2023年精河縣建設系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試題庫及答案解析

PAGEPAGE422023年精河縣建設系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試題庫及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．建設單位向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設主管部門辦理工程竣工驗收備案，應當提交的文件中不包括()。A、工程竣工驗收報告B、法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件C、工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出的工程質(zhì)量監(jiān)督報告D、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書答案：C解析：建設單位辦理工程竣工驗收備案應當提交下列文件：(1)工程竣工驗收備案表;(2)工程竣工驗收報告;(3)法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件;(4)法律規(guī)定應當由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設工程驗收合格的證明文件;(5)施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書;(6)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件。住宅工程還應當提交《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應當在工程竣工驗收之日起5日內(nèi)，向備案機關提交工程質(zhì)量監(jiān)督報告。2．按照建筑法的規(guī)定，以下正確的說法是()。A、建筑企業(yè)集團公司可以允許所屬法人公司以其名義承攬工程B、建筑企業(yè)可以在其資質(zhì)等級之上承攬工程C、聯(lián)合體共同承包的，按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程D、施工企業(yè)不允許將承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人答案：D解析：禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。D對?！督ㄖā芬?guī)定，兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應當按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。C錯。承包工程的單位須持有依法取得的資質(zhì)證書，并在資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍內(nèi)承攬工程。B錯。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程3．施工人員在施工中發(fā)現(xiàn)文物隱匿不報或者拒不上交，或者未按照規(guī)定移交揀選文物，情節(jié)嚴重但尚不構(gòu)成犯罪的，可以處以()罰款。A、1千元以上1萬元以下B、5千元以上5萬元以下C、1萬元以上10萬元以下D、5萬元以上50萬元以下答案：B解析：有下列行為之一，尚不構(gòu)成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管部門會同公安機關追繳文物;情節(jié)嚴重的，處5000元以上5萬元以下的罰款：(1)發(fā)現(xiàn)文物隱匿不報或者拒不上交的;(2)未按照規(guī)定移交揀選文物的。4．關于施工許可證，下列表述正確的是()。A、頒發(fā)施工許可證只是表明主管部門對開工條件的認可B、只要頒發(fā)了施工許可證就不會再被廢止C、頒發(fā)了施工許可證后，工程施工發(fā)生中止超一年的，應該重新申請施工許可證D、領取了施工許可證后，無論什么情況都必須開工建設答案：A解析：《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內(nèi)，向發(fā)證機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復施工時，應當向發(fā)證機關報告;中止施工滿一年的工程恢復施工前，建設單位應當報發(fā)證機關核驗施工許可證。5．根據(jù)規(guī)定，用工單位可以將被派遣勞動者退回勞務派遣單位的情形不包括()。A、用工單位更換法定代表人B、用工單位被依法宣告破產(chǎn)C、用工單位經(jīng)營期限屆滿不再繼續(xù)經(jīng)營D、勞務派遣協(xié)議期滿終止答案：A解析：有下列情形之一的，用工單位可以將被派遣勞動者退回勞務派遣單位：(1)用工單位有勞動合同法第40條第3項(注：企業(yè)客觀情況發(fā)生了重大變化)、第41條(注：經(jīng)濟性裁員)規(guī)定情形的;(2)用工單位被依法宣告破產(chǎn)、吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷、決定提前解散或者經(jīng)營期限屆滿不再繼續(xù)經(jīng)營的;(3)勞務派遣協(xié)議期滿終止的。被派遣勞動者退回后在無工作期間，勞務派遣單位應當按照不低于所在地人民政府規(guī)定的最低工資標準，向其按月支付報酬。6．以守法為基礎，根據(jù)違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是()。A、行業(yè)協(xié)會的綜合信用評價B、政府對市場主體的守法誠信評價C、行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價D、社會中介信用機構(gòu)的綜合信用評價答案：B解析：政府對市場主體的守法誠信評價是政府主導，以守法為基礎，，根據(jù)違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價。7．