2023年吉安縣建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析

PAGEPAGE432023年吉安縣建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．依照我國的法律形式，《建筑法》屬于()。A、部門規(guī)章B、行政法規(guī)C、法律D、地方性法規(guī)答案：C解析：建設(shè)法律既包括專門的建設(shè)領(lǐng)域的法律，也包括與建設(shè)活動相關(guān)的其他法律。例如，前者有《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《建筑法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等，后者有《民法通則》、《民法典》、《行政許可法》等。2．關(guān)于二級建造師執(zhí)業(yè)崗位的說法，正確的是()。A、二級建造師可以在設(shè)計單位擔(dān)任注冊結(jié)構(gòu)工程師B、二級建造師只能首屏并注冊于施工企業(yè)C、二級建造師執(zhí)業(yè)崗位限于工程項目施工的項目經(jīng)理D、二級建造師可以擔(dān)任中小型項目的項目經(jīng)理答案：D解析：《建造師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》中規(guī)定，建造師的執(zhí)業(yè)范圍包括:(1)擔(dān)任建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理。(2)從事其他施工活動的管理工作。(3)法律、行政法規(guī)或國務(wù)院建設(shè)行政主管部門規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。二級建造師可以擔(dān)任二級及以下建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理?！蹲越ㄔ鞄煿芾硪?guī)定》中規(guī)定，注冊建造師可以從事建設(shè)工程項目總承包管理或施工管理，建設(shè)工程項目管理服務(wù)，建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟咨詢，以及法律、行政法規(guī)和國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門規(guī)定的其他業(yè)務(wù)?！蹲越ㄔ鞄焾?zhí)業(yè)管理辦法(試行)》規(guī)定，二級注冊建造師可以承擔(dān)中、小型工程施工項目負(fù)責(zé)人。3．調(diào)解包括法院調(diào)解與訴訟外調(diào)解，訴訟外調(diào)解不包括()。A、行政調(diào)解B、民間調(diào)解C、仲裁調(diào)解D、自行調(diào)解答案：D解析：在我國，調(diào)解的主要方式是人民調(diào)解、行政調(diào)解、仲裁調(diào)解、司法調(diào)解、行業(yè)調(diào)解以及專業(yè)機構(gòu)調(diào)解。4．甲建筑公司承攬的某施工項目，拖欠乙建筑公司分包工程款50萬元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起訴訟。若甲、乙住所地和項目所在地均為不同城市，不適宜本案的起訴地點為()。A、甲住所地B、乙住所地C、項目所在地D、合同履行地答案：B解析：《民事訴訟法》規(guī)定：“因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄?！睂τ诮ㄔO(shè)工程施工合同糾紛，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》中規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地?！?．甲與某施工企業(yè)于2018年6月1日簽訂了3年的勞動合同，其中約定試用期3個月，次日合同開始履行。2018年10月12日，甲擬解除勞動合同，則()。A、必須取得用人單位同意B、口頭通知用人單位即可C、應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知用人單位D、應(yīng)當(dāng)報請勞動行政主管部門同意后以書面形式通知用人單位答案：C解析：勞動者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。6．建設(shè)工程安全監(jiān)督機構(gòu)履行安全監(jiān)督檢查職責(zé)時，有權(quán)采取的措施是()。A、要求被檢查單位提供有關(guān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的資金B(yǎng)、進入被檢查單位施工現(xiàn)場進行檢查C、實施查封、扣押D、作出行政處罰決定答案：B解析：縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門和其他有關(guān)部門履行監(jiān)督檢查職責(zé)時，有權(quán)采取下列措施：(1)要求被檢查單位提供有關(guān)工程質(zhì)量的文件和資料;(2)進入被檢查單位的施工現(xiàn)場進行檢查;(3)發(fā)現(xiàn)有影響工程質(zhì)量的問題時，責(zé)令整改。7．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，在工程建設(shè)過程中，對違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)對()依法追究刑事責(zé)任。A、法定代表人B、直接責(zé)任人C、經(jīng)營負(fù)責(zé)人D、項目負(fù)責(zé)人答案：B解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。8．關(guān)于訴訟與仲裁的區(qū)別，下列說法錯誤的是()。A、與訴訟相比，仲裁的保密性更強B、與訴訟相比，仲裁更為快捷C、仲裁是最能體現(xiàn)當(dāng)事人意思自治原則的爭議解決方式D、仲裁裁決書不具有強制執(zhí)行的效力，法院的判決書具有強制執(zhí)行的效力答案：D解析：仲裁裁決是由仲裁庭作出的具有強制執(zhí)行效力的法律文書。裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力。9．關(guān)于施工許可證，下列表述正確的是()。A、頒發(fā)施工許可證只是表明主管部門對開工條件的認(rèn)可B、只要頒發(fā)了施工許可證就不會再被廢止C、頒發(fā)了施工許可證后，工程施工發(fā)生中止超一年的，應(yīng)該重新申請施工許可證D、領(lǐng)取了施工許可證后，無論什么情況都必須開工建設(shè)答案：A解析：《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起一個月內(nèi)，向發(fā)證機關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復(fù)施工時，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機關(guān)報告;中止施工滿一年的工程恢復(fù)施工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證。10．用人單位違反勞動合同法的規(guī)定解除或者終止勞動合同，依照我國《勞動合同法》規(guī)定的經(jīng)濟補償標(biāo)準(zhǔn)的()倍向勞動者支付賠償金的，不再支付經(jīng)濟補償。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：用人單位違反勞動合同法的規(guī)定解除或者終止勞動合同，依照本法第47條規(guī)定的經(jīng)濟補償標(biāo)準(zhǔn)的2倍向勞動者支付賠償金的。11．