二建(2015-2018)年《建設工程法規(guī)及相關(guān)知識》真題匯總（含答案）

PAGEPAGE104二建(2015-2018)年《建設工程法規(guī)及相關(guān)知識》真題匯總（含答案）一、單選題1.某開發(fā)商以A地塊的建設用地使用權(quán)作為向銀行貸款的擔保，確保近期還款，此擔保方式屬于()。A、保證B、質(zhì)押C、抵押D、留置答案：C2.根據(jù)《工傷保險條例》，職工因工致殘，應當保留勞動關(guān)系，退出工作崗位的傷殘等級范圍是()傷殘。A、九級至十級B、七級至八級C、五級至六級D、一級至四級答案：D3.關(guān)于履約保證金的說法，正確的是()。A、中標人必須繳納履約保證金B(yǎng)、履約保證金不得超過中標合同金額的20%C、履約保證金是投標保證金的另一種表達D、中標人違反招標文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標項目答案：D4.根據(jù)《建筑企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，關(guān)于施工企業(yè)資質(zhì)證書的說法，正確的是()。A、資質(zhì)許可機關(guān)未在企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前作出是否準予延續(xù)資質(zhì)證書決定的，視為不準予延續(xù)B、企業(yè)發(fā)生合并.分離.重組以及改制等事項，可以直接繼承原施工企業(yè)資質(zhì)C、資質(zhì)證書有效期屆滿，未依法申請延續(xù)的，資質(zhì)許可機關(guān)應當撤回其資質(zhì)證書D、項目未取得施工許可證，施工企業(yè)擅自施工的，資質(zhì)許可機關(guān)不予批準該施工企業(yè)的資質(zhì)升級申請和增項申請答案：D5.施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應當在()監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。A、建設單位或監(jiān)理單位B、施工企業(yè)質(zhì)量管理部門C、設計單位或監(jiān)理單位D、建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)答案：A6.關(guān)于招標價格的說法，正確的是（）。A、招標時可以設定最低投標限價B、招標時應當編制標底C、招標的項目應當采用工程量清單計價D、招標時可以設定最高投標限價答案：D7.某起生產(chǎn)安全事故造成9人死亡，51重傷，直接經(jīng)濟損失為2000萬元，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，該事故為()。A、特別重大事故B、重大事故C、較大事故D、一般事故答案：B8.下列仲裁協(xié)議中，有效的仲裁協(xié)議是()。A、本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁B、本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提起訴訟C、本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁D、本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應先申請仲裁后提起訴訟答案：C9.下列評標委員會成員的行為，合法的是()。A、向招標人征詢確定中標人的意向B、對投標提出否決意見C、接受投標人主動提出的澄清D、接受個人所提出的傾向意見答案：B10.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于工程監(jiān)理單位質(zhì)量責任和義務的說法，正確的是()。A、監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設計單位有利害關(guān)系B、監(jiān)理單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理責任C、未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用D、施工圖深化文件是監(jiān)理工作的主要依據(jù)答案：B11.關(guān)于墊資的說法，正確的是()。A、法律、行政法規(guī)明確禁止墊資行為B、墊資的法律性質(zhì)是工程欠款C、當事人對墊資利息未作約定的，法院不予支持利息D、當事人約定墊資利息的，其利率最高為同期銀行貸款利率的4倍答案：C12.甲委托乙采用一種原材料并簽訂了材料采購委托合同，經(jīng)甲同意，乙將原材料采購事務轉(zhuǎn)委托給丙。關(guān)于該委托中承擔責任的說法，正確的是()。A、乙對丙的行為承擔責任B、乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任C、甲與乙對丙的行為承擔連帶責任D、乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任答案：B13.甲公司根據(jù)乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設備，出租給乙使用。乙在該設備安裝完畢后，發(fā)現(xiàn)不能正常運行，關(guān)于該合同的說法，正確的是()。A、甲應當對乙承擔違約責任B、若乙破產(chǎn)，該大型設備屬于乙的破產(chǎn)財產(chǎn)C、乙可以基于設備質(zhì)量瑕疵而直接向丙索賠D、租賃期滿，乙取得該設備的所有權(quán)答案：C14.發(fā)售招標文件收取的費用應當限于補償()的成本支出。A、編制招標文件B、印刷、郵寄招標文件C、招標人辦公D、招標活動答案：B15.關(guān)于評標結(jié)果異議的說法，正確的是()。A、對評標結(jié)果異議不是對評標結(jié)果投訴必然的前置條件B、只有投標人有權(quán)對項目的評標結(jié)果提出異議C、對評標結(jié)果有異議，應當在中標候選人公示期間提出D、招標人對評標結(jié)果的異議作出答復前，招標投標活動繼續(xù)進行答案：C16.根據(jù)《建設工程價款結(jié)算暫行辦法》，實行總承包政府投資單項工程項目，其竣工總結(jié)算的審查人是()。A、同級財政部門B、發(fā)包人C、總承包人D、同級審計部門答案：A17.根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生法律效力的是()。A、施工企業(yè)將施工合同中主體結(jié)構(gòu)的施工轉(zhuǎn)讓給第三人B、施工企業(yè)將其對建設單位的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了水泥廠，并通知了建設單位C、建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)將債務轉(zhuǎn)讓給第三人D、監(jiān)理單位將監(jiān)理合同一并轉(zhuǎn)讓給其他具有相應監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位答案：B18.關(guān)于投標文件撤回和撤銷的說法，正確的是()。A、投標人可以選擇電話或書面方式通知招標人撤回投標文件B、招標人收取的投標保證金，應當自收到投標人撤回通知之日起10日內(nèi)退還C、投標截止時間后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金D、投標人撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前通知招標人答案：D19.關(guān)于和解的說法，正確的是()。A、和解只能發(fā)生在訴訟前B、當事人申請仲裁后，不可以自行和解C、和解達成協(xié)議，必須以書面形式作出D、和解達成的協(xié)議具有合同效力答案：D20.下列試塊、試件和材料中，必須實施見證取樣和送檢的是()。A、屋面、廁浴間使用的防水材料B、非承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件C、用于防水層上保護層的商品混凝土D、抹灰砂漿中使用的摻加劑答案：A21.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，施工企業(yè)隱瞞相關(guān)情況或提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，不予受理并給予警告，申請人在()內(nèi)不得再次申請。A、4年B、3年C、2年D、1年答案：D22.根據(jù)《國務院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》，誠信典型和連續(xù)()年無不良信用記錄的行政相對人辦理行政許可過程中，能夠享受“綠色通道”和“容缺受理“等便利服務措施。A、3B、2C、5D、6答案：A23.根據(jù)《節(jié)約能源法》，違反建筑節(jié)能標準的，有建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是()。A、建設、施工、監(jiān)理B、設計、施工、監(jiān)理C、建設、設計、施工D、建設、設計、監(jiān)理答案：B24.2016年9月15日，甲材料供應商與丙材料供應商訂立書面合同，轉(zhuǎn)讓甲對乙施工企業(yè)的30萬元債權(quán)。同年9月25日，乙接到甲關(guān)于轉(zhuǎn)讓債權(quán)的通知。關(guān)于該債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是()。A、甲與丙之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同9月25日生效B、丙于9月15日可以向乙主張30萬元債權(quán)C、甲與丙之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為于9月25日對乙生效D、乙拒絕清償30萬元債務的，丙可以要求甲和乙承擔連帶責任答案：C25.使用他人知識產(chǎn)權(quán)必須經(jīng)權(quán)利人同意，這體現(xiàn)了知識產(chǎn)權(quán)的()。A、期限性B、地域性C、專有性D、財務權(quán)和人身權(quán)的雙重性答案：C26.根據(jù)《招標投標法》，中標通知書自()發(fā)生法律效力。A、發(fā)出之日B、作出之日C、蓋章之日D、收到之日答案：A27.投標人對開標投訴的，依法應當先向()提出異議。A、評標委員會B、招標人C、紀律檢查委員會D、有關(guān)行政監(jiān)督部門答案：B28.關(guān)于借款合同的說法，正確的是（）。A、自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效B、借款合同為有償合同C、借款合同必須采用書面形式D、借款合同自雙方當事人簽字蓋章之日起生效答案：A29.貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以()。A、留置貨物B、要求賠償C、解除合同D、拒絕運輸答案：D30.關(guān)于物權(quán)的說法，正確的是()。A、同一物的擔保物權(quán)人與所有權(quán)人應當為同一人B、用益物權(quán)人可以是該物的所有權(quán)人C、未經(jīng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營者同意，土地所有人不得在該地塊設立地役權(quán)D、物權(quán)的變動只能基于合同關(guān)系答案：C31.