直

E.在安裝活動支座頂板時宜考慮安裝溫度與設(shè)計要求不符時對位移的影響【答案】ABC130、在開工預(yù)付款支付、扣回月報表中，監(jiān)理審核的重點包括（）。

A.開工預(yù)付款的預(yù)付額度

B.開始扣回的時間

C.分期扣回的金額

D.每月扣回的比例

E.累計扣回的金額（預(yù)付款扣回的歸零）【答案】AB131、隱患治理工作應(yīng)堅持（）的原則。

A.單位負責

B.行業(yè)監(jiān)管

C.分級管理

D.社會監(jiān)督

E.內(nèi)部執(zhí)行【答案】ABCD132、關(guān)于填方路基的說法正確的是（）。

A.上路堤是指路床以下0.7m厚度范圍內(nèi)的填方部分

B.上路堤是指路床以下0.8m厚度范圍內(nèi)的填方部分

C.上路床厚度為0.3m

D.上路床厚度為0.5m

E.路床是指路面結(jié)構(gòu)層以下0.8m或1.2m范圍內(nèi)的路基部分【答案】AC133、對于鋼橋施工質(zhì)量要求，焊接完畢后，下列對于涂裝的說法正確的有（）。

A.在涂裝前，應(yīng)對其表面進行除銹處理

B.除銹應(yīng)采用噴丸或拋丸的方法進行

C.除銹等級Sa2.5表面粗糙度Ra應(yīng)達到50～100μm

D.除銹后的連接面宜進行噴鋁處理

E.Sa3適用于年平均相對濕度在50%以上及一般大氣污染的工業(yè)地區(qū)【答案】ABD134、特別重大事故由（）組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。

A.國務(wù)院

B.國務(wù)院授權(quán)有關(guān)部門

C.由事故發(fā)生地省級人民政府

D.由事故發(fā)生地設(shè)區(qū)的市級人民政府

E.由事故發(fā)生地設(shè)區(qū)的縣級人民政府【答案】AB135、下列屬于土的試驗項目的是（）。

A.天然含水率試驗

B.液塑限試驗

C.擊實試驗

D.抗壓強度試驗

E.相對密度試驗【答案】ABC136、強夯施工前應(yīng)選擇有代表性并不小于500m2的路段進行試夯，確定（）。

A.最佳夯擊能

B.間歇時間

C.夯間距

D.夯擊次數(shù)

E.夯點設(shè)置【答案】ABC137、下列說法中，關(guān)于噴射混凝土正確的是（）。

A.噴射方式分為干式與濕式兩種

B.每次噴射作業(yè)前或作業(yè)期間，要檢查使用材料

C.檢查噴射機械配套情況和實際功效，進行必要的試噴

D.噴混凝土終凝后3h起，開始灑水養(yǎng)護

E.養(yǎng)護時間不應(yīng)少于7d【答案】BC138、從支付表格的構(gòu)成必要性劃分，費用支付用表可以分為（）。

A.施工單位獨立用表

B.監(jiān)理單位獨立用表

C.聯(lián)合用表

D.支付主表

E.輔助用表【答案】D139、法院制作的生效法律文書的執(zhí)行，一般應(yīng)當由當事人依法提出申請，但有些情況下法院也可依職權(quán)進行。下列哪些生效法律文書可以由審判庭直接移送執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行？()

A.具有給付贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育費內(nèi)容的法律文書

B.具有強制執(zhí)行內(nèi)容的民事制裁決定書

C.刑事附帶民事判決、裁定、調(diào)解書

D.以撤銷或變更已執(zhí)行完畢的法律文書為內(nèi)容的新判決書【答案】ABCD140、高速公路上的防眩設(shè)施主要有（）

A.防眩板

B.防眩網(wǎng)

C.綠植防眩

D.突起路標

E.里程碑【答案】ABC141、下列對于路基土工試驗描述正確的有（）。

A.路基施工前，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)監(jiān)理合同約定建立監(jiān)理機構(gòu)的中心試驗室

B.路基施工前，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)督促施工單位建立具備現(xiàn)場試驗檢測能力的工地試驗室

C.監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)要求施工單位對路基基底的原狀土進行取樣試驗，每公里應(yīng)至少取1個點

D.監(jiān)理工程師應(yīng)做好平行試驗

E.使用特殊材料作為填料時，應(yīng)按相關(guān)標準進行相應(yīng)試驗檢驗，經(jīng)監(jiān)理工程師批準后方可使用【答案】ABD142、斜拉橋主梁的施工監(jiān)測的主要內(nèi)容包括（）。

