2021-2022監(jiān)理工程師之交通工程目標控制基礎試題庫和答案要點

2021-2022監(jiān)理工程師之交通工程目標控制基礎試題庫和答案要點單選題（共80題）1、路塹施工時，其路基地面排水設施有邊溝、截水溝、排水溝、急流槽、跌水等，一般應先施工的排水設施是（）。A.邊溝B.截水溝C.排水溝D.跌水與急流槽【答案】B2、水準點復測與加密規(guī)定中，高速公路、一級公路宜加密，每（）m有一個水準點。A.300B.250C.150D.200【答案】D3、下列項目應單獨計量的是（）。A.模板B.腳手架C.墊圈D.箍筋【答案】D4、某工程2019年簽合同時，2019年相對于2018年的材料綜合物價指數(shù)為120％，2020年相對于2018年的材料綜合物價指數(shù)為144％，計算2020年1000萬元材料費的實際結(jié)算價為（）萬元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B5、施工現(xiàn)場臨時用電工程專用的低壓電力系統(tǒng)，必須符合（）。A.二級配電一級保護B.一級配電一級保護C.三級配電二級保護D.三級配電三級保護【答案】C6、在進行項目敏感性分析時，最基本的項目效益指標指標是（）A.折現(xiàn)率B.內(nèi)部收益率C.凈現(xiàn)值D.凈年值【答案】B7、下列（）可用于檢測混凝土預制樁、灌注樁、鋼樁以及組合樁的單樁軸向抗壓承載力和樁身完整性A.鉆孔抽芯法B.高應變法C.靜載試驗法D.動測法【答案】B8、水泥混凝土路面材料選擇中，對水的檢測時間是（）。A.開工前B.開工前和水源有變化時C.開工后和水源有變化時D.水源有變化時【答案】B9、半剛性基層各種混合料的最佳含水率和最大干密度的確定方式為（）。A.振動成型試驗B.模量試驗C.無側(cè)限抗壓強度試驗D.重型擊實試驗【答案】D10、某公路工程項目，直接費為9500萬元，定額直接費為8000萬元，設備購置費為200萬元，措施費為400萬元，企業(yè)管理費為300萬元，利潤率按7.42%計取，則該項目的利潤為（）萬元。A.645.54B.660.38C.756.84D.771.68【答案】A11、推進交通強國建設的監(jiān)理工作目標中的安全目標是杜絕（）及以上生產(chǎn)安全責任事故。A.一般B.較大C.重大D.特別重大【答案】C12、作為路面結(jié)構(gòu)中的承重層，且具有足夠的強度和剛度，指的是（）。A.面層B.基層C.墊層D.聯(lián)結(jié)層【答案】B13、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一級公路下路床B.二級公路上路床C.二級公路下路床D.一級公路上路床【答案】C14、對于重大事故隱患，施工單位應當在確定后（）個工作日內(nèi)向直接監(jiān)管的交通運輸主管部門報備。A.5B.10C.15D.20【答案】A15、施工方案需要專家論證、審查時，專家組論證、審查的內(nèi)容不包括（）。A.專項施工方案內(nèi)容是否完整B.安全施工的基本條件是否滿足現(xiàn)場實際情況C.專項施工方案編審程序是否符合要求D.專項施工方案計算書和驗算依據(jù)是否符合有關標準規(guī)范【答案】C16、土作為路基建筑材料，（）最優(yōu)。A.粉質(zhì)土B.黏質(zhì)土C.砂類土D.蒙脫土【答案】C17、某工程項目，已知（F/A，i，n）=1.333，F(xiàn)=100萬元，則A應為（）萬元。A.100B.133.3C.75D.25【答案】C18、下列選項中，關于加筋土擋土墻說法正確的是（）。A.扁鋼帶、塑鋼復合帶以長度為單位計量B.混凝土中的鋼筋作為加筋帶的附屬工作，不另行計量，但是加筋帶中的鋼筋要另行計量C.預制安裝混凝土墻面板工程量應以立方米為單位計量D.計算塑料土工格柵的工程量時，接縫的重疊面積和邊緣的包裹面積也要計量?！敬鸢浮緾19、挖方路基挖土石方工程計量中，路床頂面以下挖松深（）再壓實作為挖土方的附屬工作，不另行計量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm【答案】D20、下列事故報告中，屬于漏報的是（）。A.快報表報送超過規(guī)定時限B.