勘察單位提供的地質(zhì)、測量、水文等勘察成果必須()。A、全面、完整B、真實、準(zhǔn)確C、統(tǒng)一、系統(tǒng)D、全面、準(zhǔn)確答案：B解析：勘察單位應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行勘察，提供的勘察文件應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確，滿足建設(shè)工程安全生產(chǎn)的需要。12．下列選項中，不屬于不予受理的行政案件是()。A、公安、國家安全等機關(guān)依照刑事訴訟法的明確授權(quán)實施的行為B、對公民、法人或者其他組織權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生實際影響的行為C、行政機關(guān)侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營自主權(quán)的D、行政機關(guān)作出的不產(chǎn)生外部法律效力的行為答案：C解析：下列行為不屬于人民法院行政訴訟的受案范圍：(一)公安、國家安全等機關(guān)依照刑事訴訟法的明確授權(quán)實施的行為;(二)調(diào)解行為以及法律規(guī)定的仲裁行為;(三)行政指導(dǎo)行為;(四)駁回當(dāng)事人對行政行為提起申訴的重復(fù)處理行為;(五)行政機關(guān)作出的不產(chǎn)生外部法律效力的行為;(六)行政機關(guān)為作出行政行為而實施的準(zhǔn)備、論證、研究、層報、咨詢等過程性行為;(七)行政機關(guān)根據(jù)人民法院的生效裁判、協(xié)助執(zhí)行通知書作出的執(zhí)行行為，但行政機關(guān)擴大執(zhí)行范圍或者采取違法方式實施的除外;(八)上級行政機關(guān)基于內(nèi)部層級監(jiān)督關(guān)系對下級行政機關(guān)作出的聽取報告、執(zhí)法檢查、督促履責(zé)等行為;(九)行政機關(guān)針對信訪事項作出的登記、受理、交辦、轉(zhuǎn)送、復(fù)查、復(fù)核意見等行為;(十)對公民、法人或者其他組織權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生實際影響的行為。13．法的效力層級規(guī)定了上位法與下位法的法律地位與效力，下列說法中正確的是()。A、《建筑法》高于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》B、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》高于《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》C、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》高于《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》D、《天津市建筑市場管理條例》高于《北京市建筑市場管理條例》答案：A解析：在我國法律體系中，法律的效力是僅次于憲法而高于其他法的形式。行政法規(guī)的法律地位和法律效力僅次于憲法和法律，高于地方性法規(guī)和部門規(guī)章。地方性法規(guī)的效力，高于本級和下級地方政府規(guī)章。省、自治區(qū)人民政府制定的規(guī)章的效力，高于本行政區(qū)域內(nèi)較大的市人民政府制定的規(guī)章。部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間具有同等效力，在各自的權(quán)限范圍內(nèi)施行。14．項目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的，經(jīng)批準(zhǔn)可以進行()。A、邀請招標(biāo)B、直接招標(biāo)C、公開招標(biāo)D、間接招標(biāo)答案：A解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》進一步規(guī)定，國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進行招標(biāo)的項目，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo);但有下列情形之一的，可以邀請招標(biāo)：(1)技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇;(2)采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大。15．甲市政工程公司計劃向乙銀行貸款600萬元用于購置機械設(shè)備，乙銀行要求甲市政工程公司提供擔(dān)保。則以下可以為這筆貸款提供擔(dān)保的是()。A、甲市政府建設(shè)行政主管部門B、乙銀行C、丙建筑工程公司D、丁大學(xué)答案：C解析：具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者公民，可以作保證人。1.國家機關(guān)不得為保證人，但經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)為使用外國政府或者國際經(jīng)濟組織貸款進行轉(zhuǎn)貸的除外;2.學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人;3.企業(yè)法人的分支機構(gòu)、職能部門不得為保證人;企業(yè)法人的分支機構(gòu)有法人書面授權(quán)的，可以在授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。16．因建設(shè)施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，應(yīng)當(dāng)采取專項保護措施的是()。A、建設(shè)單位B、施工單位C、設(shè)計單位D、監(jiān)理單位答案：B解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，應(yīng)當(dāng)采取專項防護措施。在城市市區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程，施工單位應(yīng)當(dāng)對施工現(xiàn)場實行封閉圍擋。17．下列不屬于違法分包情形的是()。A、施工單位將工程分包給個人的B、施工單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的單位的C、施工合同中沒有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，施工單位將其承包的部分工程交由其他單位施工的D、施工總承包單位將房屋建筑工程的鋼結(jié)構(gòu)工程施工分包給其他單位的答案：D解析：規(guī)定存在下列情形之一的，屬于違法分包：(1)施工單位將工程分包給個人的;(2)施工單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的單位的;(3)施工合同中沒有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，施工單位將其承包的部分工程交由其他單位施工的;(4)施工總承包單位將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的，鋼結(jié)構(gòu)工程除外;(5)專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務(wù)作業(yè)部分再分包的;(6)勞務(wù)分包單位將其承包的勞務(wù)再分包的;(7)勞務(wù)分包單位除計取勞務(wù)作業(yè)費用外，還計取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款和大中型施工機械設(shè)備費用的;(8)法律法規(guī)規(guī)定的其他違法分包行為。