2010年4月25日，乙房地產(chǎn)開發(fā)公司的一座高層公寓的建設工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司于2010年5月22日，將玻璃幕墻工程分包給丙建設施工公司。根據(jù)我國《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工單位應當為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。則丙建設施工公司的作業(yè)人員的意外傷害保險費應當由()承擔。A、甲建筑工程公司B、乙房地產(chǎn)開發(fā)公司C、丙建設施工公司D、作業(yè)人員答案：A解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》則規(guī)定，施工單位應當為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費由施工單位支付。實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費”。故由甲建筑工程公司支付。8．甲工程公司承包施工的項目，在項目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工質(zhì)量缺陷，導致工程的直接損失10萬元，維修恢復費用16萬元。根據(jù)我國《建設工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，甲工程公司應當()。A、不承擔任何費用B、承擔直接損失費用10萬元C、承擔維修恢復費用16萬元D、承擔直接損失費用10萬元及維修恢復費用16萬元答案：D解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，最低保修期限為5年;施工單位未按照國家有關標準規(guī)范和設計要求施工所造成的質(zhì)量缺陷，有施工單位負責返修并承擔經(jīng)濟責任。9．甲訴乙損害賠償一案，雙方在訴訟中達成和解協(xié)議。關于本案，下列說法正確的是()。A、當事人無權(quán)向法院申請撤訴B、法院應當裁定終結(jié)訴訟程序C、當事人可以申請法院對和解事項制作調(diào)解書D、當事人可以申請法院依和解協(xié)議內(nèi)容制作判決書答案：C解析：當事人達成和解協(xié)議后，原告既可以撤訴，雙方也可以請求人民法院對和解事項制作調(diào)解書，經(jīng)當事人簽名蓋章產(chǎn)生法律效力。10．總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔()。A、補充責任B、共同責任C、按份責任D、連帶責任答案：D解析：四、總承包單位的責任《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責;分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ虒ㄔO單位承擔連帶責任。11．基于建設單位主張，某建設工程施工合同被人民法院撤銷，則合同被撤銷的原因可能是()。A、施工單位以欺詐手段訂立合同，損害建設單位利益B、建設單位的代理人簽訂合同時超越了代理權(quán)C、該合同的履行會損害社會公共利益D、施工單位投標時與其他投標人惡意串通答案：A解析：《民法典》規(guī)定，下列合同，當事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷：(一)因重大誤解訂立的合同;(二)在訂立合同時顯失公平的合同;(三)一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同。A選項合同屬于法定可撤銷的情形，可見A選項符合題干要求，是正確選項。B選項屬于效力待定合同的情形，即被代理人追認的，合同有效;被代理人拒絕追認的，由行為人承擔責任。效力待定合同不屬于可撤銷的情形，可見B選項不符合題干要求。C選項和D選項都屬于無效合同的情形，而不屬于可撤銷的情形，可見C、D選項都不符合題干要求。考生復習此類知識點時，應能準確區(qū)分無效合同的種類、效力待定合同種類和可撤銷合同種類。考查可撤銷合同的類型12．根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》，必須實施見證取樣和送檢的試塊、試件或材料，不包括()。A、用于非承重結(jié)構(gòu)的鋼筋連接接頭試件B、地下使用的防水材料C、用于砌筑砂漿的水泥D、用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑答案：A解析：施工檢測的見證取樣和送檢制度。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：(1)用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊;(2)用于承重墻體的砌筑砂漿試塊;(3)用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件;(4)用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥;(6)用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑;(7)地下、屋面、廁浴間使用的防水材料;(8)國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。參見13．下列物權(quán)中不屬于益物權(quán)的是()。A、地役權(quán)B、建設用地使用權(quán)C、土地承包經(jīng)營權(quán)D、土地所有權(quán)答案：D解析：用益物權(quán)是權(quán)利人對他人所有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、使用和收益的權(quán)利。用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)、建設用地使用權(quán)、宅基地使用權(quán)和地役權(quán)。14．工程建設單位與某設計單位簽訂合同，購買該設計單位已完成設計的圖樣，該合同法律關系的客體是()。A、物B、財C、行為D、智力成果答案：D解析：第一百二十三條民事主體依法享有知識產(chǎn)權(quán)。知識產(chǎn)權(quán)是權(quán)利人依法就下列客體享有的專有的權(quán)利：(一)作品;(二)發(fā)明、實用新型、外觀設計;(三)商標;(四)地理標志;(五)商業(yè)秘密;(六)集成電路布圖設計;(七)植物新品種;(八)法律規(guī)定的其他客體。