房屋裝修承攬合同范本

房屋裝修承攬合同范本房屋裝修承攬合同范文一甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定就裝修承攬合同達(dá)成以下約定供雙方共同遵守：一、工程概況、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作交由乙方完成乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容、分項工程單價：1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)3墻紙粘貼：6.00元每平方米4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆門及其他道具的線條不另計費)5、以上單價均按實際著漆面積計算造型頂按水平投影面積按實計算不按展開面積計算不按板材計算、工程量：按工程驗收的實際工程量計算、施工工期：合同簽訂之日起計算工期總工期為18天二、付款方式：1 、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60%作為工程前期借支款2 、工程竣工交驗合格甲方向乙方支付合同總價款的 95%剩余5%為工程質(zhì)保金質(zhì)保期為 6個月三、甲方責(zé)任、辦理好工程開工的手續(xù)提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源如施工用水、電和庫房等工作必備條件開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆凡鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下按合同規(guī)定付款給乙方不得無故拖欠;、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;、甲方項目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理三、乙方責(zé)任、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計變更進(jìn)行施工不得擅自更改圖紙保質(zhì)保量的完成任務(wù)如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作不得轉(zhuǎn)包乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);、乙方要保證材料利用率不得浪費、破壞不得更換甲方提供的原材料;4 、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定做到文明施工、 安全施工四、質(zhì)量要求、嚴(yán)格按照甲方要求施工、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶、木制道具清水漆必須噴、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;、驗收標(biāo)準(zhǔn)按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工程驗收不合格乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;、甲方在使用過程中如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修超過3日乙方未進(jìn)行維修的甲方可另請他人費用由乙方承擔(dān)五、安全施工與檢查、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作采取必須的安全防護(hù)措施消除事故隱患施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故所有責(zé)任由乙方承擔(dān)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費用;、施工進(jìn)程中甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰六、違約責(zé)任、違反本合同約定給對方造成損失的應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤則工期順延由此造成的誤工費由甲方承擔(dān)以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤給甲方造成損失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金同時每延誤一天乙方應(yīng)按合同總價款的5%向甲方支付違約金延誤超過2天時甲方有權(quán)解除本合同并不再支付合同尾款七、合同解除1 、合同履行完畢后本合同自動解除 ;2 、合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商一致可提前解除本合同 ;、合同履行過程中如發(fā)生不可抗力因素導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行任何乙方均可要求解除本合同無需承擔(dān)違約責(zé)任八、合同履行過程中如發(fā)生爭議雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解協(xié)商不成的應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟九、合同履行過程中有未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致可簽訂補充協(xié)議補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力本合同一式 2份甲乙雙方各執(zhí)1份自雙方簽字蓋章之日起生效合同附件作為本合同的組成部分具有同等法律效力甲方(簽章)：乙方(手印)：地址：地址：法定代表人：身份證號(復(fù)印件附后)本合同簽約代表人：電話房屋裝修承攬合同范文二甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號碼：身份證號碼：甲方擬裝修房屋一座位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系經(jīng)平等協(xié)商雙方自愿簽訂本裝修承攬合同一、雙方權(quán)利義務(wù)、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育嚴(yán)格管理遵守安全操作安全施工為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任與甲方無關(guān)、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前 5天通知甲方購買所需材料、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻內(nèi)外墻面積貼瓷磚過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)連同搭建所需全部腳手架、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果當(dāng)事人明確雙方不存在雇傭關(guān)系、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶費用由乙方自理、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付與甲方無關(guān)二、質(zhì)量和工期要求、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)到20xx年5月31日止工期為92天在約定的工期內(nèi)施工時間、施工進(jìn)程由乙方自定、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則加強質(zhì)量管理、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時有權(quán)要求乙方停工或整改、房屋建成自交工后壹年內(nèi)甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的乙方必須及時進(jìn)行維修三、付款方式、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算每平方米人民幣元、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%竣工一年后支付給乙方四、違約責(zé)任、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的由乙方賠償因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元并賠償因其違約給甲方造成的一切損失、乙方若無視甲方的合理要求或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方視為乙方根本違約甲方有權(quán)解除本合同乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元、在乙方無違約行為的情況下甲方若不按合同約定支付工程價款應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金五、爭議解決辦法、發(fā)生合同爭議時雙方應(yīng)友好協(xié)商、如協(xié)商不成雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決六、附則、本合同一式兩份甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份、本合同自簽訂之日起生效、以上合同雙方必須共同遵守如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同補充合同與本合同具有同等法律效力此協(xié)議甲方簽字：乙方簽字：年月日年月日房屋裝修承攬合同范文三甲方：乙方：鑒于甲方系發(fā)包方乙方系承攬方年月日甲自愿將位于承攬給乙方裝修現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿協(xié)商一致的原則就房屋裝修有關(guān)方面特此訂立如下協(xié)議：工程地點及概況：工程名稱：工程建筑面積：工程戶型結(jié)構(gòu)：工程項目：工程價款及付款方式：本工程總價為元大寫本合同簽訂后甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的給乙方(含定金不含設(shè)計費)乙方才進(jìn)場施工施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天