關(guān)于投標文件的送達與簽收的說法，正確的是()。A、投標人應當在投標截止時間前，將投標文件送達投標地點B、招標人簽收投標文件后，可以開啟投標文件C、投標截止時間后送達的投標文件，招標人不得拒收D、未按招標文件要求密封的投標文件，招標人不得拒收答案：A32.關(guān)于承攬合同解除的說法，正確的是()。A、承攬人未經(jīng)定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B、除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同C、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合給定的，有權(quán)以書面通知的方式，單方面解除承攬合同D、承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人員損失的，應當賠償答案：A33.關(guān)于中標后訂立建設工程施工合同的說法，正確的是()。A、合同的主要條款應當與招標文件和中標人投標文件的內(nèi)容一致B、招標人和中標人應自中標通知書收到之日起30日內(nèi)訂立書面合同C、對備案的中標合同不得進行協(xié)商變更D、人工、材料價格行情發(fā)生變化，雙方應當就合同價款訂立新的協(xié)議答案：A34.下列法律后果中，屬于民事責任承擔方式的是()。A、解除合同B、繼續(xù)履行C、罰款D、合同無效答案：A35.下列權(quán)利中，屬于用益物權(quán)的是()。A、船舶抵押權(quán)B、房屋租賃權(quán)C、土地所有權(quán)D、建設用地使用權(quán)答案：D36.根據(jù)《民事訴訟法》，屬于人民法院應當裁定中止執(zhí)行情形的是()。A、執(zhí)行案件申請人撤銷申請的B、作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務承擔人的C、追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費案件的權(quán)力人死亡的D、作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)力義務承受人的答案：D37.某施工合同糾紛案經(jīng)仲裁裁決，將已經(jīng)竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決。關(guān)于申請執(zhí)行仲裁裁決的說法中，正確的是()。A、施工單位申請執(zhí)行的期間為1年B、申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C、申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由本案工程合同簽訂地的中級人民法院管轄D、施工單位有權(quán)向人民法院申請執(zhí)行答案：D38.建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應為()。A、提交驗收報告之日B、建設工程完工之日C、轉(zhuǎn)移占有建設工程之日D、竣工驗收合格之日答案：C39.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，工程監(jiān)理單位對施工組織設計中的安全技術(shù)措施或者專項實施方案的審查重點是()。A、是否達到工程使用功能要求B、是否達到施工進度要求C、是否符合工程建設強制性標準D、是否達到造價控制目標答案：C40.租賃合同的出租人出賣租賃房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權(quán)利是()。A、優(yōu)先購買權(quán)B、留置權(quán)C、抗辯權(quán)D、優(yōu)先受償權(quán)答案：A41.關(guān)于仲裁的說法，正確的是()。A、沒有仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，法院對當事人的糾紛應當予以受理B、對于仲裁協(xié)議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權(quán)C、只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應當予以受理D、仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應當予以受理答案：A42.關(guān)于承攬合同中解除權(quán)的說法，正確的是()。A、定作人不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同B、承攬人將承攬的工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同C、承攬人可以隨時解除合同，造成定作人損失的，應當賠償損失D、定作人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應該賠償損失答案：D43.某施工企業(yè)與材料供應商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業(yè)支付供應商定金4萬元。后來供應商未能交貨，施工企業(yè)為最大限度圍護自身利益，可以要求供應商支付()萬元。A、13B、9C、8D、5答案：B44.行政法規(guī)之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由()裁決。A、最高人民法院B、國務院C、全國人民代表大會D、全國人民代表大會常務委員會答案：B45.根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的是()。A、以他人名義投標B、將承包的工程違法分包C、未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)D、未按照與招標人訂立的合同履行義務，情節(jié)嚴重答案：C46.根據(jù)《大氣污染防治法》，施工企業(yè)在城市市區(qū)內(nèi)進行建設施工，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環(huán)境受到污染。關(guān)于其應受“處罰”的說法，正確的是()。A、由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰B、由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門決定處罰C、由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門決定限期改正，處以罰款D、由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環(huán)境保護行政主管部門共同決定停工整頓，處以罰款答案：A47.某開發(fā)商在一大型商場項目的開發(fā)建設中，違反國家規(guī)定，擅自降低工程質(zhì)量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應該承擔的刑事責任是()。A、重大責任事故罪B、重大勞動安全事故C、串通投標罪D、工程重大安全事故罪答案：D48.甲裝飾公司拖欠某勞務公司10萬元工程款，勞務公司多次索要無果，當決定上訴時發(fā)現(xiàn)，甲裝飾公

司已經(jīng)分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜未做明確約定，勞務公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應訴。此時，丙公司作為當事人屬于

（）。A、共同訴訟人B、原告C、有獨立請求權(quán)的第三人D、無獨立請求權(quán)的第三人答案：A49.下列建筑施工條件中，屬于建筑施工企業(yè)申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證應當具備的是()。A、主要負責人經(jīng)有關(guān)部門考核合格B、建設資金已落實C、配備了兼職安全生產(chǎn)管理人員D、為職工辦理了意外傷害險答案：A50.甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付了定金4萬元，合同約定如任何一方不履行合同應向?qū)Ψ街Ц哆`約金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得支持的是()。A、請求甲雙倍返還定金8萬元B、請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元C、請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元D、請求甲支付委員金6萬元答案：B51.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，在城市市區(qū)內(nèi)的施工現(xiàn)場未實行封閉圍擋的，一般情況下可能承擔的法律責任是()。A、處以20萬元罰款B、責令施工企業(yè)限期改正C、吊銷施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照D、降低施工企業(yè)資質(zhì)等級答案：B52.建設用地使用權(quán)自()時設立。A、土地交付B、轉(zhuǎn)讓C、登記D、支付出讓金答案：C53.關(guān)于安全專項施工方案實施的說法，正確的是()。A、由項目經(jīng)理兼任專項方案實施情況檢查員，對現(xiàn)場實施監(jiān)督B、發(fā)現(xiàn)不按照專項方案施工的，報建設單位后整改C、施工企業(yè)技術(shù)負責人應當定期巡查專項方案的實施情況D、發(fā)現(xiàn)有危及人身安全隱患時，立即組織作業(yè)人員撤離答案：C54.在承攬合同中，承攬人應承擔違約責任的情形是()。A、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答復，未能如期完成工作B、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認合格的材料C、因不可抗力造成標的物損毀D、因定作人未按照約定支付報酬，承攬人拒絕交付工作成果答案：B55.某施工企業(yè)與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業(yè)在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉(zhuǎn)租該塔吊，關(guān)于施工企業(yè)義務的說法，正確的是()。A、施工企業(yè)應當對塔吊部件進行維修B、施工企業(yè)應當對塔吊做相應改造C、施工企業(yè)轉(zhuǎn)租塔吊后應當將相關(guān)情況通知租賃公司D、施工企業(yè)應當承擔塔吊部件的損害賠償責任答案：D56.甲房地產(chǎn)公司在A地塊開發(fā)住宅小區(qū)，為滿足該小區(qū)住戶觀景的需求，便與相鄰的乙工廠協(xié)商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內(nèi)不在本廠區(qū)建設15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項，后來，甲公司將A地塊的建設用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙置業(yè)公司，關(guān)于A地塊權(quán)利的說法，正確的是()。