15．以下材料中，施工單位在工程施工中不需要進行見證取樣和送檢的是()。A、地下防水材料B、承重結(jié)構(gòu)鋼筋連接接頭C、混凝土摻加劑D、砌筑砂漿的水泥答案：C解析：下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：(1)用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊;(2)用于承重墻體的砌筑砂漿試塊;(3)用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件;(4)用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥;(6)用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑;(7)地下、屋面、廁浴間使用的防水材料;(8)國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。16．張某2012年9月參加了全國一級建造師資格考試，假如他成績合格，就可以()。A、以建造師名義從事其他施工活動的管理工作B、以建造師的名義擔任建設工程項目施工的項目經(jīng)理C、取得建造師資格證書、通過注冊以建造師名義執(zhí)業(yè)D、取得建造師注冊執(zhí)業(yè)證書和執(zhí)業(yè)印章，同時在多個企業(yè)受聘并執(zhí)業(yè)答案：C解析：注冊建造師是指通過考核認定或考試合格取得中華人民共和國建造師資格證書，并按照規(guī)定注冊，取得中華人民共和國建造師注冊證書和執(zhí)業(yè)印章，擔任施工單位項目負責人及從事相關活動的專業(yè)技術人員。17．施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用為10萬元，則拍賣后應返還施工企業(yè)的款項為()萬元。A、10B、20C、30D、50答案：B解析：抵押擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金損害賠償金和實現(xiàn)抵押權(quán)的費用。當事人也可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍。拍賣所得為150萬元。抵押權(quán)人就主債權(quán)100萬元，利息及違約金20萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用10萬元優(yōu)先受償。所以還有20萬元返還給施工企業(yè)。18．建設工程施工總承包企業(yè)將專業(yè)工程分包，下列關于工程質(zhì)量責任承擔的說法，正確的是()。A、分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負總責。B、分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔責任C、總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔連帶責任D、分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理，可不承擔責任答案：C解析：總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任。19．在工地駕車作業(yè)時違反操作規(guī)程，不慎將一名施工工人扎死，這種行為應當屬于()。A、意外事件B、交通事故C、重大責任事故罪D、過失致人死亡答案：C解析：《刑法》(《刑法修正案(六)》)第134條規(guī)定，在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，處3年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別惡劣的，處3年以上7年以下有期徒刑。強令他人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，處5年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別惡劣的，處5年以上有期徒刑。20．在民事訴訟執(zhí)行階段，人民法院應當裁定中止執(zhí)行的是()。A、申請人撤銷強制執(zhí)行申請的B、案外人對執(zhí)行標的提出確有理由的異議的C、據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的D、作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動力的答案：B解析：執(zhí)行中止是指在執(zhí)行過程中，因發(fā)生特殊情況，需要暫時停止執(zhí)行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執(zhí)行:(1)申請人表示可以延期執(zhí)行的;(2)案外人對執(zhí)行標的提出確有理由異議的;(3)作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權(quán)利或承擔義務的;(4)作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)利義務承受人的;(5)人民法院認為應當中止執(zhí)行的其他情形，如被執(zhí)行人確無財產(chǎn)可供執(zhí)行等。中止的情形消失后，恢復執(zhí)行。21．下列建筑施工條件中，屬于建筑施工企業(yè)申領安全生產(chǎn)許可證應當具備的是()。(2017)A、建設資金已落實B、主要負責人經(jīng)有關部門考核合格C、配備了兼職安全生產(chǎn)管理人員D、為職工辦理了意外傷害保險答案：B解析：申領安全生產(chǎn)許可證的條件?！