18．未取得注冊證書和執(zhí)業(yè)印章而擔(dān)任大中型建設(shè)工程施工單位項目負(fù)責(zé)人的，其所簽署的工程文件()。A、無效B、有效C、在工程質(zhì)量合格的前提下有效D、經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可才有效答案：A解析：《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，未取得注冊證書和執(zhí)業(yè)印章，擔(dān)任大中型建設(shè)工程項目施工單位項目負(fù)責(zé)人，或者以注冊建造師的名義從事相關(guān)活動的，其所簽署的工程文件無效，由縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門給予警告，責(zé)令停止違法活動，并可處以1萬元以上3萬元以下的罰款。19．下列關(guān)于工程最低保修期限的說法，錯誤的是()。A、屋面防水工程的保修期為5年B、供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期C、地基基礎(chǔ)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限D(zhuǎn)、給水管道的保修期為3年答案：D解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設(shè)工程的最低保修期限為：(1)基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年;(3)供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期;(4)電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。20．根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的是()。A、以他人名義投標(biāo)B、將承包的工程違法分包C、未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)D、未按照與招標(biāo)人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重答案：C解析：考查施工單位不良行為記錄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，選項A、B、C，全部屬于承攬業(yè)務(wù)不良。21．關(guān)于工程監(jiān)理單位的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，下列說法中，正確的是()。A、監(jiān)理單位僅對施工質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任B、工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制C、理單位在接受監(jiān)理委托后，因利害關(guān)系需要回避的，可轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)D、監(jiān)理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔(dān)全部責(zé)任答案：B解析：工程監(jiān)理單位接受建設(shè)單位的委托，代表建設(shè)單位，對建設(shè)工程進行管理。可見，工程監(jiān)理單位也是建設(shè)工程質(zhì)量的責(zé)任主體之一。所以答案A錯誤。工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制。所以答案B正確。工程監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》都規(guī)定，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。所以答案C錯誤。監(jiān)理單位對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任，包括違約責(zé)任和違法責(zé)任兩個方面：(1)違約責(zé)任。如果監(jiān)理單位不按照監(jiān)理合同約定履行監(jiān)理義務(wù)，給建設(shè)單位或其他單位造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。(2)違法責(zé)任。如果監(jiān)理單位違法監(jiān)理，或者降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成質(zhì)量事故的，要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。所以答案D錯誤。22．下列關(guān)于舉證時限的說法，錯誤的是()。A、舉證時限是指法律規(guī)定或法院、仲裁機構(gòu)指定的當(dāng)事人能夠有效舉證的期限B、當(dāng)事人逾期提交的證據(jù)材料，人民法院審理時應(yīng)組織質(zhì)證C、當(dāng)事人在舉證期限內(nèi)不提交證據(jù)的，視為放棄舉證權(quán)利D、當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在舉證期限內(nèi)向人民法院提交證據(jù)材料答案：B解析：當(dāng)事人逾期提供證據(jù)的，人民法院應(yīng)當(dāng)責(zé)令其說明理由;拒不說明理由或者理由不成立的，人民法院根據(jù)不同情形可以不予采納該證據(jù)，或者采納該證據(jù)但予以訓(xùn)誡、罰款。故B的說法是不正確的。23．某建設(shè)工程項目的發(fā)包方和承包商在工程款支付方面發(fā)生爭議，這種爭議屬于()。A、合同糾紛B、建筑工程行政糾紛C、損害賠償糾紛D、侵權(quán)糾紛答案：A解析：合同糾紛，是指因合同的生效、解釋、履行、變更、終止等行為而引起的合同當(dāng)事人之間的所有爭議;建設(shè)工程行政糾紛，是在建設(shè)工程活動中行政機關(guān)之間或行政機關(guān)同公民、法人和其他組織之間由于行政行為而引起的糾紛;損害賠償糾紛是因造成損害需給予賠償而產(chǎn)生的糾紛;侵權(quán)糾紛，是指一方當(dāng)事人不法侵害他人財產(chǎn)權(quán)或者人身權(quán)而產(chǎn)生的糾紛。24．下列行為中，構(gòu)成工程重大安全事故罪的行為應(yīng)是()。A、安全員李某發(fā)現(xiàn)工人王某違規(guī)作業(yè)未制止，結(jié)果王某從樓上掉下來摔死B、某工地在建地下隱蔽工程時，未在周圍做防護措施，也沒有醒目標(biāo)識，造成經(jīng)過這里的關(guān)某摔成重傷C、某工程施工單位過度追求施工進度，致使工程質(zhì)量嚴(yán)重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸傷多人的嚴(yán)重后果D、工程監(jiān)理單位未按規(guī)定監(jiān)督隱蔽工程施工，造成返工損失50萬元人民幣答案：C解析：一、工程重大安全事故罪:《刑法》第137條規(guī)定，建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故的，對直接責(zé)任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;后果特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。25．關(guān)于建設(shè)單位安全責(zé)任的說法，錯誤的是()。