A、甲公司對乙工廠的土地擁有地役權(quán)B、甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權(quán)C、甲公司給定的權(quán)利自合同公正后獲得D、甲公司轉(zhuǎn)讓A地塊后，丙公司不享有該項權(quán)利答案：A57.施工企業(yè)發(fā)生以下情形，建設單位請求解除施工合同，人民法院應予支持的是()。A、已經(jīng)完成的建設工程質(zhì)量不合格的B、不履行合同約定的協(xié)助義務的C、將承包的建設工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的D、合同約定的期限內(nèi)沒有完工的答案：C58.某施工企業(yè)的下列工作安排，違反《勞動法》中關(guān)于女職工特殊保護規(guī)定()。A、安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作B、安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作C、安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動D、批準女工王某只能休產(chǎn)假120天答案：C59.關(guān)于定金的說法，正確的是()。A、債務人履行債務后，定金不可抵作價款B、訂金與定金的法律效果相同C、定金超過合同金額的20%，則定金無效D、定金的法律性質(zhì)是擔保答案：D60.下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標的情形是()。A、共同抬高投標報價B、借用他人資質(zhì)證書C、行賄評標專家謀取高分D、低價中標、高價索賠答案：B61.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設工程，建設單位在辦理用地批準手續(xù)前，必須先取得該工程的()。A、施工許可證B、建設工程規(guī)劃許可證C、質(zhì)量安全報建手續(xù)D、建設用地規(guī)劃許可證答案：D62.根據(jù)《國務院安委會關(guān)于進一步加強安全培訓工作的決定》，高危企業(yè)新職工安全培訓合格后，要在經(jīng)驗豐富的工人師傅帶領(lǐng)下，實習至少()后方可獨立上崗。A、1個月B、2個月C、3個月D、6個月答案：B63.根據(jù)《勞動合同法》，用人單位違反相關(guān)規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者每月支付()的工資。A、4倍B、3倍C、2倍D、1倍答案：C64.根據(jù)《工傷保險條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病，需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，停工留薪期一般不超過()個月。A、12B、10C、8D、6答案：A65.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故預告和調(diào)查處理條例》，事故發(fā)生后，下列說法正確的是()。A、單位負責人接到報告后，應當于2小時內(nèi)向有關(guān)部門報告B、單位負責人應當向單位所在地的有關(guān)部門報告C、事故現(xiàn)場有關(guān)人員應當立即向本單位負責人報告D、情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應當直接向事故發(fā)生地的有關(guān)部門報告答案：C66.代履行是行政機關(guān)強制執(zhí)行方式之一，關(guān)于代履行的說法，正確的是（）。A、行政機關(guān)只能委托第三人代履行B、代履行不適用與人身有關(guān)的義務C、代履行的適用與不履行義務的后果無關(guān)D、代履行程序啟動后，當事人履行不導致代履行停止答案：B67.某工程施工合同因被拖欠工程款發(fā)生糾紛，施工方訴至法院，后本案經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議，并制作了調(diào)解書。關(guān)于本案中調(diào)解的說法，正確的是()。A、法院調(diào)解應由審判員一人主持B、調(diào)解書經(jīng)雙方當事人簽收即發(fā)生法律效力C、法院調(diào)解必須邀請有關(guān)單位和個人協(xié)助D、調(diào)解書與判決書的效力不同答案：B68.根據(jù)《文物保護法實施條例》，未取得相應等級的文物保護工程資質(zhì)證書，擅自承擔文物保護單位的重建工程的，由文物行政主管部門責令限期改正；逾期不改正應當承擔的行政處罰是()。A、罰款B、責令停產(chǎn)停業(yè)C、警告D、吊銷營業(yè)執(zhí)照答案：A69.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，關(guān)于生產(chǎn)安全事故等級的說法正確的是()。A、造成5人死亡的事故是一般事故B、造成45人重傷的事故是重大事故C、造成15人死亡的事故是特別重大事故D、造成3000萬直接經(jīng)濟損失的事故是較大事故答案：D70.關(guān)于無效施工合同工程款結(jié)算的說法，正確的是（）。A、施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，修復后的建筑工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持B、施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工價款的，不予支持C、施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持D、施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，修復后的建設工程經(jīng)驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，不予支持答案：A71.某建設工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認為應該裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認為應裁決合同繼續(xù)履行，則仲裁應()作出裁決A、重新組成仲裁庭經(jīng)評議后B、請示仲裁委員會主任并按其意見C、按乙和丙的意見D、按甲的意見答案：C72.關(guān)于二級建造師執(zhí)業(yè)范圍的說法，正確的是()。A、注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，項目均為小型工程施工項目的除外B、注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經(jīng)受聘企業(yè)同意，可以變更注冊另一企業(yè)。C、發(fā)包人與注冊建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的，辦理書面交接手續(xù)后可以更換施工項目負責人D、因非承包人原因致使工程項目停工超過120日，注冊建造師可同時擔任另一工程施工項目負責人答案：C73.根據(jù)《民法總則》，法人分為()。A、企業(yè)法人和非企業(yè)法人B、機關(guān)法人、企業(yè)法人和社團法人C、一般法人和特別法人D、營利法人、非營利利法人和特別法人答案：D74.關(guān)于《建設工程質(zhì)量管理條例》，設計文件應注明工程合理使用年限，該年限從()之日起算。A、頒發(fā)施工許可證B、工程竣工驗收合格C、工程缺陷責任期屆滿D、工程法定最低保修期屆滿答案：B75.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，設計單位在設計文件中選用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備，應當

（）。A、按照建設單位的指令確定B、注明規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標C、注明生產(chǎn)廠、供應商D、征求施工企業(yè)的意見答案：B76.根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊建造師可擔任兩個項目的負責人的情形是()。A、兩個項目的發(fā)包人是同一單位B、因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^3個月C、合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結(jié)算D、建造師同時具有兩個專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格答案：C77.根據(jù)《招標投標法》，可以確定中標人的主體是()。A、經(jīng)招標人授權(quán)的招標代理機構(gòu)B、建設行政主管部門C、經(jīng)招標人授權(quán)的評標委員會D、招標投標有形市場答案：C78.超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項專項方案應當召開專家論證會，實行施工總承包的，由()組織召開。A、監(jiān)理單位B、建設單位C、施工總承包單位D、相關(guān)專業(yè)承包單位答案：C79.根據(jù)《勞動合同法》，勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立()以上的固定期限勞動合同A、5年B、3年C、2年D、1年答案：C80.招標投標違法行為記錄公告，絕對禁止公開涉及()的記錄。A、國家秘密B、個人隱私C、商業(yè)隱私D、政府信息答案：A81.關(guān)于施工合同變更的說法，正確的是（）。A、合同變更應當辦理批準、登記手續(xù)B、合同變更內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更C、工程變更必將導致合同變更D、合同非實質(zhì)性條款的變更無須當事人雙方協(xié)商一致答案：B82.根據(jù)《民事訴訟法》，當事人申請司法確認經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成的調(diào)解協(xié)議，由雙方當事人依法共同向()基層人民法院提出。A、當事人所在地B、調(diào)解協(xié)議履行地C、調(diào)解協(xié)議簽訂地D、調(diào)解組織所在地答案：D83.關(guān)于投標的說法，正確的是()。A、投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字的，招標人應當拒收B、投標文件未按照招標文件要求嚴密的，招標人應當拒收C、投標人逾期送達投標文件的，應當向招標人作出合理說明D、聯(lián)合體投標的，可以在評標委員會提出書面評標報告前更換成員答案：B84.下列合同各項內(nèi)容中，不屬于合同主要條款的是()。A、價款或者報酬B、保險條款C、履行期限、地點、和方式D、當事人的名稱答案：B85.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位的相關(guān)人員未經(jīng)安全教育培訓或考核不合格即從事相關(guān)工作的，應責令限改正，逾期未改正的，責令停業(yè)整頓，下列人員中，屬于“相關(guān)人員”范圍的是()。A、安全員B、資料員C、材料員D、標準員答案：A86.