督ㄖ┕て髽I(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》中進一步規(guī)定，建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應當具備12項安全生產(chǎn)條件：(1)建立、健全安全生產(chǎn)責任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;(2)保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入;(3)設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，按照國家有關規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員;(4)主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設主管部門或者其他有關部門考核合格;(5)特種作業(yè)人員經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書;(6)管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格;(7)依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費;(8)施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場所和安全防護用具、機械設備、施工機具及配件符合有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)程的要求;(9)有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝;(10)有對危險性較大的分部分項工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預防、監(jiān)控措施和應急預案;(11)有生產(chǎn)安全事故應急救援預案、應急救援組織或者應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備;(12)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。參見22．2010年5月25日，甲建筑公司與乙建設單位簽訂一份施工合同，合同中約定的合同價為950萬元人民幣。2010年6月15日，乙建設單位的負責人找到了甲建筑公司的負責人，要求另行簽訂一份施工合同，合同價為800萬元人民幣。則下列說法中，正確的是()。A、后簽訂的合同是原合同的補充部分，應當以后簽訂的合同作為結(jié)算依據(jù)B、后簽訂的合同屬于無效的合同，應當以備案的原合同為結(jié)算依據(jù)C、應當以兩個合同的平均價作為結(jié)算依據(jù)D、不以任何一份施工合同為準，應當重新協(xié)商簽訂施工合同答案：B解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條規(guī)定：當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經(jīng)過備案的中標合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應當以備案的中標合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。23．某建設工程項目的發(fā)包方和承包商在工程款支付方面發(fā)生爭議，這種爭議屬于()。A、合同糾紛B、建筑工程行政糾紛C、損害賠償糾紛D、侵權(quán)糾紛答案：A解析：合同糾紛，是指因合同的生效、解釋、履行、變更、終止等行為而引起的合同當事人之間的所有爭議;建設工程行政糾紛，是在建設工程活動中行政機關之間或行政機關同公民、法人和其他組織之間由于行政行為而引起的糾紛;損害賠償糾紛是因造成損害需給予賠償而產(chǎn)生的糾紛;侵權(quán)糾紛，是指一方當事人不法侵害他人財產(chǎn)權(quán)或者人身權(quán)而產(chǎn)生的糾紛。24．某工程進行公開招標，在投標截止時，招標人發(fā)現(xiàn)投標人少于三個，此情況下()。A、應正常開標B、應重新招標C、可以進行議標D、可改為邀請招標答案：B解析：《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，招標人應當按照招標文件規(guī)定的時間、地點開標。投標人少于3個的，不得開標;招標人應當重新招標。25．某工程已具備竣工條件，2014年3月2日施工單位向建設單位提交竣工驗收報告，3月7日經(jīng)驗收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗收合格，3月31日，建設單位將有關資料報送建設行政主管部門備案，則該工程質(zhì)量保修期自()開始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建設工程保修期的起始日是竣工驗收合格之日?！督ㄔO工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設行政主管部門或者其他有關部門發(fā)現(xiàn)建設單位在竣工驗收過程中有違反國家有關建設工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，責令停止使用，重新組織竣工驗收。26．生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場施工人員必須立即報告()。A、本企業(yè)負責人B、當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門C、縣級以上地方人民政府D、省(自治區(qū)、直轄市)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門答案：A解析：一、施工生產(chǎn)安全事故報告的基本要求《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本單位負責人。27．某單位與某寫字樓業(yè)主協(xié)商租用部分房屋，該單位提出租用期限為25年，寫字樓業(yè)主認為該要求不符合我國合同法規(guī)定的租賃期限。我國合同法規(guī)定的租賃期限不得超過()年。A、10B、20C、30D、40答案：B解析：租賃合同可以約定租賃期限，租賃期限不得超過20年。超過20年的，超過部分無效。租賃期滿后，當事人可以續(xù)訂租賃合同，但約定的租賃期限自續(xù)訂之日起不得超過20年。28．依法必須進行招標的項目的招標人向他人透露己獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況的，或者泄露標底的，給予警告，可以并處()的罰款。