版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
第頁共頁承攬加工合同集錦15篇承攬加工合同集錦15篇承攬加工合同1定作單位:某某工程經理部〔以下簡稱甲方〕承攬單位:某某市某某機械制造〔以下簡稱乙方〕根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合詳細情況,雙方本著公平合理的原那么,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。第一條加工構件品名與價款一、加工品名:某某華某某高爐大修工程鋼構造工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不承受甲方委托加工的構件。二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包平安及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣〔¥:1000.00元人民幣〕四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。五、本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進展防腐涂裝,乙方免費提供構件機械翻身。六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。第二條加工成品期限與交付一、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。詳細交付日期甲方提早五天通知乙方。二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排幅員交付;預組裝前坡口形成,再進展預組裝驗收,并配合防腐涂裝。三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。第三條加工材料供給與采購一、甲方負責供給的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供給,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料根據〔板材材損3%〕。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排幅員必須經過甲方確認前方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。二、乙方負責供給的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承當,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承當發(fā)生的費用。第四條加工成品質量與驗收一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收標準》、《建立工程質量管理方法》和有關工程質量的規(guī)定,由乙方確保本加工構件質量。二、質量等級:一次驗收合格三、保修期限:保修壹年。四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收標準、質量檢驗標準及圖紙技術要求為根據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。六、乙方應嚴格按照標準標準、技術資料及甲方要求組織加工,隨時承受甲方和業(yè)主的監(jiān)視、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至到達質量要求方可出廠,并承當由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。七、甲方監(jiān)造人員負責質量檢查、監(jiān)視和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。承攬加工合同2定做方:(稱甲方)承攬方:(稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。一、加工制作內容:1.制作內容:主鋼構:鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進展除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。二、合同價格及結算方式:1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)2.合同簽訂三日內甲方付款3.提貨:(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進展決算。三、質量要求:乙方必須按照國家現行鋼構造制作、驗收標準(鋼構造工程施工質量驗收標準GB50205-20xx)認真加工制作,確保構件質量到達鋼構造標準要求。四、交貨地點和時間:1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。2.交貨時間:五、包裝及運輸:1.乙方負責裝車。裝車時應按照標準要求進展裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量防止運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要務施行(詳細由甲方再出發(fā)運前另行交底)。3.運輸費用由甲方承當,構件到位后甲方負責卸車。六、雙方權利及義務:1.甲方向乙方提供完好的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進展加工制作。2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否那么由此引起的工期延誤以順延。3.乙方必須承受甲方的質量監(jiān)視檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現問題及時糾正。4.甲方如現場發(fā)現質量問題及時通知乙方進展整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承當返工費及直接費用。七、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,那么由提交當地仲裁委員會仲裁。九、附那么:1.本合同2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。甲方(蓋章):乙方(蓋章):委托代理人:委托代理人:聯絡方式:聯絡方式:開戶行:開戶行:賬號:賬號:承攬加工合同3承攬方:__________________定作方:__________________定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:│品名│規(guī)格│單位│數量│備注│第二條加工成品質量要求:__________________________________________〔加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的根據〕第三條原材料的提供方法及規(guī)格,數量,質量:________________________〔1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料,并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交〔提〕日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行?!车谒臈l技術資料,圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_________________________________〔1.承攬方在按照定作方的要求進展工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停頓工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方答應不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等?!车谖鍡l價款或酬金:______________________________________________〔價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定?!车诹鶙l驗收標準和方法:__________________________________________〔1,按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或工程,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因此造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)視檢驗機構提供檢驗證明。〕第七條交〔提〕貨的時間和地點:____________________________________〔1,交〔提〕定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。2,交〔提〕定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算?!车诎藯l包裝要求及費用負擔:______________________________________第九條運輸方法及費用負擔:______________________________________第十條結算方式及期限:__________________________________________第十一條其他:__________________________________________________〔如:1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權懇求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承當違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。等等?!