根據(jù)《注冊建造師繼續(xù)教育管理暫行辦法》，注冊建造師繼續(xù)教育不合格的，應給予的處理是()。A、撤銷注冊B、處1萬元以上罰款C、三年內(nèi)不得再次申請注冊D、不予注冊答案：D87.關(guān)于投標文件的補充、修改與撤回的說法，正確的是()。A、撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前進行B、撤回已提交的投標文件，應當經(jīng)過招標人的同意C、補充、修改已提交的投標文件，應當在提交投標保證金之前進行D、撤回已提交的投標文件，應當以書面形式通知其他投標人答案：A88.關(guān)于施工企業(yè)違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是()。A、超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的，責令停止違法行為并降低資質(zhì)等級B、將承包的工程轉(zhuǎn)包的，責令改正并沒收違法所得C、未取得資質(zhì)證書承攬工程的，予以取締，并處以罰款，有違法所得的，予以沒收D、允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的，沒收違法所得并處以罰款和吊銷資質(zhì)證書答案：C89.根據(jù)《建筑法》施工企業(yè)在施工中使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備，情節(jié)尚不嚴重的，應當給予的處罰是()。A、吊銷資質(zhì)證書B、責令停業(yè)整頓C、責令改正，除以罰款D、降低資質(zhì)等級答案：C90.關(guān)于投標報價的說法，正確的是()。A、低于成本報價是指低于社會平均成本報價B、報價不可以低于成本，但可以高于最高投標限價C、報價低于成本的，評標委員會應當否決其投標D、報價可以低于成本，但不可以高于最高投標限價答案：C91.關(guān)于實施工程建設強制性標準的說法，正確的是()。A、工程建設強制性標準均為關(guān)于工程質(zhì)量標準的強制性條文B、工程建設中采用新技術(shù)、新工藝、新材料且沒有國家技術(shù)標準的，可不受強制性標準的限制C、工程建設地方標準中，對直接涉及環(huán)境保護和公共利益的條文，經(jīng)國務院建設行政主管部門確定后，可作為強制性條文D、工程建設中采用國際標準或者國外標準且我國未做規(guī)定的，可不受強制性標準的限制答案：C92.關(guān)于運輸合同的說法，正確的是()。A、托運人違反包裝規(guī)定的，承運人不得拒絕運輸B、貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，已收取運費的，托運人不得要求返還C、貨物運輸?shù)竭_后，承運人知道收貨人的，應及時通知收貨人D、聯(lián)運合同中，損失發(fā)生在某一區(qū)段的，僅由該區(qū)段的承運人向托運人承擔責任答案：C93.施工企業(yè)能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。A、合同正常履約B、未發(fā)生違的行為C、獲得發(fā)包人獎勵D、獲得建設行政主管部門表彰答案：D94.根據(jù)《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關(guān)于招標投標違法記錄行為公告的說法，正確的是()。A、依法限制招標投標當事人資質(zhì)等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月的，公告期限為6個月B、被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關(guān)內(nèi)容不符的，可以向公告部門提出書面變更申請，公告部門在作出答復前停止對違法行為記錄的公告C、原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明D、行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告答案：C95.根據(jù)《勞動合同法》，勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過()。A、1個月B、2個月C、3個月D、4個月答案：B96.關(guān)于委托代理終止情形的說法，正確的是（）。A、被代理人恢復了民事行為能力B、被代理人取得了民事行為能力C、指定單位取消指定D、代理期間屆滿或者代理事務完成答案：D97.下列招標人的行為中合法的是()。A、招標人可以根據(jù)需要組織部分潛在投標人踏勘項目現(xiàn)場B、招標人可以限定或者指定特定的專利、品牌、原產(chǎn)地或供應商C、依法必須進行招標的項目以非特定行業(yè)的獎勵作為加分條件D、依法必須進行招標的項目招標人限定投標人必須為國有企業(yè)答案：C98.關(guān)于中標人法律責任的說法，正確的是()。A、中標人將中標項目的部分主體分包給他人，可以責令停業(yè)整頓或吊銷營業(yè)執(zhí)照B、中標人無正當理由不與招標人訂立合同的，取消其中標資格，投標保證金不予退還C、中標人不履行合同的，履約保證金不予退還，還應賠償與履約保證金等額的損失D、中標人嚴重違反合同義務的，取消其5年內(nèi)參加依法必須進行招標項目的投標資格答案：B99.施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的地下遺存文物，所有權(quán)屬于()。A、施工企業(yè)B、建設單位C、建設用地使用權(quán)人D、國家答案：D100.關(guān)于建設工程合同承包人工程價款優(yōu)先受嘗權(quán)的說法，正確的是()。A、承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)B、承包人的優(yōu)先受償權(quán)可以對抗已經(jīng)交付購買商品房大部分款項的消費者C、優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失D、承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為1年答案：D101.某建設工程施工招標，甲公司中標后將其轉(zhuǎn)包給不具有相應資質(zhì)等級的乙公司，乙施工過程不符合規(guī)定的質(zhì)量標準，給建設單位造成損失。關(guān)于向建設單位承擔賠償責任的說法，正確的是()。A、甲.乙承擔連帶賠償責任B、建設單位與甲有合同關(guān)系，應由乙承擔賠償責任C、乙為實際施工人，應由乙承擔賠償責任D、甲和乙承擔按份賠償責任答案：A102.政府對市場主體的守法誠信評價標準內(nèi)容以()為主要依據(jù)。A、建筑市場有關(guān)違法行為B、違反法定基本程序問題C、質(zhì)量安全問題D、建筑市場有關(guān)法律責任答案：D103.關(guān)于出賣人交付標的物的說法，正確的是()。A、買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標的物，出賣人可拒絕負擔保管費用B、出賣人應當按照通常的包裝方式交付標的物C、合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時間檢驗標的物D、約定交付期間的，出賣人可以在該期間內(nèi)的任何時間內(nèi)交付標的物答案：D104.關(guān)于工程建設強制性標準的說法，正確的是()。A、工程建設強制性標準都是關(guān)于工程質(zhì)量的強制性條文B、工程建設中擬采用的新技術(shù)、新工藝、新材料，可不受強制性標準的限制C、工程建設標準批準部門應當對工程項目執(zhí)行強制性標準情況進行監(jiān)督檢查D、工程建設中采用國際標準或者國外標準，可不受強制性標準的限制答案：C105.關(guān)于合同形式的說法，正確的是()。A、合同必須采用書面形式B、口頭形式屬于合同的其他形式C、未依法采取書面形式訂立的合同無效D、合同可以采用數(shù)據(jù)電文形式答案：D106.根據(jù)《綠色施工導則》在土方作業(yè)階段采取灑水，覆蓋等措施后，作業(yè)區(qū)目測揚塵高度應當小于()。A、2米B、1.5米C、1米D、0.5米答案：B107.關(guān)于工程質(zhì)量爭議處理的說法，正確的是()。A、建設單位直接指定分包人分包相專業(yè)工程的，應當承擔無過錯責任B、施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題應當負責返修C、建設工程未經(jīng)竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，應予支持D、建設工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷是建設單位的責任。企業(yè)不承擔返修義務答案：B108.根據(jù)《招標投標法實施條例》，履約保證金的上限是中標合同金額的()。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：C109.某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人丙交付貨物即視為甲完成交付，在貨物交付運輸期間，乙將該貨物轉(zhuǎn)賣給丁并通知丙向丁交付，但乙和丁對于貨物毀損、滅失的風險沒有約定。關(guān)于本案例中貨物毀損、滅失風險承擔的說法，正確的是()。A、乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風險由丁承擔B、甲向丙交付貨物后，貨物毀損、滅失的風險由丙承擔C、甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風險即由乙承擔D、丙向丁交付貨物后，貨物損毀、滅失的風險由乙承擔答案：A110.某基礎設施工程未經(jīng)竣工驗收，建設單位擅自提前使用，2年后發(fā)現(xiàn)該工程出現(xiàn)質(zhì)量問題。關(guān)于該工程質(zhì)量責任的說法，正確的是()。A、設計文件中該工程的合理使用年限內(nèi)，施工企業(yè)應當承擔質(zhì)量責任B、超過2年保修期后，施工企業(yè)不承擔保修責任C、由于建設單位提前使用，施工企業(yè)不需要承擔質(zhì)量責任D、施工企業(yè)是否承擔質(zhì)量責任，取決于建設單位是否已經(jīng)全額支付工程款答案：A111.關(guān)于仲裁協(xié)議效力的說法。正確的是()。A、當事人對仲裁協(xié)議有異議的，可以在仲裁進行中隨時提出B、如果合同終止，則合同中仲裁條款的效力也終止C、當事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，只能請求仲裁機構(gòu)作出決定D、未約定仲裁機構(gòu)的仲裁協(xié)議無效答案：D112.某建設單位領(lǐng)取施工許可證后因故4個月未能開工，又未申請延期，該施工許可證()。A、自行廢止B、重新核驗C、繼續(xù)有效D、自行延期答案：A113.下列事項中，屬于專利權(quán)保護對象的是()。A、施工企業(yè)的名稱或標志B、施工企業(yè)編制的投標文件C、施工企業(yè)編制的施工方案D、施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)答案：D114.關(guān)于承攬合同當事人權(quán)利義務的說法，正確的是()。A、定作人不得中途變更承攬工作的要求B、定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料C、承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應當驗收該工作成果D、定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失答案：D115.