A、應(yīng)當(dāng)向施工單位提供資料，并對資料的真實性、正確性、完整性負(fù)責(zé)B、應(yīng)當(dāng)依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期C、應(yīng)當(dāng)進行安全施工技術(shù)交底D、應(yīng)當(dāng)對拆除工程進行備案答案：C解析：建設(shè)單位的安全責(zé)任包括：(1)向施工單位提供資料的責(zé)任;(2)依法履行合同的責(zé)任;(3)提供安全生產(chǎn)費用的責(zé)任;(4)不得推銷劣質(zhì)材料設(shè)備的責(zé)任;(5)提供安全施工措施資料的責(zé)任;(6)對拆除工程進行備案的責(zé)任。26．關(guān)于合同變更，錯誤的是()。A、合同的變更須經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商一致B、合同變更須遵循法定的程序C、合同變更的內(nèi)容必須明確約定D、合同變更應(yīng)當(dāng)采用口頭形式答案：D解析：二、合同的變更當(dāng)事人協(xié)商一致，可以變更合同。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定。當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。(一)合同的變更須經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商一致(二)合同變更須遵循法定的程序(三)對合同變更內(nèi)容約定不明確的推定：合同變更的內(nèi)容必須明確約定。如果當(dāng)事人對于合同變更的內(nèi)容約定不明確，則將被推定為未變更。任何一方不得要求對方履行約定不明確的變更內(nèi)容。27．《文物保護法》規(guī)定，一切機關(guān)、組織和個人都有依法保護文物的()。A、責(zé)任B、義務(wù)C、任務(wù)D、權(quán)利答案：B解析：《文物保護法》規(guī)定，一切機關(guān)、組織和個人都有依法保護文物的義務(wù)。28．在建設(shè)工程領(lǐng)域，行政機關(guān)易引發(fā)行政糾紛的具體行政行為不包括()。A、行政許可B、行政處罰C、行政裁決D、行政命令答案：D解析：在建設(shè)工程領(lǐng)域，行政機關(guān)易引發(fā)行政糾紛的具體行政行為主要有如下幾種：(1)行政許可，如施工許可、專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格注冊、企業(yè)資質(zhì)等級核準(zhǔn)、安全生產(chǎn)許可等;(2)行政處罰，如警告、罰款、沒收違法所得、取消投標(biāo)資格、責(zé)令停止施工、責(zé)令停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級、吊銷資質(zhì)證書等;(3)行政獎勵，如表彰建設(shè)系統(tǒng)先進集體、勞動模范和先進工作者等;(4)行政裁決，如對特定的侵權(quán)糾紛、損害賠償糾紛、權(quán)屬糾紛、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)糾紛以及勞動工資、經(jīng)濟補償糾紛等的裁決。29．取得建造師資格證書并經(jīng)()后，方有資格以建造師名義擔(dān)任建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理。A、登記B、注冊C、備案D、所在單位考核合格答案：B解析：注冊建造師是指通過考核認(rèn)定或考試合格取得中華人民共和國建造師資格證書經(jīng)過注冊，取得中華人民共和國注冊建造師注冊執(zhí)業(yè)證書和執(zhí)業(yè)印章，擔(dān)任施工單位項目負(fù)責(zé)人以及從事施工管理相關(guān)活動的專業(yè)技術(shù)人員。30．依法必須進行招標(biāo)的項目，其評標(biāo)委員會由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為()人以上的單數(shù)A、11B、3C、7D、5答案：D解析：依法必須進行招標(biāo)的項目，其評標(biāo)委員會由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上的單數(shù)31．沒有法定或者約定義務(wù)，為避免他人利益受損失進行管理或者服務(wù)而發(fā)生的債稱為()之債。A、合同B、侵權(quán)C、不當(dāng)?shù)美鸇、無因管理答案：D解析：無因管理無因管理，是指管理人員和服務(wù)人員沒有法律上的特定義務(wù)，也沒有受到他人委托，自覺為他人管理事務(wù)或提供服務(wù)。無因管理在管理人員或服務(wù)人員與受益人之間形成了債的關(guān)系。無因管理產(chǎn)生的債被稱為無因管理之債。32．某銀行為某施工企業(yè)提供工程保函時，應(yīng)采取的正確方式是()。A、書面形式B、口頭形式C、其他形式D、沒有明確規(guī)定答案：A解析：實踐中，雖然口頭形式的合同較為常見，但擔(dān)保合同是法律或當(dāng)事人必須具備特定形式的合同，保證人與債權(quán)人應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立保證合同。33．職工與用人單位就是否認(rèn)定為工傷問題產(chǎn)生分歧時，根據(jù)《工傷保險條例》規(guī)定，應(yīng)由()承擔(dān)舉證責(zé)任。A、工傷職工B、用人單位C、社會保險行政部門D、第三方機構(gòu)答案：B解析：《工傷保險條例》第十九條職工或者其近親屬認(rèn)為是工傷，用人單位不認(rèn)為是工傷的，由用人單位承擔(dān)舉證責(zé)任。34．未取得相應(yīng)等級的文物保護工程資質(zhì)證書，擅自承擔(dān)文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責(zé)令限期改正;逾期不改正，或者造成嚴(yán)重后果的，處()罰款。A、5萬元以下B、5萬元以上20萬元以下C、5萬元以上50萬元以下D、50萬元以上答案：C解析：《文物保護法實施條例》規(guī)定，未取得相應(yīng)等級的文物保護工程資質(zhì)證書，擅自承擔(dān)文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責(zé)令限期改正;逾期不改正，或者造成嚴(yán)重后果的，處5萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任35．根據(jù)《合同法》，不可以采用口頭形式的合同是()。A、租賃合同B、買賣合同C、建設(shè)工程合同D、借款合同答案：C解析：《民法典》明確規(guī)定：建筑工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。36．下列選項中，屬于監(jiān)理單位安全責(zé)任的事項有()。A、編制安全施工大綱B、制定安全技術(shù)措施C、監(jiān)督施工企業(yè)對安全事故隱患進行整改D、確定建設(shè)工程安全費用答案：C解析：依據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第14條，監(jiān)理的安全生產(chǎn)責(zé)任主要包括：(1)工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工企業(yè)整改;(2)情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工企業(yè)暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位;(3)施工企業(yè)拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告;(4)工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。則C選項正確。A、B選項屬施工企業(yè)的安全責(zé)任，D選項屬建設(shè)單位的安全責(zé)任，均非正確選項。37．