快報表和月報表因過失未填寫報送有關重要項目的C.故意不屬實上報有關重要內(nèi)容，經(jīng)查證屬實的D.故意隱瞞已發(fā)生的事故，經(jīng)查證屬實的【答案】B21、價值工程的工作程序一般分為準備、分析、（）、實施與評價四個階段。A.討論B.溝通C.創(chuàng)新D.協(xié)調(diào)【答案】C22、拌和場和預制場地向周圍環(huán)境排放噪聲晝間不超過（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A23、若T表示質(zhì)量標準要求的界限，B代表實際質(zhì)量特性值分布范圍，下列說明工序能力過大、不經(jīng)濟的情況是（）。A.B在T中間B.B過分小于TC.B與T相重合，實際分布太寬D.B過分偏離T的中心【答案】B24、合同解除后，因未及時退貨造成的損失由（）承擔。A.承包人B.發(fā)包人C.監(jiān)理人D.責任人【答案】D25、關于路面基層（底基層）試驗路段的說法，不正確的是（）。A.基層和底基層正式施工前，均應鋪筑試驗段B.試驗段應設置在生產(chǎn)路段上，長度宜為200－300mC.試驗段開工前，提交完整的目標配合比報告和生產(chǎn)配合比報告D.對非整體性材料結(jié)構(gòu)層，試驗段鋪筑完成后應及時進行承載板試驗，按車道每100m一點【答案】D26、井點降水施工的檢查控制要求，不正確的是（）。A.應根據(jù)降水要求，配備降水設備，編制降水施工方案B.降水井應布置在隧道兩側(cè)，井底高程應在隧底高程以下3～5mC.隧道施工期間圍巖地下水位應保持在開挖線以下0.7mD.降水施工完畢后，應按設計要求回填降水井【答案】C27、工程項目管理目標是一個完整的目標體系并隨著外部環(huán)境的不斷變化或不可預見事件的發(fā)生而不斷調(diào)整、優(yōu)化和完善，使其適應不斷變化的外部環(huán)境，更符合客觀實際，體現(xiàn)了（）。A.多元性B.相關性C.均衡性D.動態(tài)性【答案】D28、若箱梁體不能一次澆筑完成需分兩次澆筑時第一次和第二次澆筑的時間應間隔至少（）。A.12hB.24hC.36hD.48h【答案】B29、關于暫列金額，下列說法中正確的是（）。A.用于必須要發(fā)生但暫時不能確定價格的項目B.用于在簽訂協(xié)議書時尚未確定或不可預見變更的施工及其所需材料、工程設備、服務等的金額C.暫列金額不包括以計日工方式支付的金額D.暫列金額中的項目具體由誰承擔，事先是可以確定的【答案】B30、隱患分為重大隱患和（）兩個等級。A.局部隱患B.一般隱患C.輕度隱患D.潛在隱患【答案】B31、對環(huán)境有重大影響的規(guī)劃實施后，（）應當及時組織環(huán)境影響的跟蹤評價，并將評價結(jié)果報告審批機關。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.編制機關【答案】D32、當安全生產(chǎn)條件符合率在60%以下，應（）。A.不扣分B.視情節(jié)扣除5～10分C.視情節(jié)扣除5～15分D.視情節(jié)扣除10～30分【答案】D33、在推進交通強國建設過程中，交通運輸工程專業(yè)的監(jiān)理單位或監(jiān)理工程師應把"建設（）工程"作為開展監(jiān)理工作的總目標。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品質(zhì)工程D.品質(zhì)工程【答案】C34、監(jiān)理工程師應常駐工地，對施工活動的環(huán)境保護工作實施動態(tài)管理，其工作方式以（）為主。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.見證取樣【答案】B35、某工程2017年簽合同時，2017年相對于2016年的材料綜合物價指數(shù)為110％，2018年相對于2016年的材料綜合物價指數(shù)為132％，計算2018年結(jié)算時合同價1000萬元材料費的實際結(jié)算價為（）萬元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B36、公路工程交工驗收合格后即開放交通，通車運營兩年后，由（）組織竣工驗收。