工程承攬協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)范文（2篇）

第2頁共2頁工程承攬協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)范文甲方：_____有限責(zé)任公司乙方：_____乙方承攬甲方位于_____過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容乙方承攬的工程項(xiàng)目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時(shí)間為____年____月____日。二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，與甲方無關(guān)。三、工程造價(jià)及付款方式1、乙方承包單價(jià)：_____元（人民幣）/平方米2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。甲方：_____乙方：_____簽字（蓋章）：_____簽字（蓋章）：_________年____月____日工程承攬協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)范文（二）甲方：_____乙方：_____甲方擬建房屋一座，位置在____縣____鎮(zhèn)____村_____組，由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)⒈甲方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前_____天通知甲方購買所需材料。⒉乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。⒊攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。⒋工期從____年____月____日開始建設(shè)，工期為_____天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。⒌乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。⒍乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量要求⒈乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照?qǐng)D紙施工，加強(qiáng)質(zhì)量管理。⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。三、付款方式⒈工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣_(tái)____元。⒉付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后_____天內(nèi)，第二次付款在_____，第三次付款在_____，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗(yàn)后_____天內(nèi)給付。四、違約責(zé)任⒈由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金_____元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金_____元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_____元。五、爭(zhēng)議解決辦法⒈發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行裁決。六、附則⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。⒉本合同自簽訂之日起生效。⒊以