A.變形

B.應(yīng)力

C.彎矩

D.濕度

E.溫度【答案】AB143、關(guān)于施工單位不得租用的施工機械的說法不正確的有（）。

A.屬國家明令淘汰或者禁止使用的

B.超過安全技術(shù)標準或者制造廠家規(guī)定使用年限的

C.經(jīng)檢驗達不到安全技術(shù)標準規(guī)定的

D.存在完整安全技術(shù)檔案的

E.存在齊全有效安全保護裝置的【答案】D144、人民法院作出的發(fā)生法律效力的判決、裁定，如果被執(zhí)行人或其財產(chǎn)不在我國領(lǐng)域內(nèi)，應(yīng)如何執(zhí)行？()

A.只能通過人民法院請求外國法院承認和執(zhí)行

B.可由當事人直接向有管轄權(quán)的外國法院申請承認和執(zhí)行

C.當事人只能向人民法院提出執(zhí)行請求，由人民法院以司法協(xié)助形式，請求外國法院承認和執(zhí)行

D.經(jīng)當事人請求，可由人民法院依我國締結(jié)或參加的國際條約的約定，或按互惠原則，請求外國法院承認和執(zhí)行【答案】BD145、隧道進行對向開挖時，應(yīng)遵循下列規(guī)定（）。

A.隧道對向開挖的兩工作面相距達到4倍隧道跨度時，兩端施工應(yīng)加強聯(lián)系、統(tǒng)一指揮，兩工作面不得同時起爆

B.土質(zhì)和軟弱破碎巖石，兩工作面相距達到2.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖

C.土質(zhì)和軟弱破碎巖石，兩工作面相距達到3.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖

D.圍巖條件較好地段，兩工作面相距達到2.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖

E.圍巖條件較好地段，兩工作面相距達到3.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖【答案】ACD146、表示數(shù)據(jù)的集中位置的特征量包括（）。

A.算數(shù)平均值

B.中位數(shù)

C.極差

D.標準偏差

E.變異系數(shù)【答案】AB147、投標報價的編制原則包括（）。

A.投標人的投標報價不得低于工程成本

B.投標人必須按招標人提供的工程量清單填報單價

C.企業(yè)定額、類似工程的成本核算資料

D.投標報價要以招標文件中設(shè)定的承發(fā)包雙方責任劃分

E.報價方法要科學(xué)嚴謹，簡明適用【答案】ABD148、公路橋涵可以采用的細集料是（）。

A.河砂

B.人工砂

C.海砂

D.天然砂

E.卵石【答案】ABD149、對于隧道施工組織設(shè)計的編制的說法，錯誤的有（）。

A.施工組織設(shè)計由業(yè)主單位編制

B.編制的依據(jù)是合同書要求條款、設(shè)計文件、業(yè)主和施工會議確定的有關(guān)文件要求

C.對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、地質(zhì)條件差、施工難度大或采用新工藝、新技術(shù)的項目，要進行專業(yè)性研究，通過專家審定，報監(jiān)理單位審批后采用

D.在編制過程中，要充分發(fā)揮各職能部門的作用，共同來編制施工組織設(shè)計

E.遵守合同條款要求，保證工程質(zhì)量和施工的安全【答案】AC150、下列選項中屬于建筑項目前期工作費的有（）。

A.勘察、設(shè)計所需的費用

B.施工招標文件編制費

C.使用林地可行性研究報告編制費

D.風洞試驗費

E.樁基承載力試驗費【答案】ABD151、環(huán)境保護的基本原則包括（）。

A.經(jīng)濟建設(shè)與環(huán)境保護協(xié)調(diào)發(fā)展的原則

B.預(yù)防為主、防治結(jié)合的原則

C.污染者付費的原則

D.工眾參與、社會監(jiān)督

E.政府對環(huán)境質(zhì)量負責的原則【答案】ABC152、平安工地建設(shè)管理主要包括（）。

A.工程開工前的安全生產(chǎn)條件審核

B.施工前的安全生產(chǎn)條件核查

C.施工過程中的平安工地建設(shè)、考核評價

D.交工期間的安全考核

E.缺陷責任期的安全考核【答案】ABC153、隧道洞口工程包括（）。

A.洞口土石方開挖

B.洞身開挖

C.邊仰坡防護

D.洞門及其相鄰的翼墻、擋土墻工程

E.洞口排水系統(tǒng)【答案】ACD154、有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當中止執(zhí)行：()