A、1萬元以上10萬元以下B、5萬元以上20萬元以下C、10萬元以上50萬元以下D、50萬元以上200萬元以下答案：A解析：依法必須進行招標的項目的招標人向他人透露己獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況的，或者泄露標底的，給予警告，可以并處1萬元以上10萬元以下的罰款;對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。影響中標結(jié)果的，中標無效。29．甲的注冊申請被批準后，省建設廳向他頒發(fā)了注冊證書和執(zhí)業(yè)印章。根據(jù)規(guī)定，甲具有下列()情形時，其注冊證書和執(zhí)業(yè)印章將失效。A、有效期滿未延續(xù)注冊B、工作調(diào)動未辦理變更注冊手續(xù)C、申請專業(yè)增項注冊未得到批準D、所在聘用單位被降低資質(zhì)等級答案：A解析：注冊建造師有下列情形之一的，其注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效：(1)聘用單位破產(chǎn)的;(2)聘用單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照的;(3)聘用單位被吊銷或者撤回資質(zhì)證書的;(4)已與聘用單位解除聘用合同關系的;(5)注冊有效期滿且未延續(xù)注冊的;(6)年齡超過65周歲的;(7)死亡或不具有完全民事行為能力的;(8)其他導致注冊失效的情形。30．建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值，晝間70dB(A)，夜間55dB(A)。夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于()。A、15dB(A)B、20dB(A)C、25dB(A)D、30dB(A)答案：A解析：按照《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》GB12523-2011的規(guī)定，建筑施工過程中場界環(huán)境噪聲不得超過規(guī)定的排放限值。建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值，晝間70dB(A)，夜間55dB(A)。夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于15dB(A)。31．某銀行為某施工企業(yè)提供工程保函時，應采取的正確方式是()。A、書面形式B、口頭形式C、其他形式D、沒有明確規(guī)定答案：A解析：實踐中，雖然口頭形式的合同較為常見，但擔保合同是法律或當事人必須具備特定形式的合同，保證人與債權(quán)人應當以書面形式訂立保證合同。32．下列糾紛可以申請仲裁的是()。A、建筑工程施工糾紛B、婚姻糾紛C、勞動糾紛D、財產(chǎn)繼承糾紛答案：A解析：根據(jù)《仲裁法》的規(guī)定，該法的調(diào)整范圍僅限于民商事仲裁，即“平等主體的公民、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財產(chǎn)權(quán)糾紛”;對于婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護、扶養(yǎng)、繼承糾紛以及依法應當由行政機關處理的行政爭議等不能仲裁。另外，勞動爭議仲裁不受《仲裁法》的調(diào)整。33．下列選項中，屬于監(jiān)理單位安全責任的事項有()。A、編制安全施工大綱B、制定安全技術措施C、監(jiān)督施工企業(yè)對安全事故隱患進行整改D、確定建設工程安全費用答案：C解析：依據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第14條，監(jiān)理的安全生產(chǎn)責任主要包括：(1)工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工企業(yè)整改;(2)情況嚴重的，應當要求施工企業(yè)暫時停止施工，并及時報告建設單位;(3)施工企業(yè)拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告;(4)工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準實施監(jiān)理，并對建設工程安全生產(chǎn)承擔監(jiān)理責任。則C選項正確。A、B選項屬施工企業(yè)的安全責任，D選項屬建設單位的安全責任，均非正確選項。34．某建設工程預計建設工期13個月，按照法律規(guī)定，建設單位的到位資金原則上不少于工程合同價的()%。A、20B、30C、40D、50答案：B解析：《建筑工程施工許可管理辦法》明確規(guī)定，建設工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設工期超過1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。建設單位應當提供銀行出具的到位資金證明，有條件的可以實行銀行付款保函或者其他第三方擔保。B項正確。35．根據(jù)《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是()。A、擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款B、擅自在文物保護范圍內(nèi)建設工程的，吊銷資質(zhì)證書C、刻劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位處以罰款D、刻劃、涂污文物尚不嚴重的，有公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處罰款答案：D解析：AB選項所描述的情況，應該先責令改正、后果嚴重的罰款、情節(jié)嚴重的、吊銷資質(zhì)。36．某新成立的建筑公司，創(chuàng)始人于2018年11月3日向工商部門提出申請，同年11月18日核準并簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照。該公司于11月29日提出資質(zhì)申請，12月6日建設行政主管部門核準該資質(zhì)申請。該公司取得法人資格的時間是()。