某工程由甲施工企業(yè)承包，施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)項目部的項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量管理人員的和安全管理人員都是乙施工企業(yè)職工。則甲的行為視同()。A、違法分包B、與他人聯(lián)合承攬C、允許他人使用本企業(yè)名義承攬工程D、使用其他企業(yè)名義承攬工程答案：C116.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔()。A、按份責任B、集體責任C、同等責任D、連帶責任答案：D117.甲公司向乙公司購進一批建材。乙按照合同約定為甲代辦鐵路托運，運往合同約定的交貨地點M縣。在運輸過程中，甲與丙簽訂合同，約定將這批建材轉(zhuǎn)讓給丙，在M縣火車站交貨。由于山洪暴發(fā)，火車在運輸途中出軌，建材毀損。該損失應由()。A、甲承擔B、乙承擔C、丙承擔D、甲與丙分擔答案：C118.關(guān)于建設工程施工合同變更的說法，正確的是()。A、合同變更內(nèi)容約定不明確，推定為未變更B、合同變更與工程變更范圍一致C、合同變更協(xié)議自簽字之日起生效D、發(fā)包人可依據(jù)其單方意見變更合同答案：A119.關(guān)于民事訴訟審判程序的說法，正確的是()。A、一審程序包括普通程序和特殊程序B、必須以書面形式起訴C、原告必須與案件有直接利害關(guān)系D、提交起訴狀的同時提交全部證據(jù)答案：C120.根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列情形中不屬于強制性標準監(jiān)督檢查內(nèi)容的是()。A、工程項目規(guī)劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準B、工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準C、工程管理人員是否熟悉強制性標準D、工程項目的安全、質(zhì)量是否符合強制性標準答案：C121.關(guān)于勞動爭議解決方式的說法，正確的是()。A、用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解B、用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，勞動者可以依法申請調(diào)解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解C、企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成D、用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁答案：B122.建設單位申請領(lǐng)取施工許可證時，建設工程超過1年的建設工程，到位資金原則上最少為工程合同價的()。A、20%B、30%C、40%D、50%答案：B123.關(guān)于招標程序和要求的說法，正確的是()。A、依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理招標事宜B、招標項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù)，獲得批準C、招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D、招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或修改的應當重新招標答案：B124.建設工程施工合同對付款時間沒有約定或者約定不明，則應付款時間為()。A、建設價款確定之日B、建設工程已竣工驗收的，為竣工驗收合格之日C、建設工程未交付的，工程款價也未結(jié)算的，為當事人起訴之日D、建設工程未交付的，為竣工結(jié)算完成之日答案：C125.關(guān)于投標保證金的說法，正確的是()。A、投標保證金有效期應當與投標有效期一致B、投標分兩階段進行，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出C、投標保證金有效期從提交投標文件之日起算D、招標人終止招標的，應當及時退還已收取的投標保證金，招標文件未規(guī)定利息的，可以不返還利息答案：A126.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是()。A、檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構(gòu)B、檢測報告必須由檢測機構(gòu)法定代表人簽署C、檢測機構(gòu)是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu)D、檢測數(shù)據(jù)和檢測報告僅供施工企業(yè)參考答案：A127.關(guān)于節(jié)能技術(shù)進步的說法，正確的是()。A、利用財政性資金引進循環(huán)經(jīng)濟重大裝備的，應當制定創(chuàng)新方案，并報有關(guān)部門審批B、國家采取強制措施研發(fā)施工節(jié)能技術(shù)C、節(jié)能技術(shù)政策大綱應由縣級以上人民政府發(fā)布D、各級政府應當對循環(huán)經(jīng)濟重大科技攻關(guān)項目的自主創(chuàng)新研究，安排財政性資金予以支持答案：C128.關(guān)于建設工程自竣工驗收備案的說法，正確的是()。A、施工企業(yè)自竣工驗收合格之日起15日內(nèi)辦理備案B、自竣工驗收備案必須提交監(jiān)理單位出具的工程正式驗收合格證明文件C、工程竣工驗收完成后，建設單位應向備案機關(guān)提交工程質(zhì)量監(jiān)督報告D、工程竣工驗收備案表一式二份，1份由建設單位保存，1份留備案機關(guān)存檔答案：A129.根據(jù)《綠色實施導則》，施工現(xiàn)場500km以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量應當占建筑材料總重量的()以上。A、50%B、60%C、80%D、70%答案：D130.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對于未真實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況的生產(chǎn)經(jīng)營單位可以()。A、給予警告B、吊銷營業(yè)執(zhí)照C、責令限期改正D、降低資質(zhì)等級答案：C131.某建造師因工作調(diào)動與原聘用單位解除了勞動關(guān)系，其注冊證書應當()。A、注銷注冊或變更注冊B、被吊銷C、被撤銷D、延續(xù)有效答案：A132.建設單位欠付工程款，施工企業(yè)指定本單位職工申請仲裁，該職工的行為屬于()。A、法定代理B、表見代理C、委托代理D、指定代理答案：C133.國家實行固定資產(chǎn)投資項目()評估和審查制度。A、節(jié)地B、節(jié)水C、節(jié)能D、節(jié)材答案：C134.關(guān)于工傷保險，下列說法正確的是（）。A、事業(yè)單位、社會團體可以參加工傷保險B、工傷保險是面向用人單位全體員工的強制性保險C、工傷保險費用由用人單位和職工共同繳納D、工傷保險基金由用人單位繳納的工傷保險費及其利息構(gòu)成答案：B135.以守法為基礎，根據(jù)違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是()。A、行業(yè)協(xié)會的綜合信用評價B、行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價C、政府對市場主體的守法誠信評價D、社會中介信用機構(gòu)的綜合信用評價答案：C136.關(guān)于民事訴訟執(zhí)行程序的說法，正確的是（）。A、具有執(zhí)行力的裁判書只能由作出該裁判書的法院負責執(zhí)行B、執(zhí)行可以采取查封、扣押、凍結(jié)等措施C、執(zhí)行異議審查和復議期間，暫停執(zhí)行D、執(zhí)行申請人只能是訴訟當事人答案：B137.關(guān)于施工生產(chǎn)安全事故應急救援預案備案的說法，正確的是()。A、已進行應急預案備案登記的，申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證時，可以不再提供相應的應急預案B、中央管理的總公司的專項應急預案，報總公司所在地主管部門備案。C、中央管理的總公司的所屬單位的綜合應急預案，由總公司統(tǒng)一備案D、施工企業(yè)申請應急救援預案備案，應當提交本企業(yè)技術(shù)負責人的評審意見答案：A138.關(guān)于融資租賃合同的說法，正確的是()。A、承租人破產(chǎn)的，租賃物屬于破產(chǎn)財產(chǎn)B、承租人享有與受領(lǐng)標的物有關(guān)的買受人的權(quán)利C、出賣人不履行買賣合同義務的，由出租人行使索賠的權(quán)利D、出租人應當履行承租人占有租賃物期間的維修義務答案：B139.關(guān)于施工生產(chǎn)安全事故報告的說法，正確的是()。A、報告事故發(fā)生地點不包括具體發(fā)生地點以外的波及區(qū)域B、單位負責人接到報告后，應立即向縣級以上人民政府報告C、事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報D、立即報告是指在事故發(fā)生1小時內(nèi)報告答案：C140.關(guān)于仲裁裁決執(zhí)行的說法，正確的是()。A、一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以向仲裁機構(gòu)申請執(zhí)行B、申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期限為2年，不能中止、中斷C、仲裁裁決做出后，當事人不服裁決的事項提起訴訟D、仲裁裁決被法院裁定不予執(zhí)行后，當事人就該糾紛可以重新達成仲裁協(xié)議，申請仲裁答案：D141.如果貨運合同當事人沒有明確約定，貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，關(guān)于運費支付的說法，正確的是()。A、未收取運費的，承運人不得要求支付運費B、運費由運貨人承擔C、已收取運費的，托運人無權(quán)要求返還D、運費由承運人和托運人共同承擔答案：A142.關(guān)于仲裁協(xié)議的說法，正確的是()。A、仲裁協(xié)議是合同的附屬協(xié)議，合同無效則仲裁協(xié)議無效B、仲裁機構(gòu)可就當事人在仲裁協(xié)議中的約定事項和未約定事項進行裁決C、仲裁協(xié)議可以約定仲裁裁決的強制執(zhí)行機構(gòu)D、當事人只能向仲裁機構(gòu)申請仲裁，不可以直接提起訴訟答案：D143.兩家施工企業(yè)協(xié)商后同時參加一個項目的投標，給建設單位造成重大損失，則該兩家施工企業(yè)直接責任人應承擔的刑事責任是()。A、徇私舞弊罪B、玩忽職守罪C、串通投標罪D、重大責任事故罪答案：C144.下列文物中，屬于國家所有的是()。A、祖?zhèn)魑奈顱、我國鄰海毗鄰海域中遺存的文物C、民營企業(yè)家捐贈給國家的文物D、遺存于公海的起源于中國的文物答案：C145.根據(jù)《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12523～2011）.