车谑l承攬方的違約責任:一,未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承當逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交局部按逾期交付處理;少交局部定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;〔合同中無詳細規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定作方償付違約金〕以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提早交付定作物,定作方有權拒收。五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_____%〔10%--30%幅度〕或酬金總額的_____%〔20%--60%幅度〕違約金。六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位〔人〕,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位〔人〕外,并承當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。九,未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進展檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承當責任。十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承當逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任:一,中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行局部價款總值的____%〔10%--30%幅度〕的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行局部酬金總額的__________%〔20%60%的幅度〕違約金。三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償缺乏局部;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六,無故回絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七,變更交付定作物地點或接收單位〔人〕,承當因此而多支出的費用。第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在獲得合法證明后,可免予承當違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承當責任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______〔如經簽證或公證,那么應送簽證機關或公證機關〕各留存一份。定作方:____________________〔蓋章〕代表人:____________________〔蓋章〕地址:________________________________:________________________________開戶銀行:____________________________帳號:______________________________承攬方:__________________________〔蓋章〕代表人:__________________________〔蓋章〕地址:_________________________:_________________________開戶銀行:_____________________帳號:_________________________一九_____年_______月______日訂承攬加工合同4簽定日期:_______年____月____日定作方〔甲方〕:______________:________________________承攬方〔乙方〕:______________:________________________經雙方協商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。品名規(guī)格單位數量加工費單價金額定作方供給原材料:原材料規(guī)格單位數量日期成品單位耗用量1.技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_____________________________________________。2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。3.交貨地點及運輸方法、運雜費用和負擔:__________________________________。4.貨款及費用結算方法及期限:____________________________________________。5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。甲方〔蓋章〕:_______________乙方〔蓋章〕:_______________承攬加工合同5甲方:〔定作方〕地址:×××工業(yè)城法定代表人:營業(yè)執(zhí)照證號:乙方:〔承攬方〕地址:法定代表人:營業(yè)執(zhí)照證號:合同編號:合同簽訂地:×××工業(yè)城內乙方是為甲方加工_____________所需零部件的消費廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原那么,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。一、本合同所指加工行為是:甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。二、本合同所指加工之零部件見下表:甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注1.根據消費實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”三、加工零部件的技術標準〔包括質量要求〕:甲方企業(yè)物料代碼產品品名規(guī)格技術標準或要求備注四、加工零部件價格及加工費確實定:1.乙方加工零部件的價格,由雙方根據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,那么乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供一樣質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價風格整到與其它廠家一樣或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。3.加工費計算方法:(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格根底上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進展加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。五、加工訂貨:1.甲方向乙方下達訂單,乙方承受:(1)甲方以或電腦下單〔下同〕的形式向乙方發(fā)出《委外加工消費通知單》訂貨,乙方確認訂單的詳細要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的根據。(2)通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《通知訂貨記錄》,作為訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。2.因甲方的消費方案變動,要求更改訂貨時,乙方承受:(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工消費通知單》從新發(fā)出《委外加工消費通知單》,乙方確認后回傳。(2)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。3.如甲方通知取消訂單:(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。(2)在一個貨期段內〔非訂貨當天〕通知取消的,乙方在接到通知時應立即停頓該訂單的消費,并將己消費數量如實反映甲方,經核實是在乙方消費力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已消費的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單消費的正常備料。4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;2.包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定那么按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完好,標識明確,規(guī)格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及消費廠的合格證。5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七〔7〕天內將加工零部件的包裝物運走,否那么,對包裝物的任何問題甲方不負責。七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:1.圖紙的設計與提供:乙方進展圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承當。2.模具的制造及其費用承當:由乙方承當;3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承當:由乙方承當;5.模具的知識產權:甲方所有;6.模具的所有權:甲方所有。八、知識產權保護1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規(guī)定執(zhí)行,有商標答應的,還須簽訂《商標使用答應合同》。九、產品技術、質量標準與控制1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及以下文件、資料:(1)(2)(3)2.