A、11月29日B、11月3日C、11月18日D、12月6日答案：C解析：企業(yè)法人以工商部門核準注冊之日，即營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為取得法人資格之日。37．關于訴訟與仲裁的區(qū)別，下列說法錯誤的是()。A、與訴訟相比，仲裁的保密性更強B、與訴訟相比，仲裁更為快捷C、仲裁是最能體現(xiàn)當事人意思自治原則的爭議解決方式D、仲裁裁決書不具有強制執(zhí)行的效力，法院的判決書具有強制執(zhí)行的效力答案：D解析：仲裁裁決是由仲裁庭作出的具有強制執(zhí)行效力的法律文書。裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力。38．某建設工程竣工驗收后，需向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案，其執(zhí)行者是()。A、施工單位B、建設單位C、設計單位D、監(jiān)理單位答案：B解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設單位應當嚴格按照國家有關檔案管理的規(guī)定，及時收集、整理建設項目各環(huán)節(jié)的文件資料，建立健全建設項目檔案，并在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案。39．下列關于承攬合同法律特征的表述中，正確的是()。A、承攬合同的標的包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作及其成果B、承攬人和定作人的權(quán)利義務沒有對應關系C、為確保標的物的質(zhì)量，定作人必須管理承攬人的工作過程D、在確保標的物質(zhì)量的前提下，承攬人有權(quán)將承攬的工作交由第三人完成答案：A解析：《民法典》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。40．實行監(jiān)理的建設工程，允許建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備在工程上使用或者安裝的必要前提是()。A、監(jiān)理單位總工程師簽字B、施工單位總工程師簽字C、監(jiān)理工程師簽字D、該工程項目經(jīng)理簽字答案：C解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定：工程監(jiān)理單位應當選派具備相應資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款，不進行竣工驗收。41．甲施工企業(yè)與乙勞務派遣公司訂立勞務派遣協(xié)議，由乙向甲派遣員工丁某。關于該用工關系的說法，正確的是()。A、丁某工作時因工受傷，甲應當申請工傷認定B、在派遣期間，甲被宣告破產(chǎn)，可以將丁某退回乙C、乙應當對丁某進行工作崗位所必需的培訓D、在派遣期間，丁被退回的，乙不再向其支付勞動報酬答案：B解析：A錯誤，被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害的，勞務派遣單位應當依法申請工傷認定，用工單位應當協(xié)助工傷認定的調(diào)查核實工作。B正確，有下列情形之一的，用工單位可以將被派遣勞動者退回勞務派遣單位：(1)用工單位有勞動合同法第40條第3項、第41條規(guī)定情形的;(2)用工單位被依法宣告破產(chǎn)、吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷、決定提前解散或者經(jīng)營期限屆滿不再繼續(xù)經(jīng)營的;(3)勞務派遣協(xié)議期滿終止的。C錯誤，用工單位應當履行下列義務：(1)執(zhí)行國家勞動標準，提供相應的勞動條件和勞動保護;(2)告知被派遣勞動者的工作要求和勞動報酬;(3)支付加班費、績效獎金，提供與工作崗位相關的福利待遇;(4)對在崗被派遣勞動者進行工作崗位所必需的培訓;(5)連續(xù)用工的，實行正常的工資調(diào)整機制。用工單位不得將被派遣勞動者再派遣到其他用人單位。D錯誤，被派遣勞動者退回后在無工作期間，勞務派遣單位應當按照不低于所在地人民政府規(guī)定的最低工資標準，向其按月支付報酬。42．施工企業(yè)新聘用的項目經(jīng)理因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)、導致項目出現(xiàn)損失，對建設單位的民事賠償責任由()承擔。A、建造師原注冊單位B、建設主管部門C、施工企業(yè)D、項目經(jīng)理本人答案：C解析：因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)、導致工程項目出現(xiàn)損失的，由注冊建造師所在聘用企業(yè)承擔責任，并作為不良行為記入企業(yè)信用檔案。43．情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直接向事故發(fā)生地()安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告。A、省、自治區(qū)、直轄市人民政府B、市級以上人民政府C、縣級以上人民政府D、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)以上人民政府答案：C解析：情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告。44．某省行政辦公樓工程施工項目公開招標，招標文件規(guī)定了提交投標文件截止時間，則開標時間應為()。A、提交投標文件的同一時間B、提交投標文件第二天的同一時間C、提交投標文件截止時間的同一時間D、提交投標文件有效期內(nèi)答案：C解析：《招標投標法》規(guī)定，開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行;開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。45．根據(jù)《招標投標實施條例》，國家有資金占控股或主導地位的依法必須進行招標的項目，關于確定中標人的說法，正確的是()。