A.人民法院已受理以被執(zhí)行人為債務(wù)人的破產(chǎn)申請的

B.執(zhí)行的標的物是其他法院或仲裁機構(gòu)正在審理的案件爭議標的物，需要等待該案件審理完畢確定權(quán)屬的

C.一方當事人申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人申請撤銷仲裁裁決的

D.仲裁裁決的被申請執(zhí)行人依法向人民法院提出不予執(zhí)行請求，并提供適當擔保的【答案】ABCD155、發(fā)行債券籌資的缺點包括（）。

A.固定利息支出會使企業(yè)承受一定的風險

B.可大大降低自有資金利潤率

C.籌資成本高，付息壓力大

D.債券合約的條款，常常對企業(yè)的經(jīng)營管理有較多的限制

E.會提高企業(yè)負債比率，增加企業(yè)風險，降低企業(yè)的財務(wù)信譽【答案】AD156、關(guān)于工作時差的形成條件和相互關(guān)系描述正確的是（）。

A.總時差對其緊前工作和緊后工作均有影響。

B.局部時差只限于本工作利用，不能轉(zhuǎn)移給緊后工作利用

C.相干時差對其緊前工作無影響，但對緊后工作的時差有影響

D.獨立時差只能被本工作使用

E.相干時差對其緊后工作無影響，但對緊前工作的時差有影響【答案】ABCD157、質(zhì)量數(shù)據(jù)的來源主要是工程建設(shè)過程中的各種檢驗，即（）。

A.材料檢驗

B.工序檢驗

C.竣工驗收檢驗

D.使用過程中的必要檢驗

E.施工儀器儀表的檢驗【答案】ABCD158、下列選項中，應(yīng)開展施工安全風險評估的橋梁工程有（）。

A.多跨或跨徑大于40m的石拱橋

B.跨徑大于或等于140m的梁式橋

C.特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程

D.跨徑大于1000m的懸索橋

E.跨徑大于240m的斜拉橋【答案】ABCD159、關(guān)于工程網(wǎng)絡(luò)計劃工期優(yōu)化的說法，正確的有（）。

A.應(yīng)僅分析調(diào)整各項工作之間的邏輯關(guān)系

B.應(yīng)有步驟地將關(guān)鍵工作壓縮成非關(guān)鍵工作

C.應(yīng)將各條關(guān)鍵線路的總持續(xù)時間壓縮相同數(shù)值

D.應(yīng)考慮質(zhì)量、安全和資源等因素選擇壓縮對象

E.應(yīng)壓縮任一條關(guān)鍵線路【答案】CD160、根據(jù)《公路工程標準施工招標文件》(2018年版）通用合同條款的約定，反索賠可以分為（）。

A.工程提前反索賠

B.工程拖期反索賠

C.施工缺陷反索賠

D.施工事故反索賠

E.其他損失反索賠【答案】BC161、預(yù)應(yīng)力混凝土澆筑的規(guī)定，正確的是（）。

A.澆筑混凝土時，應(yīng)保持錨塞、錨固和墊板位置的準確、穩(wěn)固

B.在混凝土澆筑和預(yù)應(yīng)力鋼筋張拉前，錨具的所有支承表面應(yīng)保持清潔

C.拌和后超過45min的混凝土不得使用

D.為了振搗密實，振搗器可觸及管道振搗

E.梁式空心板端部錨固區(qū)及預(yù)制構(gòu)件，為了保證混凝土密實，可使用外部振搗器加強振搗【答案】ABC162、高速公路路面工程中，以下部位需要撒鋪黏層的是（）。

A.中面層與下面層之間

B.路緣石的側(cè)面

C.雨水進水口的側(cè)面

D.檢查井的側(cè)面

E.上面層上面【答案】ABCD163、橋梁附屬設(shè)施包括（）。

A.伸縮縫

B.支座系統(tǒng)

C.橋面鋪裝

D.橋跨結(jié)構(gòu)

E.防撞欄桿【答案】AC164、同步碎石封層施工準備包括（）。

A.材料準備

B.下承層準備

C.封層車準備

D.施工人員及機械準備

E.基層準備【答案】ABCD165、施工組織設(shè)計編制原則的內(nèi)容包括（）。

A.嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序

B.科學(xué)安排施工順序

C.確保工程質(zhì)量和施工安全

D.依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)和文件

E.節(jié)約基建費用，降低工程成本【答案】ABC166、下列選項中屬于建筑項目前期工作費的有（）。

A.勘察、設(shè)計所需的費用

B.施工招標文件編制費

C.使用林地可行性研究報告編制費

D.風洞試驗費

E.樁基承載力試驗費【答案】ABD167、《公路水運工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄》中，屬于禁止的是（）。