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.設計單位D.施工單位【答案】A37、特別重大事故（）日內(nèi)做出批復，特殊情況下，可以延長，但延長的時間不得超（）日。A.15，15B.15，30C.30，15D.30，30【答案】D38、施工單位應當自施工起重機械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機等自行式架設設施驗收合格之日起（）日內(nèi)，向交通運輸主管部門備案或者在其他有關部門登記。A.10B.15C.20D.30【答案】D39、某雙代號網(wǎng)絡計劃中，工作A的最早開始時間和最遲開始時間分別為第10天和第13天，其持續(xù)時間為7d；工作A有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第19天、第22天和第26天，則工作A的自由時差為（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A40、因非施工單位的責任和風險等因素造成、施工單位依據(jù)合同規(guī)則提出延期申請并經(jīng)監(jiān)理工程師審查和建設單位批準的工期延長，稱為（）。A.工程延誤B.工程延期C.工期索賠D.工期順延【答案】B41、低路堤應對地基表層土進行超挖、分層回填和壓實，其處理深度應不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.墊層厚度D.路基最小填土高度【答案】A42、工程項目管理的核心任務是（）。A.制定計劃B.目標控制C.組建管理機構(gòu)D.完成任務【答案】B43、下列價值工程對象選擇方法中,以功能重要程度作為選擇標準的是（）A.因素分析法B.強制確定法C.重點選擇法D.百分比分析法【答案】B44、下列分部分項工程不需要專家論證、審查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔樁C.水深10m的圍堰工程D.中橋的拆除工程【答案】D45、下列工作內(nèi)容中，屬于進度監(jiān)測系統(tǒng)過程的是（）。A.分析產(chǎn)生進度偏差的原因B.定期召開現(xiàn)場會議C.采取進度調(diào)整措施D.分析偏差對后續(xù)工作和總工期的影響【答案】B46、礦質(zhì)混合料的配合比組成設計不包括（）A.確定瀝青混合料類型B.確定礦質(zhì)混合料的級配范圍C.確定級配曲線D.確定瀝青用量【答案】D47、根據(jù)規(guī)定，應以招標方式出讓探礦權(quán)、采礦權(quán)的情形的有（）。A.未達到國家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標準的地區(qū)B.共伴生組分多的礦產(chǎn)地C.綜合開發(fā)利用技術水平要求高的礦產(chǎn)地D.國務院批淮的重點礦產(chǎn)資源開發(fā)項目E.已設采礦權(quán)需要整合或利用原有生產(chǎn)系統(tǒng)擴大勘查開采范圍的毗鄰區(qū)域【答案】A48、（）可分為懸吊模架法、活動支架法。A.移動模架施工法B.逐跨頂推施工法C.平衡懸臂施工法D.預制裝配式施工法【答案】A49、滑模攤鋪機在路面基層上行走時，基層側(cè)邊緣到滑模攤鋪面層邊緣的寬度不宜小于（）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】B50、某建設項目的投資收益率為R，本行業(yè)的基準（或平均）投資收益率為Rc。當R≥Rc時，則該項目在經(jīng)濟上是（）。A.可以考慮接受B.不可行C.增加投資后可行D.無法確定是否可行【答案】A51、二次襯砌的施作時，應滿足隧道位移相對值已經(jīng)達到相對位移量的（）。A.40%～60%B.60%～80%C.80%～90%D.90%以上【答案】D52、駐地辦對（）進行質(zhì)量評定。A.分項工程B.分部工程C.單位工程D.合同段【答案】B53、建設單位應當建立平安工地建設、考核、獎懲等制度，在項目開工前組織安全生產(chǎn)調(diào)研審核，（）對施工、監(jiān)理合同段進行（）平安工地建設考核評價。