A、評標委員會應當確定投標價格最低的投標人為中標人B、評標委員會應當以最接近標底價格的投標人確定為中標人C、招標人應該確定排名第一的中標候選人為中標人D、招標人可以從評標委員會推薦的前三名中標候選人確定為中標人答案：C解析：國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力不能履行合同、不按照招標文件要求提交履約保證金，或者被查實存在影響中標結(jié)果的違法行為等情形，不符合中標條件的，招標人可以按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定其他中標候選人為中標人，也可以重新招標。46．關于施工合同特征的說法，錯誤的是()。A、施工合同是雙務合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客體是工程D、施工合同時有償合同答案：C解析：施工合同的客體要根據(jù)合同簽訂的內(nèi)容來確定，可以是工程項目本身，也可以是勞務服務。此題選用排除法，根據(jù)施工合同的內(nèi)容可以確定施工合同屬雙務合同、要式合同和有償合同，故此題答案為C。47．某項目施工過程中，監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)設計圖紙保溫層厚度不符合工程質(zhì)量標準，則其正確做法是()。A、直接修改設汁B、要求設計單位修改C、報告建設單位提出修改建議D、報告工程建設行政主管部門要求修改答案：C解析：如果施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙中存在差錯，其有義務及時向設計或建設單位提出來，以避免造成不必要的損失和質(zhì)量問題。48．關于招標文件的說法。正確的是()。A、招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清的，該澄清的內(nèi)容不得再次澄清B、招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少10日前C、招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的修改的，應當以電話等即時通訊方式及時通知所有獲取招標文件的潛在招標人D、招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內(nèi)容答案：D解析：《招標投標法》還規(guī)定，招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。49．當事人對仲裁協(xié)議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由()。A、仲裁委員會決定B、合同履行地中級人民法院裁定C、被告所在地中級人民法院裁定D、仲裁委員會所在地中級人民法院裁定答案：D解析：當事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應當在仲裁庭首次開庭前提出。當事人既可以請求仲裁委員會作出決定，也可以請求人民法院裁定。一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。當事人向人民法院申請確認仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機構(gòu)所在地的中級人民法院管轄;50．對于按照合同約定由建設單位采購運抵現(xiàn)場的墻體材料、門窗、保溫材料、采暖制冷和照明設備等，施工單位應當()。A、直接使用和安裝B、進行檢驗并經(jīng)監(jiān)理簽字后再使用和安裝C、在供貨商出具產(chǎn)品合格證后使用和安裝D、按建設單位的指示使用和安裝答案：B解析：未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。二、多選題1．根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決可能被撤銷的情形有()。A、裁決的事項超出仲裁協(xié)議約定的范圍B、依據(jù)偽造的證據(jù)作出的裁決C、雙方當事人均對裁決不服D、重大案件適用了獨任庭審理答案：AB解析：仲裁案件采用普通程序或者簡易程序來審理。采用普通程序?qū)徖碇俨冒讣?名仲裁員組成合議仲裁庭，采用簡易程序?qū)徖碇俨茫?名仲裁員組成獨任仲裁庭。(詳見)根據(jù)《仲裁法》、《民事訴訟法》的規(guī)定，被申請人提出證據(jù)證明裁決由下列情形之一的，經(jīng)人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執(zhí)行：(1)當事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協(xié)議的;(2)裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會無權(quán)仲裁的;A選項正確;(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;(4)裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;B選項正確;(5)對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的;(6)仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的。2．關于勞務派遣的說法，正確的有()。A、勞務派遣的顯著特征是勞動者的聘用與使用分離B、經(jīng)營勞務派遣業(yè)務，應當向勞動行政部門依法申請行政許可C、實施勞務派遣的，由用工單位與勞動者訂立勞動合同D、勞務派遣可以在替代性的工作崗位上實施答案：ABD解析：勞務派遣，其實際用工單位提供勞動條件并按照勞務派遣協(xié)議支付用工費用的新型用工方式。其顯著特征是勞動者的聘用與使用分離。《勞動合同法》規(guī)定，勞務派遣單位經(jīng)營勞務派遣業(yè)務應當具備下列條件(1)注冊資本不得少于人民幣200萬元;(2)有與開展業(yè)務相適應的固定的經(jīng)營場所和設施;(3)有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的勞務派遣管理制度;(4)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。經(jīng)營勞務派遣業(yè)務，應當向勞動行政部門依法申請行政許可;經(jīng)許可的，依法辦理相應的公司登記。未經(jīng)許可，任何單位和個人不得經(jīng)營勞務派遣業(yè)務。