建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的夜間是指()期間。A、21點至次日6點B、22點至次日8點C、21點至次日8點D、22點至次日6點答案：D146.下列爭議中，受《仲裁法》調(diào)整的是()。A、建設行政主管部門處理的行政爭議B、勞動爭議C、農(nóng)林承包經(jīng)營合同爭議D、建設工程施工合同爭議答案：D147.下列行為中，屬于工程安全不良行為的是()。A、在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備的B、未對因工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取防護措施的C、不按照工程設計圖紙或施工技術(shù)標準施工的D、未對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備、商品混凝土進行檢測的答案：B148.關(guān)于申請領(lǐng)取施工許可證的條件的說法，正確的是()。A、有保證工程進度的基本制度B、建設工程所需投資全部到位C、依法必須實行監(jiān)理的工程已經(jīng)委托了監(jiān)理單位D、已經(jīng)與施工企業(yè)簽訂了合作協(xié)議答案：C149.關(guān)于監(jiān)理單位安全責任的說法，正確的是()。A、監(jiān)理單位未對施工組織設計中的安全技術(shù)措施進行審查的，應當?shù)蹁N資質(zhì)證書B、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，可以提醒施工單位整改C、事故隱患情況嚴重的，監(jiān)理單位應當及時向有關(guān)主管部門報告D、監(jiān)理單位對施工組織設計中的安全技術(shù)措施進行審查，重點審查其是否符合工程建設強制性標準答案：D150.關(guān)于抵押的說法，正確的是()。A、當事人可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍B、抵押人沒有義務妥善保管抵押物并保證其價值不變C、轉(zhuǎn)讓抵押物的價款只需高于擔保債權(quán)即可D、抵押權(quán)可以與其擔保的債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓答案：A151.行政機關(guān)作出的下列決定中，當事人不能申請行政復議的是()。A、行政處分或者其他人事處理決定B、限制人身自由的行政強制措施決定C、罰款、沒收非法財物等行政處罰措施D、有關(guān)許可證、執(zhí)照等證書變更、中止、撤銷的決定答案：A152.關(guān)于工程監(jiān)理單位的相關(guān)質(zhì)量責任和義務，下列說法正確的是()。A、監(jiān)理單位僅對施工質(zhì)量承擔責任B、監(jiān)理單位在接受監(jiān)理委托后，因利害關(guān)系需回避的，可以轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務C、工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負責制D、監(jiān)理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任答案：C153.關(guān)于勞動合同效力的說法，正確的是()。A、存在用人單位免除自己的法定責任.排除勞動者權(quán)利條款的，勞動合同全部無效B、用人單位發(fā)生合并或者分立，須與勞動者重新簽訂勞動合同C、用人單位投資人發(fā)生變更，原勞動合同繼續(xù)有效答案：C154.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設施安裝完畢后，應當由()，并出具合格證明。A、安裝單位自檢合格B、建設單位檢查驗收C、建設行政主管部門檢查驗收D、監(jiān)理單位檢查驗收答案：A155.關(guān)于合同形式的說法，正確的是()。A、書面形式是主要的合同形式B、當事人的行為可以構(gòu)成默示合同C、書面形式合同是指紙質(zhì)合同D、未依法采取書面形式訂立合同的，合同無效答案：B156.根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》，必須實施見證取樣和送檢的試塊.試件或材料，不包括()。A、用于非承重結(jié)構(gòu)的鋼筋連接接頭試件B、地下使用的防水材料C、用于砌筑砂漿的水泥D、用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑答案：A157.關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)設立的說法，正確的是()。A、不動產(chǎn)物權(quán)的設立應依法登記B、不動產(chǎn)物權(quán)的設立屬自愿登記C、不動產(chǎn)物權(quán)的設立自合同成立之日時生效D、不動產(chǎn)登記由合同簽訂地登記機構(gòu)辦理答案：A158.關(guān)于工程項目配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收，下列說法中，正確的是()。A、分期建設分期投入生產(chǎn)的建設項目，其相應的環(huán)境保護設施應當分期驗收B、需進行試生產(chǎn)的建設項目，環(huán)境保護設施應當自建設項目投入試生產(chǎn)之日起1個月內(nèi)申請驗收C、建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內(nèi)，完成驗收D、環(huán)境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產(chǎn)的，由建設行政主管部門責令停止生產(chǎn)答案：A159.下列事項中，屬于施工生產(chǎn)安全事故調(diào)查組職責的是()。A、查明事故發(fā)生的間接經(jīng)濟損失B、追究責任人的法律責任C、提交事故調(diào)查報告D、提出對受傷人員的賠償方案答案：C160.關(guān)于建設工程專利權(quán)保護范圍的說法，正確的是()。A、實用新型以申請時所附的說明書為準B、建設工程發(fā)明以其附圖為準C、外觀設計以在圖片或照片中該產(chǎn)品的外觀設計為準D、三類專利均已權(quán)利要求的內(nèi)容為準答案：C161.關(guān)于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的是()。A、勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金B(yǎng)、用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支付C、勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資D、勞動者在婚喪假期間。用人單位可以不支付工資答案：C162.關(guān)于總分包單位的質(zhì)量責任的說法，正確的是()。A、分包工程質(zhì)量由分包單位自行向建設單位負責B、分包單位應當接受總承包單位的質(zhì)量管理C、總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量各自向建設單位承擔相應的責任D、分包工程發(fā)生質(zhì)量問題，建設單位只能向總承包單位請求賠償答案：B163.關(guān)于建設工程合同一方違約后，另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的是()。A、接到違約方的通知后，守約方應當及時采取措施防止損失擴大B、守約方?jīng)]有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償C、當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔D、未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大答案：A164.關(guān)于代理的說法，正確的是()。A、經(jīng)被代理人同意的轉(zhuǎn)代理，代理人不再承擔責任B、同一代理事項有數(shù)位代理人的，應當推選牽頭人C、作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止D、表見代理是有權(quán)代理答案：C165.關(guān)于電子招標投標的說法，正確的是()。A、投標人在投標截止時間前不得補充、修改或者撤回投標文件B、投標人在投標截止時間前未完成投標文件傳輸?shù)模暈槌蜂N投標文件C、投標人在投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺不得拒收D、投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交答案：D166.根據(jù)《綠色施工導則》，建筑垃極的再利用和回收率力爭達到()。A、20%B、40%C、50%D、30%答案：D167.關(guān)于留置的說法，正確的是()。A、留置權(quán)屬于債權(quán)B、債權(quán)人不負責保管留置物C、建設工程合同可以適用留置權(quán)D、留置權(quán)基于法定而產(chǎn)生答案：D168.關(guān)于招標方式的說法，正確的是()。A、《招標投標法》規(guī)定，招標分為公開招標和邀請招標以及議標三種方式B、根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，如果采用邀請招標，須經(jīng)批準C、如果采用公開招標方式，為了限制投標人過多，招標人可以設置一定的條件進行限制D、國內(nèi)競爭性招標包括公開招標和邀請招標答案：C169.根據(jù)《電子招標投標辦法》，關(guān)于投標行為的說法，正確的是()。A、投標人可以在投標截止時間后完成投標文件的傳輸遞交B、投標截止時間前未完成投標文件傳輸?shù)?，視為撤回C、投標人不可補充、修改投標文件，但是可以撤回D、投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺可以拒收答案：B170.關(guān)于施工合同解除的說法，正確的是()。A、合同約定的期限內(nèi)承包人沒有完工，發(fā)包人可以解除B、承包人將承包的工程轉(zhuǎn)包，發(fā)包人可以解除C、發(fā)包人未按約定支付工程價款，承包人可以解除D、承包人已經(jīng)完工的建設工程質(zhì)量不合格，發(fā)包人可以解除答案：B171.施工合同履行過程中場中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責任的是()。A、施工過程中發(fā)生罕見洪災，導致工期延誤B、施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導致工期延誤C、施工企業(yè)的設備損壞，導致工期延誤D、施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤答案：A172.關(guān)于安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員執(zhí)法的說法，正確的是()。A、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員不得接觸施工企業(yè)的商業(yè)秘密B、不同部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員應當獨立檢查C、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員無權(quán)將存在的安全問題移動其他部門處理D、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員必須出示有效執(zhí)法證件答案：D173.