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C54、下列不屬于施工組織設計貫徹應做好的工作是（）。A.施工組織設計的技術交底B.制定工程價款支付比例C.實行項目崗位責任制D.制定各項管理制度【答案】B55、（）是指路基邊坡土體或巖石，沿著一定的滑動面成整體狀向下滑動，其規(guī)模與危害程度較碎落更為嚴重，有時滑動體可達數(shù)百立方米以上，造成嚴重的阻車。A.剝落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C56、施工單位在施工中使用施工起重機械和整體提升式腳手架特種設備前，應當組織有關單位進行驗收。驗收合格后（）日之內(nèi)，應當向當?shù)亟煌ㄟ\輸主管部門登記。A.40B.30C.20D.10【答案】B57、下列不屬于監(jiān)理工程師在審查施工單位的工程進度計劃時應注意的事項的是（）。A.工期和時間安排的合理性B.年度資金的估算情況C.施工準備的可靠性D.計劃目標與施工能力的適應性【答案】B58、下列各項分部、分項工程中，不需要編制專項施工方案并經(jīng)專家論證的是（）。A.貓道B.水深11m的圍堰C.高度10m的支架D.15m的沉井【答案】D59、企業(yè)待崗、轉(zhuǎn)崗、換崗的職工，在重新上崗前，應接受一次安全培訓，培訓時間不得少于（）。A.20學時B.10學時C.40學時D.15學時【答案】A60、當總體風險評估等級達到（）及以上時，將其中高風險的施工作業(yè)活動（或施工區(qū)段）作為評估對象。A.Ⅰ級B.Ⅱ級C.Ⅲ級D.Ⅳ級【答案】C61、產(chǎn)品設計過程中的評審、驗證和確認，生產(chǎn)過程中的過程檢驗和試驗，過程質(zhì)量審核，為實施SPC和質(zhì)量改進而進行的過程因素、過程輸出抽樣測量等活動屬于（）。A.過程策劃（P）B.過程實施（D）C.過程監(jiān)測（C）D.過程改進（A）【答案】C62、（）認為必要時可召開一次工地會議或?qū)ｎ}會議進行總結(jié)，并對下一階段進入路基填筑分項工程的開工、施工的有關問題進行研討和提示。A.設計單位B.施工單位C.建設單位D.監(jiān)理單位【答案】D63、砂石場、軋石場距離學校、醫(yī)院、療養(yǎng)院、城鄉(xiāng)居民區(qū)和有特殊要求的地區(qū)不宜小于（）m，同時避免對環(huán)境敏感點的粉塵和噪聲影響。A.100B.200C.300D.400【答案】C64、以下不屬于安全生產(chǎn)方針的是（）。A.安全第一B.預防為主C.綜合治理D.以人為本【答案】D65、下列關于稅金的計算公式中，正確的是（）。A.稅金=（直接費＋措施費＋企業(yè)管理費）×建筑業(yè)增值稅稅率B.稅金=（直接費＋措施費＋企業(yè)管理費＋規(guī)費）×建筑業(yè)增值稅稅率C.稅金=（直接費＋設備購置費+措施費＋企業(yè)管理費＋規(guī)費）×建筑業(yè)增值稅稅率D.稅金=（直接費＋設備購置費＋措施費＋企業(yè)管理費＋規(guī)費+利潤）×建筑業(yè)增值稅稅率【答案】D66、承包人接受索賠處理結(jié)果的，發(fā)包人應在作出索賠處理結(jié)果答復后（）天內(nèi)完成賠付。A.21B.28C.35D.42【答案】B67、熱拌瀝青混合料面層施工時，碾壓作業(yè)時混合料的溫度，初壓溫度不應低于120℃。碾壓終了的溫度，對于鋼輪壓路機不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B68、下列不屬于施工進度分析步驟的是（）。A.工程進度分析前的準備B.找出工程完成情況差的原因C.進行因素分析，找出影響最重要的因素D.提出建議和結(jié)論【答案】A69、隧道施工測量時，當洞內(nèi)有瓦斯等易燃易爆氣體時，應檢測測站附近20m范圍內(nèi)的氣體濃度，小于（）時方可進行測量作業(yè)。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A70、對于監(jiān)理機構(gòu)平安工地建設，（）應當建立平安工地建設、考核、獎懲等制度，在項目開工前組織安全生產(chǎn)調(diào)好審核，每半年對施工、監(jiān)理合同段進行一次平安工地建設考核評價。