產品質量控制:(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進展小批量消費。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量消費。(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及消費裝配過程隨時進展抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。(3)甲方原那么上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進展檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進展工廠審查,并對甲方提出的不合格工程及時進展整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進展二次評審,如仍未到達要求,那么可中止或終止本合同。(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供給商及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供給商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供給商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供給商,但應向甲方提供該供給商消費的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入消費。(6)雖然甲方根據經歷或樣品檢測結果向乙方推薦供給商,或者同意了乙方選定的供給商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進展了檢驗。但是甲方的認可或受托購置行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承當責任。雖然甲方進展了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承當任何責任,由乙方承當全部的產品質量責任。3.質量整改(1)同一型號的加工零部件,乙方假設連續(xù)出現二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。4.產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。十、加工費的結算1.加工費的結算方式為:每月二十五〔25〕日前結清截止上月二十五〔25〕日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三〔3〕個月承兌匯票的方式支付加工費〔乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方〕。2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。十一、驗收方法1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)視檢查機關檢測結果為準。十二、對加工零部件提出異議的時間和方法1.甲方在驗收過程中,假如發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否那么即視為默認甲方提出的異議和處理意見。3.加工零部件在用于甲方消費的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承當任何責任,但由此造成甲方不能消費或延誤的,其損失由乙方承當賠償責任。4.加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)視檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承當全部責任。十三、乙方違約責任:1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進展處理,詳細如下:(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新消費或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第〔4〕條承受扣罰。(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;(3)因批次或零星不合格〔料廢〕造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;(4)未能按期、按量交貨或不合格造成方案調整的,扣罰違約金3000元/次;(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格〔料廢〕造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;(6)成心將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供給商資格;(7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供給廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供給商資格;(8)送貨實物數量或重量缺乏,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進展扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承當修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進展扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承當支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。4.乙方提早交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承當。5.乙方提早交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可回絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購方案。6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承當甲方因此多支付的一實在際費用和逾期交貨的違約金,并承當由此增加的費用。十四、甲方的違約責任1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。2.甲方無正當理由回絕接貨的,應當承當由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承當乙方因此所受的損失。十五、合同的變更、解除:1.合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或消費的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。3.合同因任何原因此解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供給商等,歸還甲方。十六、不可抗力1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在獲得有關主管機關證明以后,允許延期履行、局部履行或者不履行合同,并根據情況可局部或全部免予承當違約責任。十七、其他1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算方法付清,否那么按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。4.雙方簽訂的《質量保證協議》、《業(yè)務交往假設干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。十八、其他需約定事項:1.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________3.____________________________________________________________________________4.____________________________________________________________________________5.____________________________________________________________________________甲方:乙方:受權代表:受權代表:日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日承攬加工合同6訂立合同雙方:承攬人:______________________________定作人:______________________________定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品編號:________________________名稱:________________________規(guī)格:________________________單位:________________________數量:________________________備注:________________________第二條加工成品質量要求〔加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的根據〕編號名稱規(guī)格單位數量備注第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數量、質量________________________________________________________________________〔1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須按照合同規(guī)定選用原材料,并承受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交〔提〕日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行?!