行政機關(guān)做出的下列決定中，當(dāng)事人不能申請行政復(fù)議的是()。A、行政處分或者其他人事處理決定B、限制人身自由的行政強制措施決定C、罰款、沒收非法財物等行政處罰決定D、有關(guān)許可證、執(zhí)照等證書變更、中止、撤銷的決定答案：A解析：行政處分是指國家機關(guān)、企事業(yè)單位對所屬的國家工作人員違法失職行為尚不構(gòu)成犯罪，依據(jù)法律、法規(guī)所規(guī)定的權(quán)限而給予的一種懲戒。行政復(fù)議是公民、法人或其他組織(作為行政相對人)認(rèn)為行政機關(guān)的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益，依法請求法定的行政復(fù)議機關(guān)審查該具體行政行為的合法性、適當(dāng)性，該復(fù)議機關(guān)依照法定程序?qū)υ摼唧w行政行為進行審査，并作出行政復(fù)議決定的法律制度。行政處分是行政機關(guān)對其內(nèi)部工作人員做出的，不能就此申請行政復(fù)議。選A38．某建設(shè)工程竣工驗收后，需向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門移交建設(shè)項目檔案，其執(zhí)行者是()。A、施工單位B、建設(shè)單位C、設(shè)計單位D、監(jiān)理單位答案：B解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，及時收集、整理建設(shè)項目各環(huán)節(jié)的文件資料，建立健全建設(shè)項目檔案，并在建設(shè)工程竣工驗收后，及時向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門移交建設(shè)項目檔案。39．根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》的規(guī)定，招標(biāo)人可以在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金一般不得超過投標(biāo)總價的()。A、5%，且不得超過80萬B、2%C、5%D、2%，且不得超過80萬答案：D解析：《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》進一步規(guī)定，投標(biāo)保證金不得超過項目估算價的2%，但最高不得超過80萬元人民幣40．甲乙雙方簽訂買賣合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同書上簽字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同書上簽字，并將雙方簽字的合同書寄還甲;2010年11月30日，甲收到該合同書;合同書約定合同于2010年12月10日生效。則該合同成立時間是()。A、2010年11月10日B、2010年11月20日C、2010年11月30日D、2010年12月10日答案：B解析：合同成立時間。當(dāng)事人采用書面形式訂立合同的，(承諾生效時合同不成立)，自最后一方當(dāng)事人簽字或者蓋章時合同成立。注意，這里承諾生效采“發(fā)出主義”而不是“到達主義”。41．《建筑安裝工程費用項目組成》(建標(biāo)〔2013〕44號)規(guī)定，安全文明施工費不包括()。A、環(huán)境保護費B、文明施工費C、臨時設(shè)施費D、安全措施費答案：D解析：2013年3月21日住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、財政部經(jīng)修訂并頒布了新的《建筑安裝工程費用項目組成》(建標(biāo)〔2013〕44號八規(guī)定安全文明施工費包括：(1)環(huán)境保護費：是指施工現(xiàn)場為達到環(huán)保部門要求所需要的各項費用。(2)文明施工費：是指施工現(xiàn)場文明施工所需要的各項費用。(3)安全施工費：是指施工現(xiàn)場安全施工所需要的各項費用。(4)臨時設(shè)施費：是指施工企業(yè)為進行建設(shè)工程施工所必須搭設(shè)的生活和生產(chǎn)用的臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他臨時設(shè)施費用，包括臨時設(shè)施的搭設(shè)、維修、拆除、清理費或攤銷費等。42．根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的要求，施工單位安全費用不可用于()。A、臨時安全防護設(shè)施支出B、應(yīng)急演練支出C、新建項目安全評價D、安全生產(chǎn)宣傳支出答案：C解析：建設(shè)工程施工企業(yè)安全費用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：(一)完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出(不含“三同時”要求初期投入的安全設(shè)施)，包括施工現(xiàn)場臨時用電系統(tǒng)、洞口、臨邊、機械設(shè)備、高處作業(yè)防護、交叉作業(yè)防護、防火、防爆、防塵、防毒、防雷、防臺風(fēng)、防地質(zhì)災(zāi)害、地下工程有害氣體監(jiān)測、通風(fēng)、臨時安全防護等設(shè)施設(shè)備支出;(二)配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出;(三)開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出;(四)安全生產(chǎn)檢查、評價(不包括新建、改建、擴建項目安全評價)、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出;(五)配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出;(六)安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出;(七)安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出;(八)安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出;(九)其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。43．關(guān)于定金的說法，正確的是()。A、債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不可抵作價款B、訂金與定金的法律效果相同C、定金超過合同金額的20%，則定金無效D、定金的法律性質(zhì)是擔(dān)保答案：D解析：A錯誤，債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回;B錯誤，定金具有擔(dān)保效力，訂金沒有擔(dān)保效力，只是作為預(yù)付款使用;C錯誤，超過20%部分的定金，沒有雙倍返還的擔(dān)保效力，但是可以作為預(yù)付款使用;20%以內(nèi)的定金，具有擔(dān)保效力;D正確，定金的法律性質(zhì)是擔(dān)保。44．某投標(biāo)人對招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議，應(yīng)當(dāng)依法先向規(guī)定的受理人提出異議。該受理人應(yīng)當(dāng)是()。A、評標(biāo)委員會B、招標(biāo)人C、行政監(jiān)督部門D、招標(biāo)代理機構(gòu)答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》規(guī)定，投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的，可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。