開工前生產(chǎn)條件審核結(jié)果以及施工過程中的平安工地建設考核評價結(jié)果，應及時通過平安工地建設管理系統(tǒng)，向直接監(jiān)管的交通運輸主管部門報送。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.勘察單位【答案】A71、洞內(nèi)有瓦斯等易燃易爆氣體時，應檢測測站附近（）范圍內(nèi)的氣體濃度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B72、適用于各個等級的公路和各個層次的瀝青是（）。A.A級瀝青B.B級瀝青C.C級瀝青D.D級瀝青【答案】A73、在確定拱架施工預拱度時，不應考慮的因素是（）。A.拱架承受的施工荷載而產(chǎn)生的彈性變形B.受載后因拱架桿件接頭的擠壓和卸落設備壓縮而產(chǎn)生的非彈性變形C.主拱圈因混凝土收縮、徐變及溫度變化引起的撓度D.由結(jié)構(gòu)重力以及汽車荷載引起的拱圈彈性撓度【答案】D74、下列試驗項目中，監(jiān)理可以單獨委托有資質(zhì)的第三方試驗機構(gòu)進行檢驗的是（）。A.土的擊實試驗B.水泥混凝土強度試驗C.鋼筋的抗拉試驗D.錨具試驗【答案】D75、下列不屬于土的試驗項目的是（）。A.天然含水率試驗B.液塑限試驗C.擊實試驗D.抗壓強度試驗【答案】D76、旁站監(jiān)理的行為主體是（）。A.建設單位B.監(jiān)理機構(gòu)C.施工單位D.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)【答案】B77、混凝土應按一定的厚度、順序和方向分層澆筑，且應在下層混凝土初凝或能重塑前澆筑完成上層混凝土；上下層同時澆筑時，上層與下層的前后澆筑距離應保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C78、地下水因素對圍巖分級有一定的影響。遇有地下水時，根據(jù)圍巖等級，一般采用（）。A.升級處理B.不做處理C.降級處理D.無法判斷【答案】C79、止水帶的搭接長度一般不小于（），焊接的縫寬一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A80、竣工驗收建設項目綜合評分采取加權(quán)平均法計算，其中竣工驗收工程質(zhì)量得分權(quán)值為（），參建單位工作評價得分權(quán)值為0.3（項目法人占0.15，設計、施工、監(jiān)理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C多選題（共35題）1、下列有關陪審員的任職要求和權(quán)利的表述正確的是：()A.人民陪審員參加審判活動，應當遵守法官履行職責的規(guī)定，保守審判秘密B.人民陪審員適用回避制度C.人民陪審員參加合議庭評議案件時，有權(quán)對事實認定、法律適用獨立發(fā)表意見，但不能獨立行使表決權(quán)D.人民陪審員可以擔任合議庭審判長【答案】AB2、關于片石混凝土，下列說法正確的有（）。A.僅適用于較大體積的基礎B.片石應分布均勻，凈距應不小于300mmC.設計未規(guī)定時，小橋涵的墩臺、基礎應不低于MU30D.當氣溫低于0℃時，不得埋放片石E.混凝土應采取分層澆筑的方式【答案】ACD3、下列橋梁布置和結(jié)構(gòu)有關的術語，說法正確的是（）。A.凈跨徑是：對于梁式橋，是設計洪水位上相鄰兩個橋墩（或橋臺）之間的凈距B.計算跨徑：對于有支座的橋梁，指橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩個支座中心之間的距離C.標準跨徑：對于梁式橋，是指兩相鄰橋墩中線之間的距離D.總跨徑：多孔橋梁中各孔標準跨徑的總和E.設計洪水位：橋梁設計中按規(guī)定的設計洪水頻率計算所得的高水位【答案】ABC4、下列關于基層混合料人工攤鋪與碾壓說法正確的有（）。A.混合料拌和均勻后，應及時用平地機初步整型B.在復平的路段上，應用拖拉機、平地機或輪胎壓路機快速碾壓一遍C.