建造師采用弄虛作假的手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其將承擔的法律責任是()。A、給予警告B、撤銷注冊證書C、處1萬元以上3萬元以下罰款D、取消繼續(xù)教育記錄答案：D174.關(guān)于財產(chǎn)保險合同的說法，正確的是()。A、保險合同不可以轉(zhuǎn)讓B、保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費C、保險合同中的危險具有損失發(fā)生的不確定性D、被保險人應當與投保人一致答案：C175.根據(jù)《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是()。A、擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款B、擅自在文物保護范圍內(nèi)建設工程的，吊銷資質(zhì)證書C、刻劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關(guān)或文物所在單位處以罰款D、刻劃、涂污文物尚不嚴重的，有公安機關(guān)或文物所在單位給予警告，可以并處罰答案：D176.根據(jù)《建筑法》，下列情形中，符合施工許可證辦理和報告制度的是()。A、某工程因故延期開工，向發(fā)證機關(guān)報告后施工許可證自動延期B、某工程因地震中施工，1年后向發(fā)證機關(guān)報告C、某工程因洪水中止施工，1個月內(nèi)向發(fā)證機關(guān)報告，2個月后自行恢復施工D、某工程因政府宏觀調(diào)控停建，1個月內(nèi)向發(fā)證機關(guān)報告，1年后恢復施工前報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證答案：D177.根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是()。A、對于限制人身自由的行政強制措施不服的B、國防、外交等國家行為C、行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令D、行政機關(guān)對行政機關(guān)人員的獎懲、任免等決定答案：D178.施工企業(yè)項目經(jīng)理部經(jīng)營活動的法律后果由()。A、項目經(jīng)理承擔B、企業(yè)法人承擔C、企業(yè)法定代表人承擔D、項目經(jīng)理部與企業(yè)法人共同承擔答案：B179.某施工企業(yè)與李某協(xié)商解除勞動合同，李某在該企業(yè)工作了2年3個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為6000元。根據(jù)《勞動合同法》，該企業(yè)應當給予李某經(jīng)濟補償()。A、6000元B、12000元C、15000元D、18000元答案：C180.關(guān)于建設工程見證取樣的說法，正確的是()。A、試樣的真實性只能由取樣人員負責B、用于承重墻體的砌筑砂漿實驗塊必須實施見證取樣和送檢C、見證人員應由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔任D、取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，并由其簽字后即可答案：B181.關(guān)于建筑市場誠信行為的公布內(nèi)容和范圍，下列說法中，正確的是()。A、招標投標違法行為記錄公告涉及商業(yè)秘密的一律不得公開B、招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開C、招標投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開D、招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開答案：D182.某建設工程項目中，甲公司中標后將其轉(zhuǎn)包給不具有相應資質(zhì)的乙公司，乙公司施工工程不符合規(guī)定質(zhì)量標準，給建設單位造成損失，下列說法中，正確的是()。A、建設單位與甲公司有直接合同關(guān)系，應由甲公司承擔賠償責任B、甲、乙承擔連帶賠償責任C、實際施工并造成損失的是乙公司，應由乙公司承擔賠償責任D、因建設單位管理不到位，應由建設單位承擔部分損失答案：B183.關(guān)于買賣合同中標的物毀損滅失的風險承擔，如果當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，下列說法中正確的是()。A、標的物毀損滅失的風險，在標的物交付之后由出賣人承擔B、出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈?，毀損滅失的風險自承運人將貨物交付給買受人時由買受人承擔C、對于需要運輸?shù)臉说奈?，出賣人將標的物交給第一承運人后，毀損滅失的風險由買受人承擔D、出賣人依約將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標的物毀損滅失的風險自出賣人將標的物置于交付地點時由買受人承擔。答案：C184.下列情形中，導致建設工程施工合同無效的是()。A、工程款支付條款訂立時顯失公平的B、發(fā)包人對投標文件有重大誤解訂立的C、依法應當招標的項目中標無效后訂立的D、承包人超越資質(zhì)等級訂立但在竣工前取得相應等級資質(zhì)證書的答案：C185.甲公司是某混凝土預制構(gòu)件的專利權(quán)人，乙公司未經(jīng)授權(quán)制造和銷售該專利產(chǎn)品。甲發(fā)現(xiàn)后，對乙提起侵權(quán)之訴。經(jīng)查，乙共銷售侵權(quán)產(chǎn)品800件，因乙的侵權(quán)行為，甲少銷售600件。甲銷售專利產(chǎn)品每件

獲利2000元，乙銷售侵權(quán)產(chǎn)品每件獲利1000元，乙應賠償甲（）。A、60萬元B、80萬元C、120萬元D、160萬元答案：C186.根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的，屬于()。A、資質(zhì)不良行為B、承攬業(yè)務不良行為C、工程質(zhì)量不良行為D、工程安全不良行為答案：A187.施工企業(yè)向某律師出具的民事訴訟授權(quán)委托書中僅寫明代理權(quán)限是“全權(quán)代理”。下列與訴訟有關(guān)的行為中該律師享有代理權(quán)的是()。A、放棄訴訟請求B、與對方當時進行和解C、提起上訴D、提供證據(jù)答案：D188.注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的是()。A、泄露商業(yè)秘密的B、對設計變更有異議的C、經(jīng)常外出參會的D、拒絕執(zhí)行監(jiān)理工程師指令的答案：A189.根據(jù)《民事訴訟法》，下列證據(jù)中，屬于書證的是()。A、錄音錄像材料B、建筑材料樣品C、工程質(zhì)量鑒定報告D、施工合同答案：D190.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成人員傷亡等損失，應當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由()依法強制執(zhí)行。A、人民法院B、人民政府C、建設行政主管部門D、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門答案：A191.施工企業(yè)將工程隱蔽部位覆蓋后，建設單位對質(zhì)量有疑問并要求施工企業(yè)對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔原則是()。A、經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔由此增加的費用和延誤的工期B、經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔由此增加的費用，建設單位承擔延誤的工期C、經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設單位只承擔由此延誤的工期并支付施工企業(yè)合理的利潤D、經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設單位只承擔由此增加的費用和延誤的工期答案：A192.下列安全生產(chǎn)責任中，屬于施工單位安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員責任的是()。A、落實制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B、確保安全生產(chǎn)費用的有效使用C、檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況D、組織制定安全施工措施答案：C193.“綠色施工”是指工程建設中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求和技術(shù)進步，最大限度的節(jié)約資源與減少對環(huán)境負面影響的施工活動，實現(xiàn)“四節(jié)一環(huán)?！保渲小八墓?jié)”是指()。A、節(jié)電、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材B、節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材C、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)油、節(jié)材D、節(jié)能、節(jié)電、節(jié)水、節(jié)地答案：B194.根據(jù)《消防法》和《食品安全法》，關(guān)于施工現(xiàn)場違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是()。A、埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的，處以罰款B、進貨時未查驗許可證和相關(guān)證明文件的，給予警告并處以罰款C、故意破壞或者偽造火災現(xiàn)場尚不構(gòu)成犯罪的，拘留并可處以罰款D、未按規(guī)定要求貯存、銷售食品或者清理庫存食品的，罰款并責令停產(chǎn)停業(yè)答案：A195.關(guān)于民事訴訟上訴的說法，正確的是()。A、上訴期為10日B、上訴時應當遞交上訴書C、上訴狀應當向第二審人民法院提出D、當事人向原審人民法院上訴的，原審法院應當受理答案：B196.關(guān)于擔任人民調(diào)查員的基本條件，正確的是()。A、具有中級以上職稱B、自然人C、熱心人民調(diào)解工作D、具有大學本科學歷答案：C197.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，下列情形中，造成建設工程質(zhì)量缺陷，發(fā)包人應當承擔過錯責任的是()。A、未申領(lǐng)施工許可證B、延遲提供設計文件C、拖欠工程款D、直接指定分包人分包專業(yè)工程答案：D198.關(guān)于建設工程中代理的說法，正確的是（）。