车谒臈l技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒╛____________________________________________________________________〔1.承攬人在按照定作人的要求進展工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停頓工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,假如定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人答應不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等?!车谖鍡l價款或酬金___________________________________________________________________〔價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定?!车诹鶙l驗收標準和方法________________________________________________________________________〔1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或工程,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當等原因此造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的'定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量〕監(jiān)視檢驗機構提供檢驗證明?!车谄邨l交貨的時間和地點________________________________________________________________________〔1.交〔提〕定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物,應當在事先與對方達成協議;并按協議執(zhí)行。2.交〔提〕定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。〕第八條包裝要求及費用負擔____________________________________________________________第九條運輸方法及費用負擔________________________________________________________________________第十條結算方式及期限________________________________________________________________________第十一條其他________________________________________________________________________〔如:1.根據國家有關規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的,無權懇求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承當違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還,等等。〕第十二條承攬人的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,并承當逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承當因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。四、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補交等〕,應當向定作人償付違約金_____元;〔合同中無詳細規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定作人償付違約金?!骋猿杲鹩嬎愕?,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的1%償付違約金。未經定作人同意,提早交付定作物,定作人有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_____%〔10%--30%的幅度〕或酬金總額的_____%〔20%--60%的幅度〕違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位〔人〕,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位〔人〕外,并承當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作人提供的原材料進展檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承當責任。十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,并承當逾期交付的責任。第十三條定作人的違約責任一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行局部價款總值_____%〔10%一30%的幅度〕的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行局部酬金總額_____%〔20%一60%的幅度〕的違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承當承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,定作人還應補償缺乏局部,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。六、無故回絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位〔人〕,承當因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在獲得合法證明后,可免予承當違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作人遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應當承當責任,并賠償承攬人由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自______年_____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________〔如經鑒證或公證,那么應送鑒證機關或公證機關〕各留存一份。定作人:〔蓋章〕________________代表人:〔蓋章〕________________地址:__________________________:__________________________開戶銀行:______________________賬號:__________________________承攬人:〔蓋章〕________________代表人:〔蓋章〕________________地址:__________________________:__________________________開戶銀行:______________________賬號:______________________________________年_______月_____日承攬加工合同7承攬方:地址::定作方:地址::定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數量、質量1、〔用承攬方原料完成工作的〕承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料,并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2、〔用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額〕定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3、交〔提〕原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒?、承攬方在按照定作方的要求進展工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停頓工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2、承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方答應不得留存技術資料的復制品。3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或工程,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因此造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3、當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)視檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1、交〔提〕定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。