應用平地機再整型一次，應將低處料直接刮出路外，嚴禁形成薄層貼補現(xiàn)象D.在整型過程中，嚴禁任何車輛通行，并禁止出現(xiàn)粗細集料離析現(xiàn)象E.應根據(jù)路寬、壓路機的輪寬和輪距的不同，制訂碾壓方案，使各部分碾壓到的次數(shù)盡量相同，路面的兩側(cè)宜多壓2～3遍【答案】A5、工程費用監(jiān)理的措施包括（）。A.組織措施B.經(jīng)濟措施C.技術措施D.合同措施E.管理措施【答案】ABCD6、土砂圍巖、破碎圍巖及膨脹性圍巖中穩(wěn)定掌子面的輔助方法有（）。A.超前管棚B.帷幕注漿C.凍結(jié)法D.井點降水E.插鋼板支護【答案】A7、下列對當事人訴訟權(quán)利平等原則的認識，哪些是正確的？()A.法律賦予當事人雙方的權(quán)利可以是對等的，不必完全相同B.對外國人給予國民待遇，是對訴訟權(quán)利平等原則的踐踏C.如果法院只強調(diào)當事人訴訟權(quán)利平等，但沒有根據(jù)法律提供保障措施，這違背了平等原則D.法院審理國有企業(yè)與個人之間的經(jīng)濟糾紛，為了給國有資產(chǎn)更多的保護，限制作為當事人一方的個人訴訟權(quán)利的行使，這種作法違反了民事訴訟法的平等原則【答案】ACD8、當計算工期超過計劃工期時，可壓縮關鍵工作的持續(xù)時間以滿足要求。在確定縮短持續(xù)時間的關鍵工作時，宜選擇（）。A.總時差較大的工作B.有多項緊前工作的工作C.有充足備用資源的工作D.縮短持續(xù)時間所增加的費用相對較少的工作E.單位時間消耗資源量大的工作【答案】CD9、以下關于級別管轄說法正確的是：A.海事海商案件由中級人民法院管轄B.著作權(quán)民事糾紛案件由中級人民法院和經(jīng)過最高人民法院授權(quán)的基層人民法院管轄C.專利糾紛案件由各地中級人民法院管轄D.涉及馳名商標認定的民事糾紛案件，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府所在地的中級人民法院，以及經(jīng)最高人民法院批準的中級人民法院管轄【答案】AD10、下列哪些情形屬于發(fā)生執(zhí)行回轉(zhuǎn)的原因？A.判決執(zhí)行完畢后又經(jīng)上級人民法院再審而被撤銷B.先予執(zhí)行裁定執(zhí)行完畢后又被本院的生效判決撤銷C.其他機關制作的法律文書執(zhí)行完畢后被制作機關或其上級機關撤銷D.原作為執(zhí)行依據(jù)的法律文書又被新法律文書明確否定【答案】ABCD11、施工組織設計的內(nèi)容包括（）。A.編制依據(jù)B.施工總體部署C.施工進度計劃D.施工平面布置E.資金計劃【答案】ABCD12、監(jiān)理工程師在審查和批準工程延期時應遵循的原則包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進度計劃的關鍵線路上D.惡劣氣候條件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后28天內(nèi)，承包人應向監(jiān)理工程師提出延期意向要求，否則監(jiān)理工程師無須考慮給予承包人延期【答案】BCD13、關于監(jiān)理工程師在審查承包人的工程進度計劃時應注意工期和時間安排的合理性，說法正確的有（）。A.發(fā)包人提交的工程總進度計劃的總工期必須符合工程項目的合同工期B.與材料和設備的進場計劃相協(xié)調(diào)，盡可能使施工對資源的要求趨于均衡C.對動員、清場、假日及天氣影響的時間，應有充分的考慮并留有余地D.易受冰涼、低溫、炎熱、雨季等氣候影響的工程應安排在適宜的時間，并應采取有效的預防和保護措施E.計劃總工期應大于合同工期【答案】BCD14、水泥混凝土路面施工階段質(zhì)量控制中，模板安裝的檢查包括（）。A.鋼模板的高度應與混凝土板厚度一致B.木模板應選用質(zhì)地堅實、變形小、無腐朽、扭曲、裂紋的木料C.模板高度的允許誤差為±2mmD.立模的平面位置與高程，應符合設計要求E.鋼模板的高度應略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD15、基層試驗段施工后，應及時總結(jié)，總結(jié)報告應包括內(nèi)容有（）。A.