A、建設工程合同訴訟只能委托律師代理B、建設工程中的代理主要是法定代理C、建設工程中應由本人實施的民事法律行為，不得代理D、建設工程中為了被代理人的利益，代理人可直接轉(zhuǎn)托他人代理答案：C199.甲建設單位與乙設計單位簽訂設計合同，約定設計費用200萬元，甲按約定向乙支付了定金50萬元。如果乙在規(guī)定時期內(nèi)不履行設計合同，應該返還給甲()。A、50萬元B、80萬元C、90萬元D、100萬元答案：C200.根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》，施工投標人安全防護.文明施工措施的報價下限，是依據(jù)工程所在地工程造價管理機構(gòu)測定費率計算所需費用總額的()。A、60%B、90%C、70%D、80%答案：B201.關(guān)于仲裁裁決執(zhí)行效力的說法，正確的是()。A、一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人應當向作出裁決的仲裁機構(gòu)申請執(zhí)行B、仲裁裁決只在國內(nèi)生效C、當事人申請執(zhí)行仲裁裁決的案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄D、申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間為2年答案：D202.根據(jù)《建筑法》及相關(guān)法規(guī)，建設單位應當辦理施工許可證的工程是()。A、國務院批準開工報告的工程B、城鎮(zhèn)市政基礎設施工程C、建筑面積200m2以上的工程D、工程投資額在20萬元以上的工程答案：B203.擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗收手續(xù)辦結(jié)前，不得變更注冊到另一施工企業(yè)，除非()。A、施工企業(yè)同意更換項目負責人B、建設單位與施工企業(yè)產(chǎn)生了合同糾紛C、因不可抗力暫停施工D、建設單位同意更換項目負責人答案：D204.甲施工企業(yè)有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程8萬公里，市場價格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業(yè)，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是()。A、請求減少價款至16萬元B、以欺詐為由解除合同C、以重大誤解為由請求撤銷合同D、請求甲承擔締約過失責任答案：A205.關(guān)于施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員職責的說法，正確的是()。A、組織制定本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程B、編制安全專項施工方案C、如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況D、建立健全本單位安全生產(chǎn)責任制答案：C206.根據(jù)《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標的，可以采用的采購方式是()。A、詢價B、單一來源采購C、直接確定D、框架協(xié)議答案：B207.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，在工程建設過程中，對違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，應對()依法追究刑事責任。A、法定代表人B、經(jīng)營負責人C、直接責任人D、項目負責人答案：C208.關(guān)于擔保的說法，正確的是（）。A、擔保是用益物權(quán)的一種B、擔保的目的是保障特定債權(quán)實現(xiàn)C、擔保合同是主合同D、反但保不適用《擔保法》的規(guī)定答案：B209.《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由()三部分組成。A、總則、分則、附則B、總則、通用條件、專有條件C、合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款D、總則、正文、附件答案：C210.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工總承包項目的分包工程發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故，負責向政府安監(jiān)部門和有關(guān)部門上報事故的是()。A、分包單位B、總承包單位C、建設單位D、現(xiàn)場安全責任人答案：B211.根據(jù)《工傷保險條例》，不能認定為工傷的情形是()。A、在上班途中遭遇本人負主要責任的交通事故致本人傷害的B、患職業(yè)病的C、因工外出期間，由于工作原因發(fā)生事故下落不明的D、高空作業(yè)摔落損傷的答案：A212.施工企業(yè)發(fā)生的下列事故中，可構(gòu)成工程重大安全事故罪的是()。A、勞務作業(yè)人員王某在施工中不慎從樓上墜亡B、施工企業(yè)對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示措施，造成路人李某摔成重傷C、施工企業(yè)工程施工質(zhì)量不符合標準，造成建筑倒塌，砸死砸傷多人D、勞務作業(yè)人員張某在工地食堂下毒，致使勞務作業(yè)人員中毒答案：C213.建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具()報告。A、竣工驗收合格B、建筑節(jié)能合格C、建筑節(jié)能達標D、能耗驗收合格答案：A214.關(guān)于建設工程返修的說法，正確的是()。A、施工企業(yè)只對自己原因造成的質(zhì)量問題負責返修，費用由建設單位承擔B、施工企業(yè)對所有的質(zhì)量問題均應當負責返修，費用由建設單位承擔C、施工企業(yè)對非自己原因造成的質(zhì)量問題負責返修，費用由責任人承擔D、施工企業(yè)只對竣工驗收時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題負責返修并承擔費用答案：C215.關(guān)于合同示范文本的說法，正確的是()。A、示范文本能夠使合同的簽訂規(guī)范和條款完備B、示范文本為強制使用的合同文本C、采用示范文本是合同成立的前提D、采用示范文本是合同生效的前提答案：A216.關(guān)于行政復議的說法，正確的是()。A、行政復議既可以解決行政爭議，也可以解決民事或者其他爭議B、在行政復議中隨時可以調(diào)解C、行政復議可以應申請一并審查抽象行政行為D、行政復議決定具有終局性答案：C217.根據(jù)《民事訴訟法》，關(guān)于證據(jù)的說法，正確的是()。A、書證只能提交原件B、涉及商業(yè)秘密的證據(jù)需要在法庭出示的，應當在公開開庭時出示C、經(jīng)過公證證明的文書，人民法院可以作為認定事實的根據(jù)D、證據(jù)應當在法庭上出示，并由當事人互相質(zhì)證答案：D218.關(guān)于承攬工程業(yè)務的說法，正確的是()。A、企業(yè)承攬分包工程，應當取得相應建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)B、不具有相應資質(zhì)等級的施工企業(yè)，可以采取同一專業(yè)聯(lián)合承包的方式滿足承攬工程業(yè)務要求C、施工企業(yè)與項目經(jīng)理部簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，屬于允許他人以本企業(yè)名義承攬工程D、自然人可以成為承攬分包工程業(yè)務的主體答案：A219.某工程竣工驗收時發(fā)現(xiàn)隱蔽工程檢查質(zhì)量不合格，經(jīng)查，是由于設計缺陷造成的。下列說法中，正確的是()。A、承包人應負責返修，費用由發(fā)包人先行承擔B、設計人應負責返修，費用由設計方先行承擔C、承包人應負責返修，費用由承包人先行承擔D、由設計缺陷造成質(zhì)量不合格的，承包人不負責返修答案：A220.關(guān)于施工許可的說法，正確的是()。A、省級人民政府建設主管部門對小型工程限額的調(diào)整，應當報國務院建設主管B、農(nóng)民自建低層住宅的，應當申請領(lǐng)取施工許可證C、限額以下小型工程應當申請領(lǐng)取施工許可證D、施工分包合同簽訂后，申請領(lǐng)取施工許可證答案：A221.施工企業(yè)主要負責人對安全生產(chǎn)的責任包括()。A、工程項目實行總承包的，定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況B、督促落實本單位重大危險源的安全管理措施C、在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項目質(zhì)量安全生產(chǎn)活動D、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施答案：D222.某施工合同的約定違反了某行政法規(guī)的效力性強制性規(guī)定，則該施工合同()。A、效力待定B、可撤銷C、無效D、有效答案：C223.某建設單位與某施工企業(yè)簽訂的施工合同約定開工日期為2014年5月1日。同年2月10日，該建設單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工企業(yè)為保證工期，于同年4月20日將建筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開工日為同年5月10日，該建筑工程一切險保險責任的生效日期為()。A、2014年2月10日B、2014年4月20日C、2014年5月1日D、2014年5月10日答案：B224.某市質(zhì)量監(jiān)督站一科長李某因涉嫌制假被公安機關(guān)拘留、處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產(chǎn)。市質(zhì)量監(jiān)督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關(guān)和質(zhì)量監(jiān)督站的做法，就以下事項提出行政復議，其中超出行政復議范圍的事項是()。A、被拘留B、被罰款5000元C、被質(zhì)量監(jiān)督站開除D、被沒收違法所得答案：C225.根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，組織建設工程竣工驗收的主體是()。A、施工企業(yè)B、建設單位C、建設行政主管部門D、建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)答案：B226.關(guān)于招標文件澄清或者修改的說法，正確的是()。A、招標文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標文件編制的，招標人應在投標截止時間至少15日前澄清或者修改C、澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人D、澄清或者修改通知至投標截止時間不足15日的，在征得全部投標人同意后，可按原投標截止時間開標答案：B227.關(guān)于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是()。A、紀念建筑物屬于國家所有B、近現(xiàn)代代表性建筑屬于國家所有C、石刻屬于國家所有D、古文化遺址屬于國家所有答案：D228.關(guān)于招標方