但是，對資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、開標(biāo)以及對依法必須進行招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)依法先向招標(biāo)人提出異議。45．關(guān)于建設(shè)單位安全責(zé)任的說法，正確的是()。A、建設(shè)單位可根據(jù)自身需要提出低于強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求B、建設(shè)單位有權(quán)壓縮合同約定的工期C、建設(shè)單位可將拆除工程發(fā)包給任何施工企業(yè)D、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程需要向施工企業(yè)提供施工現(xiàn)場相鄰建筑物的相關(guān)資料答案：D解析：八、建設(shè)單位違法行為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任(1)對勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，(2)要求施工單位壓縮合同約定的工期。(3)當(dāng)將拆除工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位。46．甲建筑工程公司委托王某購買一批建筑材料并負(fù)責(zé)運回到施工工地。在運輸途中發(fā)生了洪水，造成了時間延誤和部分材料損毀。在這種情況下王某()。A、承擔(dān)材料毀損的責(zé)任B、承擔(dān)時間延誤的責(zé)任C、承擔(dān)全部責(zé)任D、不承擔(dān)任何責(zé)任答案：D解析：該題要求考生掌握合同履行過程中發(fā)生不可抗力時雙方當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)?！睹穹ǖ洹返?11條規(guī)定對不可抗力發(fā)生承運人不承擔(dān)貨物毀損的責(zé)任和時間延誤的后果。47．根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)實施條例》，國家有資金占控股或主導(dǎo)地位的依法必須進行招標(biāo)的項目，關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，正確的是()。A、評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)價格最低的投標(biāo)人為中標(biāo)人B、評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)以最接近標(biāo)底價格的投標(biāo)人確定為中標(biāo)人C、招標(biāo)人應(yīng)該確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人D、招標(biāo)人可以從評標(biāo)委員會推薦的前三名中標(biāo)候選人確定為中標(biāo)人答案：C解析：國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進行招標(biāo)的項目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力不能履行合同、不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金，或者被查實存在影響中標(biāo)結(jié)果的違法行為等情形，不符合中標(biāo)條件的，招標(biāo)人可以按照評標(biāo)委員會提出的中標(biāo)候選人名單排序依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，也可以重新招標(biāo)。48．根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地()級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證。A、省B、市C、縣D、鄉(xiāng)答案：C解析：《建筑法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證。49．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，()在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。A、建設(shè)單位B、監(jiān)理單位C、施工單位D、政府工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)答案：A解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。50．關(guān)于民事訴訟上訴的說法，正確的是()。A、上訴期為10日B、上訴時應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀C、上訴狀應(yīng)當(dāng)向第二審人民法院提出D、當(dāng)事人向原審人民法院上訴的，原審法院應(yīng)當(dāng)受理答案：B解析：當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書送達之日起15日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴;不服地方人民法院第一審裁定的，有權(quán)在裁定書送達之日起10日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。A項錯。上訴狀應(yīng)當(dāng)通過原審法院提出，并按照對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本。當(dāng)事人直接向第二審人民法院上訴的，第二審人民法院應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)將上訴狀移交原審人民法院。C、D項錯。排除法選B二、多選題1．根據(jù)《社會保險法》，國家建立()等社會保險制度，保障公民享有從國家和社會獲得物質(zhì)幫助的權(quán)利。A、意外傷害保險B、工傷保險C、生育保險D、基本養(yǎng)老保險答案：BCD解析：2010年10月頒布的《中華人民共和國社會保險法》(以下簡稱《社會保險法》)規(guī)定，國家建立基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險籌社會保險制度，保障公民在年老、疾病、工傷、失業(yè)、生育等情況下依法從國家和社會獲得物質(zhì)幫助的權(quán)利。2．關(guān)于定金與預(yù)付款的說法，正確的有()。A、定金與預(yù)付款的約定都是在交款后生效B、定金和預(yù)付款在合同履行后都可以抵作價款C、定金是為了擔(dān)保合同履行，預(yù)付款是為對方履行合同提供資金幫助D、定金是從合同，預(yù)付款是主合同的組成部分答案：BCD解析：預(yù)付款擔(dān)保是指承包人向發(fā)包人提供用于實現(xiàn)承包人按合同規(guī)定進行施工，償還發(fā)包人已支付的全部預(yù)付金額的擔(dān)保，如果承包人違約，使發(fā)包人不能在規(guī)定期限內(nèi)從應(yīng)付款中扣除全部預(yù)付款，則發(fā)包人有權(quán)行使預(yù)付款擔(dān)保權(quán)利作為補償。(詳見)四、定金《擔(dān)保法》規(guī)定，當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保，債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，收受定金的一方不履行債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。3．