試驗段檢測報告B.試驗段總體效果評價C.施工關鍵參數(shù)的推薦值，包括配合比、含水率、松鋪系數(shù)、碾壓工藝等D.確定每一作業(yè)段的合適長度E.確定人員配備【答案】ABCD16、關于填隙碎石施工說法正確的有（）。A.填隙碎石應干燥B.填隙料的用量宜為集料質(zhì)量的30%～40%C.材料裝車時，應控制每車料的數(shù)量基本相等。D.應由近到遠將集料按計算的距離卸置于下承層上，應嚴格控制卸料距離。E.應檢驗松鋪材料層的厚度，不滿足要求時應減料或補料。【答案】ABC17、關于施工便道的相關規(guī)定，下列選項中正確的有（）。A.雙車道施工便道寬度不宜小于6.5mB.單車道施工便道寬度不宜小于6.5mC.單車道施工便道寬度不宜小于4.5m，并宜設置錯車道D.錯車道路段的施工便道寬度不宜小于6.5m，有效長度不宜小于20mE.施工便道應根據(jù)需要設置排水溝和圓管涵等排水設施【答案】ACD18、工作質(zhì)量是指參與工程的建設者，為了保證工程的質(zhì)量所從事工作的水平和完善程度。其中4M1E法指的是（）A.人B.機械設備C.方法D.環(huán)境E.經(jīng)濟水平【答案】ABCD19、監(jiān)控主要外場設備基礎安裝要求，說法正確的有（）。A.基礎采用明挖法施工B.基礎一般采用C25號混凝土現(xiàn)場澆筑C.基礎內(nèi)部配鋼筋，頂面一般應預埋鋼地腳螺栓D.基礎的接地電阻必須≤10ΩE.防雷接地電阻必須≤4Ω【答案】ABC20、以下適用《民事訴訟法》移送管轄規(guī)定的做法，哪些是錯誤的？A.甲市人民法院立案后發(fā)現(xiàn)對案件沒有管轄權(quán)，但是被告一方?jīng)]有提出管轄異議，出于訴訟效率考慮還是審理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送來的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，遂將之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，只好提交本院審判委員會處理解決D.丁市人民法院本來已經(jīng)受理某案，結(jié)果由于行政區(qū)域變更，在審理之前失去了管轄權(quán)，于是又將之移送給剛剛獲得管轄權(quán)的戊市人民法院【答案】ABCD21、（）屬于橋梁的附屬結(jié)構(gòu)。A.橋墩B.橋臺C.支座D.橋面系E.伸縮縫【答案】D22、關于橋梁預制裝配式施工說法正確的有（）。A.腹板底部為擴大斷面的T形梁或I形梁。應先澆筑其擴大部分并振實，再澆筑其上部腹板B.U形梁式拱肋，宜一次澆筑完成。首先澆筑底板至底板承托的頂面，待上述混凝土沉實后，再澆筑腹板C.連續(xù)箱梁梁段的澆筑，應先澆底板，振搗密實后，再行澆筑腹板D.裝卸、運輸及儲存預制構(gòu)件時，其位置應正立，頂面朝上E.預制構(gòu)件的起吊、運輸裝卸和安裝過程中的內(nèi)部應力應保證始終大于設計應力【答案】ABCD23、下列屬于項目建設單位的應急管理職責有（）。A.編制本單位應急預案B.編制本單位應急工作資金預算草案C.為項目施工單位提供預測信息D.審批施工單位報送的安全專項施工方案E.對項目施工單位的應急工作進行日常監(jiān)督檢查【答案】ABC24、延期評估應主要從以下哪些方面進行評定？（）A.施工單位提交的申請資料必須真實、齊全，滿足評審需要B.申請延期的合同依據(jù)必須準確C.申請延期的理由必須正確與充分D.申請延期的主要負責人必須中層管理以上職位E.申請延期天數(shù)的計算原則與方法應恰當【答案】ABC25、甲、乙兩公司因合同糾紛對簿公堂。人民法院判決乙公司賠償甲公司損失20萬元。乙公司拒不履行生效判決。經(jīng)甲公司申請，人民法院決定對乙公司的機床實行扣押并拍賣。此時丙公司向人民法院提出執(zhí)行異議，聲稱作為執(zhí)行標的物的機床已經(jīng)于人民法院判決生效次日由乙公司轉(zhuǎn)讓于他。經(jīng)查，丙公司所言情況屬實。則人民法院應當：A.裁定中止執(zhí)行B.判決機床為丙公司所有C.裁定乙公司和丙公司之間的轉(zhuǎn)讓行為無效D.裁定駁回丙公司的執(zhí)行異議【答案】CD26、橋梁工程按照承重構(gòu)