A.卷揚機鋼筋調(diào)直

B.人工挖孔樁手搖井架出渣工藝

C.基樁人工挖孔工藝

D."直接鑿除法"樁處理工藝

E.竹（木）腳手架【答案】AB168、產(chǎn)生路基沉陷的主要原因有（）。

A.路基填料不當

B.填筑方法不合理

C.壓實不足

D.水流沖刷

E.原地面比較軟弱【答案】ABC169、日常安全監(jiān)理實施程序包括（）。

A.發(fā)出口頭通知，開具整改通知單

B.召開專題監(jiān)理例會

C.簽發(fā)工程停工令

D.向建設(shè)主管部門報告

E.發(fā)出口頭通知，開具罰款單【答案】ABCD170、挖方珞基施工應(yīng)符合的規(guī)定有（）。

A.對于挖方邊坡，不宜一次挖到設(shè)計坡面

B.應(yīng)預(yù)留一定厚度的覆蓋層，待雨期過后再修整至設(shè)計坡面

C.在兩側(cè)挖好臨時排水溝，待雨期過后再施工

D.雨期開挖巖石路基，宜豎向設(shè)置炮眼

E.當挖至路床頂面以上200～500mm時應(yīng)停止開挖【答案】ABC171、以下適用《民事訴訟法》移送管轄規(guī)定的做法，哪些是錯誤的？

A.甲市人民法院立案后發(fā)現(xiàn)對案件沒有管轄權(quán)，但是被告一方?jīng)]有提出管轄異議，出于訴訟效率考慮還是審理了此案

B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送來的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，遂將之另行移送到了丙市人民法院

C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，只好提交本院審判委員會處理解決

D.丁市人民法院本來已經(jīng)受理某案，結(jié)果由于行政區(qū)域變更，在審理之前失去了管轄權(quán)，于是又將之移送給剛剛獲得管轄權(quán)的戊市人民法院【答案】ABCD172、初期支護的類型及參數(shù)應(yīng)根據(jù)（）等條件確定。

A.圍巖的性質(zhì)及狀態(tài)

B.地下水情況

C.隧道凈空尺寸及其埋深

D.施工工期

E.監(jiān)理工程師的指示【答案】ABC173、根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法，下列需要編制專項施工方案且組織專家進行論證、審查的有（）。

A.深基坑工程

B.爆破工程

C.地下暗挖工程

D.高大模板工程

E.起重吊裝工程【答案】ACD174、隧道工程施工過程中，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)予旁站監(jiān)理的項目有（）。

A.洞身初期支護

B.洞身鋼支撐

C.洞身混凝土襯砌

D.洞身錨桿

E.路面面層【答案】ABC175、關(guān)于工作延誤與工期延誤的概念，正確的是（）。

A.工作延誤必然導(dǎo)致工期延誤

B.工作延誤不一定導(dǎo)致工期延誤

C.產(chǎn)生工作延誤一定是承包人的原因

D.產(chǎn)生工作延誤不一定是承包人的原因

E.工作延誤與工期延誤沒有關(guān)系【答案】BD176、施工組織設(shè)計的內(nèi)容包括（）。

A.編制依據(jù)

B.施工總體部署

C.施工進度計劃

D.施工平面布置

E.資金計劃【答案】ABCD177、以下屬于修筑面層材料的有（）。

A.水泥混凝土

B.瀝青混凝土

C.瀝青碎石混合料

D.礫石

E.碎石【答案】ABC178、下列巖石中，可用于路基填筑的有（）。

A.硬質(zhì)巖石

B.鹽化巖石

C.易溶性巖石

D.膨脹巖石

E.中硬巖石【答案】A179、下列關(guān)于專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責的說法錯誤的有（）。

A.在建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)下，參與本監(jiān)理機構(gòu)的施工安全監(jiān)理工作

B.參與編制施工安全監(jiān)理計劃或安全監(jiān)理實施細則

C.審查施工組織設(shè)計中相關(guān)專業(yè)的安全技術(shù)措施、（專項）施工方案及主要工藝、應(yīng)急預(yù)案

D.負責本專業(yè)專項施工方案實施情況的定期巡視檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時要求整改，情況嚴重的應(yīng)及時報告建設(shè)單位簽發(fā)停工令

E.參與監(jiān)理機構(gòu)、建設(shè)單位組織的與本專業(yè)相關(guān)的施工安全檢查活動【答案】AD180、公路交通標線按照標線設(shè)置的方式劃分為以下類型（）

A.雨夜標線

B.非雨夜標線

C.縱向標線

D.橫向標線

E.熱熔型【答案】CD181、同約定計量的項目包括（）。

A.清單外的工程細目

B.清單中的工程細目

C.合同文件中約定的項目

D.工程變更項目

E.合同文件外約定的項目【答案】BCD182、不確定性分析是經(jīng)濟評價中的重要內(nèi)容，其分析方法主要有（）。

A.費用效益分析

B.成本效益分析

C.臨界分析

D.敏感性分析

E.概率分析【答案】CD183、下列關(guān)