根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，國家對()實行安全生產(chǎn)許可制度。A、礦山企業(yè)B、建筑施工企業(yè)C、危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)D、民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)答案：ABCD解析：《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，國家對礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆竹器材生產(chǎn)企業(yè)實行安全生產(chǎn)許可制度。4．工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門應(yīng)當(dāng)對工程項目執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)情況進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查可以采取()的方式。A、抽查檢查B、全面檢查C、重點檢查D、專項檢查答案：ACD解析：工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門應(yīng)當(dāng)對工程項目執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可以采取重點檢查、抽查和專項檢查的方式。5．建設(shè)工程代理行為的終止情形主要包括()。A、代理人喪失民事行為能力B、被代理人取得或者恢復(fù)完全民事行為能力C、被代理人取消委托或者代理人辭去委托D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》規(guī)定，委托代理終止：(1)代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辭去委托;(3)代理人喪失民事行為能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作為被代理人或者代理人的法人、非法人組織終止。6．關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的有()。A、勞務(wù)派遣的顯著特征是勞動者的聘用與使用分離B、經(jīng)營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向勞動行政部門依法申請行政許可C、實施勞務(wù)派遣的，由用工單位與勞動者訂立勞動合同D、勞務(wù)派遣可以在替代性的工作崗位上實施答案：ABD解析：勞務(wù)派遣，其實際用工單位提供勞動條件并按照勞務(wù)派遣協(xié)議支付用工費用的新型用工方式。其顯著特征是勞動者的聘用與使用分離?！秳趧雍贤ā芬?guī)定，勞務(wù)派遣單位經(jīng)營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備下列條件(1)注冊資本不得少于人民幣200萬元;(2)有與開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的固定的經(jīng)營場所和設(shè)施;(3)有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的勞務(wù)派遣管理制度;(4)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。經(jīng)營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向勞動行政部門依法申請行政許可;經(jīng)許可的，依法辦理相應(yīng)的公司登記。未經(jīng)許可，任何單位和個人不得經(jīng)營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)。勞務(wù)派遣用工是補充形式，只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。被派遣勞動者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付報酬。7．下列施工合同中，屬于無效合同的有()。A、施工企業(yè)借用他人資質(zhì)簽訂的B、施工企業(yè)與建設(shè)單位串通投標(biāo)，中標(biāo)后簽訂的C、建設(shè)工程依法必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)的D、施工企業(yè)超越資質(zhì)等級與建設(shè)單位簽訂的答案：ABCD解析：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《民法典》第52條第5項的規(guī)定(即違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定)，認(rèn)定無效：(1)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的;(2)沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;(3)建設(shè)工程必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。同時還規(guī)定，承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。8．下列責(zé)任中，屬于行政處罰的有()。A、罰金B(yǎng)、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)C、暫扣或者吊扣執(zhí)照D、治安拘留答案：BCD解析：附加刑包括：(1)罰金;(2)剝奪政治權(quán)利;(3)沒收財產(chǎn);(4)驅(qū)逐出境。而罰款是行政處罰的一種形式，行政處罰的種類：(一)警告;(二)罰款;(三)沒收違法所得、沒收非法財物;(四)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè);(五)暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;(六)行政拘留;(七)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。故A是錯誤的。本題中A項屬于刑罰的附加刑;D項屬于行政拘留的一種，故B、C、D項正確。9．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，屬于建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備的條件有()。A、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料B、有勘察、設(shè)計、施工等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件C、完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的主要內(nèi)容D、有施工企業(yè)簽署的工程保修書答案：ABD解析：竣工驗收應(yīng)具備的法定條件。建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備下列條件：(1)完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容;(2)有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告;(4)有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件;(5)有施工單位簽署的工程保修書。