承攬合同(含運輸)

承攬合同（含運輸）承攬方：，以下簡稱甲方定作主：，以下簡稱乙方甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔

（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù)）材料名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術資料與交付時第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)?。材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔第六條加工費結算辦法與時間第七條乙方應于年月日前向甲方交付定金元；乙方應于年月日前向甲方交付預付款元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的%。償付違約金。甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十條不可抗力在合同規(guī)定的履行期，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。本合同于年月日生效，合同履行完畢即失效。本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份