勞務派遣用工是補充形式，只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標準，向其按月支付報酬。3．債的產(chǎn)生根據(jù)有()。A、合同B、侵權(quán)C、支付價款D、不當?shù)美鸢福篈BD解析：建設工程債的產(chǎn)生。建設工程債產(chǎn)生的根據(jù)有合同、侵權(quán)、無因管理和不當?shù)美?．某施工承包單位在竣工驗收通過后，與建設單位簽訂了質(zhì)量保修書，保修書中應明確規(guī)定()。A、保修范圍B、保修質(zhì)量C、保修期限D(zhuǎn)、保修費用答案：AC解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質(zhì)量保修書。質(zhì)量保修書中應當明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任。5．建設單位就專業(yè)分包工程存在的施工質(zhì)量缺陷提起民事訴訟，根據(jù)《民事訴訟法》及相關司法解釋，建設單位可以將()列為共同被告。A、招標代理機構(gòu)B、總承包企業(yè)C、分包企業(yè)D、實際施工人答案：BCD解析：考查民事訴訟參加人的規(guī)定依據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋>第25條規(guī)定，因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。題目問：建設單位就專業(yè)分包工程存在的施工質(zhì)量缺陷提起民事訴訟哪些人可以列為共同被告。根據(jù)上述規(guī)定，可以將總承包企業(yè)、分包企業(yè)和實際施工人列為共同被告。故，B、C、D項正確。6．根據(jù)《行政處罰法》規(guī)定，行政處罰的種類包括()。A、警告B、賠禮道歉C、刑事拘留D、罰款答案：AD解析：《行政處罰法》規(guī)定，行政處罰的種類：(1)警告;(2)罰款;(3)沒收違法所得，沒收非法財物;(4)責令停產(chǎn)停業(yè);(5)暫扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執(zhí)照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。A、D項為正選。考點：考查行政處罰種類7．下列關于延期開工的說法中，正確的有()隱藏答案解析A、承包人不能按時開工，應當至少在開工日期前7日提出書面申請B、工程師在收到承包人的延期開工申請后48小時內(nèi)不答復，視為同意承包人要求C、工程師同意承包人的延期開工申請后，工期應順延，發(fā)包人賠償承包人的損失D、因發(fā)包人原因不能按期開工的，工程師應以書面形式通知承包人，經(jīng)承包人同意后，推遲開工日期答案：AB解析：承包人應當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師(指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。8．關于總承包模式下各單位質(zhì)量責任的說法，正確的有()。A、施工總承包單位應當對施工圖設計文件質(zhì)量負責B、施工總承包單位對其采購的材料質(zhì)量負責C、施工總承包單位對施工質(zhì)量負責D、分包單位就分包工程質(zhì)量向施工總承包單位負責答案：BCD解析：總承包單位應當對其承包的建設工程或者采購的設備的質(zhì)量負責。總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任。9．根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，屬于建設工程竣工驗收應當具備的條件有()。A、有完整的技術檔案和施工管理資料B、有勘察、設計、施工等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件C、完成建設工程設計和合同約定的主要內(nèi)容D、有施工企業(yè)簽署的工程保修書答案：ABD解析：竣工驗收應具備的法定條件。建設工程竣工驗收應當具備下列條件：(1)完成建設工程設計和合同約定的各項內(nèi)容;(2)有完整的技術檔案和施工管理資料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備的進場試驗報告;(4)有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件;(5)有施工單位簽署的工程保修書。10．下列關于勞動合同的表述中，正確的有()。A、勞動合同分為固定期限勞動合同、無固定期限勞動合同和以完成一定工作任務為期限的勞動合同B、勞動合同期限是勞動合同存在的前提條件C、除了非全日制用工外，用建立勞動合同應當訂立書面勞動合同D、固定期限勞動合同的效力有明確的起始和終止時間答案：ABCD解析：《勞動合同法》規(guī)定，勞動合同分為固定期限勞動合同、無固定期限勞動合同和以完成一定工作任務為期限的勞動合同。(一)勞動合同期限勞動合同期限由用人單位和勞動者協(xié)商確定，是勞動合同的一項重要內(nèi)容。無論勞動者與用人單位建立何種期限的勞動關系，都需要雙方將該期限用合同的方式確認下來，否則就不能保證勞動合同內(nèi)容的實現(xiàn)，勞動關系將會處于一個不確定狀態(tài)。勞動合同期限是勞動合同存在的前提條件。(二)固定期限勞動合同固定期限勞動合同，是指用人單位與勞動者約定合同終止時間的勞動合同，即勞動合同雙方當事人在勞動合同中明確規(guī)定了合同效力的起始和終止的時間。(三)無固定期限勞動合同無固定期限勞動合同，是指用人單位與勞動者約定無確定終止時間的勞動合同。11．建設工程債的產(chǎn)生根據(jù)有()。A、合同B、公證C、侵權(quán)D、無因管理答案：ACD解析：債產(chǎn)生的根據(jù)有合同、侵權(quán)、無因管理和不當?shù)美?2．符合保證人條件的是具有代為清償能力的()。A、企業(yè)法人B、事業(yè)單位C、政府機關D、公民答案：AD解析：(三)保證人資格具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民，可以作為保證人。13．某建筑公司承建寫字樓工程，根據(jù)我國《建筑法》和《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》投保了建筑職工意外傷害保險。該險種承保的范圍包括()。A、工程本身受損B、施工用設