10．關(guān)于合同標(biāo)的的說法，正確的有()。A、工程建材買賣合同是以財產(chǎn)為標(biāo)的的合同B、工程設(shè)計合同是以勞務(wù)為標(biāo)的的合同C、工程施工合同是以財產(chǎn)為標(biāo)的的合同D、工程設(shè)備租賃合同是以財產(chǎn)為標(biāo)的的合同答案：AD解析：本題考查合同的標(biāo)的《民法典》中的15種有名合同可粗略分為轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)利的合同、交付工作成果的合同、提供勞務(wù)的合同以及技術(shù)合同四類。買賣合同、租賃合同屬轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)利的合同，則A、D選項正確。工程設(shè)計合同、工程施工合同屬交付工作成果的合同。委托監(jiān)理合同屬提供勞務(wù)(或稱完成事務(wù))的合同。11．某建設(shè)單位發(fā)包工程時，對承包商提出了若干要求，下列屬于不合理干預(yù)行為的是()。A、要求承包方以低于成本價競標(biāo)B、商議承包方大幅壓縮工期C、要求承包方無條件采用建設(shè)單位采購的材料設(shè)備D、要求承包商違反工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)以降低成本答案：AD解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十條規(guī)定：“建設(shè)工程發(fā)包單位，不得迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。建設(shè)單位不得明示或者暗示設(shè)計單位或者施工單位違反工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，降低建設(shè)工程質(zhì)量。”12．以下建設(shè)工程中，不需要申請施工許可證的有()。A、投資額30萬元以上的建筑工程B、建筑面積300平方米以上的建筑工程C、實行開工報告審批制度的建筑工程D、農(nóng)民自建低層住宅工程答案：CD解析：(二)不需要辦理施工許可證的建設(shè)工程:1.限額以下的小型工程按照《建筑法》的規(guī)定，國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程，可以不申請辦理施工許可證。據(jù)此，《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，對限額進行調(diào)整，，并報國務(wù)院建設(shè)行政主管部門備案。2.搶險救災(zāi)等工程《建筑法》規(guī)定，搶險救災(zāi)及其他臨時性房屋建筑和農(nóng)民自建低層住宅的建筑活動，不適用本法。由于這幾類工程有其特殊性，應(yīng)當(dāng)從實際出發(fā)，不需要辦理施工許可證。(三)《建筑法》規(guī)定，，按照國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限和程序批準(zhǔn)開工報告的建筑工程，不再領(lǐng)取施工許可證。13．某建設(shè)工程施工合同履行期間，建設(shè)單位要求變更為國家新推薦的施工工藝，在其后的施工中予以采用，則下列說法正確的是()。A、建設(shè)單位不能以前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格B、施工單位可就采用新工藝增加的費用向建沒單位索賠C、由此延誤的工期由施工單位承擔(dān)違約責(zé)任D、只要雙方協(xié)商一致且不違反強制性標(biāo)準(zhǔn)，可以變更施工工藝答案：ABD解析：本題考查合同的變更、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第28條規(guī)定：“施工單位必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計，不得偷工減料”。本題中建設(shè)單位要求采用新的施工工藝的行為，屬施工合同內(nèi)容變更。《民法典》第258條規(guī)定：“定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失”。可見A選項符合題干要求，是正確選項?！睹穹ǖ洹返?85條規(guī)定：“因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計工作條件而造成勘察、設(shè)計的返工、停工或者修改設(shè)計，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用”。承包人有權(quán)依據(jù)合同及法律規(guī)定提出索賠。可見B選項符合題干要求，是正確選項?！睹穹ǖ洹返?84條規(guī)定：“因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人可見造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用”。本題中是發(fā)包人要求變更施工工藝導(dǎo)致工期拖延，應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人承擔(dān)工期延誤責(zé)任。可見C選項不符合題干要求。工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照級別可以分為國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)事人可以在合同中約定采用的標(biāo)準(zhǔn)，但采用的標(biāo)準(zhǔn)不得低于強制性國家標(biāo)準(zhǔn)?？梢?，D選項符合題干要求，是正確選項。法律關(guān)系構(gòu)成要素可以分為主體、客體和內(nèi)容。14．某建筑公司承建寫字樓工程，根據(jù)我國《建筑法》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》投保了建筑職工意外傷害保險。該險種承保的范圍包括()。A、工程本身受損B、施工用設(shè)施受損C、被保險人從事建筑施工時由于操作不當(dāng)受傷害致殘D、被保險人在施工現(xiàn)場從事建筑施工時被高空墜物砸死答案：CD解析：建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事施工作業(yè)和管理的人員，在施工活動過程中發(fā)生的人身意外傷亡事故提供保障，辦理建筑意外傷害保險、支付保險費。范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋工程項目。已在企業(yè)所在地參加工傷保險的人員，從事現(xiàn)場施工時仍可參加建筑意外傷害保險。15．某開發(fā)公司開發(fā)的商住樓工程，建筑面積6萬平方米，為趕在雨季前完成土方工程，在尚未完全具備法定開工條件的情況下破土動工。對此，建設(shè)行政主管部門可作出的處罰包括()。A、責(zé)令停止施工，限期改正B、對建設(shè)單位處以工程合同價款1%以上2%以下罰款C、沒收非法所得D、責(zé)令施工單位停業(yè)整頓答案：AB解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位未取得施工許可證或者開工報告未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自施工的，責(zé)令停止施工，限期改正，處工程合同價款1%以上2%以下的罰款。16．根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件有()。A、管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格B、依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員繳納保險費C、保證本單位安全生產(chǎn)條件