2、交〔提〕定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸方法及費用負擔第十條轉包1、乙方〔同意或不同意〕將定作物的主要工作交由第三人完成;2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:〔1〕乙方可以交由第三人完成的工作包括:〔2〕乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承當逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補交等〕,應當向定作方償付違約金____元;〔合同中無詳細規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定作方償付違約金〕以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提早交付定作物,定作方有權拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的____%〔10%~30%〕或酬金總額的____%〔20%~60%〕的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位〔人〕,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位〔人〕外,并承當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進展檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承當責任。10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承當逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行局部價款總值的____%〔10%~30%幅度〕的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%〔20%~60%的幅度〕違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償缺乏局部;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故回絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位〔人〕,承當因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在獲得合法證明后,可免予承當違約責任,在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承當責任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按〔〕項處理:1、向仲裁機關申請仲裁;2、向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________〔如經鑒證或公證,那么應送鑒證機關或公證機關〕各留存一份,正副本具有同等法律效力。定作方:代表人:______年____月____日承攬方:代表人:______年____月____日承攬加工合同8委托方:_________〔甲方〕承攬方:_____________〔乙方〕1、加工的工程、產品名稱、規(guī)格________數量________價格、交貨期:________________工程產品名稱、規(guī)格單位數量單價〔元〕總價〔元〕交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計2、質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進展加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。3、原料供給:加工用鋅塊由甲方供給。4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。5、質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。6、結算方式:____________________。7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品,因此造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。甲方:____________法定代表人:〔蓋章〕________地址:______________________銀行帳號:__________________乙方:________________法定代表人:〔蓋章〕________地址:______________________銀行帳號:____________________年月日承攬加工合同9甲方:乙方:按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原那么下,雙方就本建立工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。一、程概況1、工程名稱:輕型鋼架棚2、工程地點:鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū),華宇塑料制品二、工程承包范圍1、面積:61.3×44.3=2715.59平方,附工程詳單,見-32、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料〔本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm〕含土建。3、工程造價165元/㎡,總造價448072.35元。4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。5、土建工程完畢后開場施工,天交工。〔備注:除不可抗拒外因素〕。年內保證維護正常使用。6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入保險,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,缺乏局部由乙方承當,甲方概不負責。7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工平安,乙方在施工期間,電費由乙方承當,甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付三萬元的違約金。本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。甲方:乙方:年月日承攬加工合同10甲方:地址::法定代表人:合同訂立地點:乙方:地址::法定代表人:合同訂立地點:按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本合同,共同遵守。第一條加工地材名稱及單價一、砂石料加工為綜合包干單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。二、乙方在開工后,必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料〔山碴〕到碎石廠現場,提供所有設備〔含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施〕,由乙方利用路基挖方料〔山碴〕進展加工成甲方所需要的砂、碎石產品。第三條加工砂石料質量要求乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需到達國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進展加工,其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。第四條加工砂石料數量本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33,詳細數量由甲方向乙方下達使用方案,乙方應按甲方下達的方案編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工方案,確保施工消費的正常進展。假設業(yè)主中途調整消費方案,乙方需服從甲方整體安排。第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領料單作為計算根據制作計價單,并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方方案經營部、工程部、機物部進展簽認,經總工程師審核后報工程經理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據。二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。〔假設出現平安事故,甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付〕。第六條甲方權利義務一、指派工程技術人員和現場管理人員,施行對產品質量、平安消費、文明施工、計量、試件取樣、試驗進展管理,對乙方工作進展監(jiān)視、檢查和驗收。二、假設乙方不能履行合同義務或其加工才能不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或局部加工承攬任務,終止與乙方的合同關系,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。三、負責提供施工用電〔高壓端〕引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。五、負責協調關系。六、負責下達砂、碎石等石料需用量方案,確保每天所需的石料。七、負責組織車輛運輸吧原材料〔山碴〕運輸到乙方施工現場,并承當運輸費用〔場內運輸費由乙方承當〕。第七條乙方權利和義務在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進展合理調配,在甲方的監(jiān)視下自主組織砂石料的加工等相關事項。一、上足本工作的消費工人,保證消費需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和平安教育活動。乙方必須進展平安崗位培訓,嚴格按照平安消費操作規(guī)程操作,假設出現一切平安事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承當任何責任。二、在合同期內,乙方應在消費加工區(qū)域內設置平安警示標志,做好消費加工過程中的平安管理工作,有義務配合甲方平安文明施工和迎接上級領導的檢查工作。第八條違約責任一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用方案用量,因乙方原因造成消費量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承當,如因甲方原材料供給缺乏造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承當,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。二、原材料、成品〔即使經檢驗質量不合格〕或半成品僅限于本工程建立使用,乙方不得對外銷售;消費線設施、設備,僅用于本工程砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否那么,乙方承當_______萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。三、乙方不得將本合同項下的局部或全部工作進展分包、轉包。否那么,甲方有權終止合同,并由乙方承當與履約保證金等額的違約金。四、乙方應采取有效平安保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的平安。假設發(fā)生被盜事件,相關損失由乙方自行承當。第九條履約保證提供履約保證金______萬元。第十條爭議解決方法在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。第十一條協議的生效本合同經雙方簽字蓋章后生效。第十二條附那么本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。甲方:受權代理人:合同訂立日期:乙方:受權代理人:合同訂立日期:承攬加工合同11訂立合同雙方:定作方:〔以下簡稱甲方〕承攬方:〔以下簡稱乙方〕甲方委托乙方加工消費家具產品,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條產品的名稱、品種、規(guī)格:〔詳見附件1〕第二條產品技術、質量要求:產品質量、款式、尺寸、材料、內部構造及技術要求等,按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關規(guī)定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm;嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工;漆膜外表光亮平滑,家具漆外表厚度一致,漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質密度為,環(huán)保等級為。第三條交貨時間:_____年_____月_____日〔如甲方推延付款,交貨時間順延〕第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:交貨時間:合同生效后日交貨〔或交貨時間詳見附件〕。第五條付款方式:1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____;2.預付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內,先預付總金額的_____%;即_____元;3.白坯產品完工后,付至合同總金額_____%,計:萬元作為合同進度款。4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:5.安裝完畢后經業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:質保金_____,質保期_____年。6.門邊線條25元/米,按實際收貨結算。付款方式:滿5萬結一次。第六條驗收:1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進展驗收,并將結果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。2.如有質量問題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;3.如逾期驗收那么視為質量合格〔注:安裝完畢七日內驗收〕。4.如乙方消費的產品不符合要求,甲方有權終止合同。第七條特別條款:1.貨物運輸由_____方負責,運費由方承當;搬運費由_____方承當,產品安裝由方負責;2.甲方未按期支付進度款、〔交〕提貨期限順延;3.合同簽訂后如甲方要求取消局部或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。4.甲方應為乙方提供合適安裝作業(yè)的現場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。5、乙方在現場安裝作業(yè)時,所造成的平安事故由乙方全部承當。第八條違約責任1.乙方違約,那么雙倍返還預付款;2.甲方違,那么不退還預付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款,乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品,直至甲方支付應付所有貨款為止;3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付作為違約金,假設該項違約金缺乏本條第一款金額,按第一款承當違約金。4.假設因乙方質量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承當。第九條法律效力:1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決,如協商不能解決時,那么提交成都仲裁委員會。第十條其他事項1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。加工圖紙必須由甲方現場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。甲方:乙方:成都市文春木業(yè)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:地址:地址:開戶行:開戶行:賬號:賬號:::_____年_____月_____日_____年_____月_____日承攬加工合同12承攬方:身份證號::定作方:_____________家具法定代理人::_____________家具〔定作方〕委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原那么,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條:加工產品及工價〔見產品清單〕第二條:加工產品質量要求〔按照定作方公司品質部要求〕第三條:資料、圖紙?zhí)峁┓椒?、承攬方在按照定作方公司的要求進展工作期間,發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。2、.承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方答應不得留存技術資料的復制品。3、定作方公司消費部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第四條:工資:按照定作方公司消費排單上標明的的工價結賬〔有特殊約定的除外〕;第五條:驗收標準和方法:按照定作方公司品質部要求驗收。第六條:交貨時間和地點:按照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格按照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬〔平時借支除外〕。第八條:其他約定1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違背,否那么定作方公司有權按照公司規(guī)定施行管理和處理。2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的平安管理規(guī)定操作,以杜絕一切平安事故的發(fā)生,合同期內,承攬方承諾出現任何平安事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。第九條:承攬方的違約責任1、承攬方未按合同規(guī)定〔消費排產單〕的時間和質量標準交付產品的,承當逾期交付的責任;產品質量不達標的要進展返工處理〔返工費用由承攬方自行負責〕,經過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同〔訂單〕規(guī)定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承當補料責任;3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品〔定作方公司欠料所致除外〕,不得延期.否那么定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;4、合同期間,假設承攬方單方中止合同,必須提早一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作前方可生效。假設
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年包頭鋼鐵職業(yè)技術學院高職單招職業(yè)適應性測試近5年??及鎱⒖碱}庫含答案解析
- 用戶體驗在調研中的重要性-洞察分析
- 2025年仙桃職業(yè)學院高職單招高職單招英語2016-2024歷年頻考點試題含答案解析
- 2025年上海電影藝術職業(yè)學院高職單招高職單招英語2016-2024歷年頻考點試題含答案解析
- 現代美術作品中色彩運用研究-洞察分析
- 預約掛號制度改進探討-洞察分析
- 物聯網設備能耗控制-洞察分析
- 行業(yè)融資風險防范策略-洞察分析
- 2025年樂器紙箱項目可行性研究報告
- 2020-2025年中國內增高鞋墊市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告
- 【探跡科技】2024知識產權行業(yè)發(fā)展趨勢報告-從工業(yè)轟鳴到數智浪潮知識產權成為競爭市場的“矛與盾”
- 《中國政法大學》課件
- 2024-2025學年高二上學期期末數學試卷(新題型:19題)(基礎篇)(含答案)
- TD/T 1060-2021 自然資源分等定級通則(正式版)
- 人教版二年級下冊口算題大全1000道可打印帶答案
- 海外市場開拓計劃
- 2024年度國家社會科學基金項目課題指南
- 七上-動點、動角問題12道好題-解析
- 2024年九省聯考新高考 數學試卷(含答案解析)
- 紅色歷史研學旅行課程設計
- 下運動神經元損害綜合征疾病演示課件
評論
0/150
提交評論