裝修施工合同

裝修施工合同裝修施工合同

甲方：[甲方名稱]

乙方：[乙方名稱]

鑒于甲方欲對其位于[裝修地址]的房屋進行裝修，并委托乙方進行相應的施工工作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同：

一、裝修內(nèi)容與工程規(guī)模

1.甲方將對房屋的[裝修區(qū)域]進行裝修，包括但不限于拆除、墻面、地面、天花板、衛(wèi)生間、廚房、電氣線路、水暖設備等工程項目。裝修范圍見附件一。

2.施工工程規(guī)模根據(jù)圖紙設計及甲方的要求確定。施工規(guī)范應符合國家有關行業(yè)標準和建筑裝飾工藝標準。

二、工期及支付方式

1.施工工期為[工期天數(shù)]天，自本合同生效之日起計算，如有特殊情況影響工期，雙方應友好協(xié)商并簽訂書面補充協(xié)議。

2.工程款項按以下方式支付：

-預付款：甲方需在施工開始前支付合同總金額的20%作為預付款，作為施工準備資金使用。

-進度款：完成裝修工程的一定比例后，甲方應按照工程進度支付相應款項，具體比例和付款時間見附件二。

-竣工驗收款：甲方在驗收合格后，應支付剩余裝修款項。

三、質(zhì)量要求

1.施工方應按照相關法律法規(guī)和行業(yè)標準進行施工，并保證裝修質(zhì)量符合國家相關標準。

2.施工方應選擇合格的材料和產(chǎn)品，并提供相應的合格證明。甲方有權(quán)對材料和產(chǎn)品進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格，乙方應負責更換。

四、保修期

1.甲方自裝修竣工驗收合格之日起，享受[保修期]的質(zhì)量保修服務。

2.保修期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)裝修質(zhì)量存在問題，甲方應及時通知乙方，并提供相應的證據(jù)。乙方應在通知之日起[保修期修復時間]天內(nèi)進行修復。如乙方未能按時修復，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。

3.保修期外，如因甲方自身原因或不當使用導致裝修質(zhì)量問題，乙方不承擔任何責任。

五、違約責任

1.任一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

2.如甲方未按時支付工程款項，乙方有權(quán)停止施工，并要求甲方支付逾期費用，具體金額為拖欠款項的百分之[逾期費用比例]。

3.若乙方未按時完成工程或施工質(zhì)量存在問題，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于返工費用、賠償金等。

六、爭議解決

1.雙方如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，應本著友好協(xié)商的原則進行解決。

2.如協(xié)商無法解決，可向所在地人民法院提起訴訟，雙方必須接受法院的調(diào)解和判決。

七、其他約定

1.雙方同意本合同合法、有效，并具有約束力。

2.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同的簽訂、生效、解釋及執(zhí)行，適用中華人民共和國法律。

甲方（蓋章）：日期：

乙方（蓋章）：日期：八、施工安全和環(huán)境保護

1.施工期間，乙方應遵守國家有關施工安全和環(huán)境保護的法律法規(guī)，采取相應的安全措施和環(huán)保措施，確保施工過程中的安全和環(huán)保。

2.乙方應設立專職安全員和環(huán)保員，并配備必要的安全設備和環(huán)保設備，提供必要的培訓，并落實安全和環(huán)保措施，防止施工過程中發(fā)生事故和對環(huán)境造成污染。

九、變更和解除合同

1.任何一方在履行本合同過程中，如需變更合同內(nèi)容，應提前書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商達成一致后，可以進行變更。變更后的內(nèi)容應以書面形式作為補充協(xié)議。

2.任何一方若因不可抗力因素無法履行本合同，應及時通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商后，可以解除本合同或延期履行，但應盡力減少損失。

十、保密條款

1.雙方同意對于因履行本合同而了解或接觸到的商業(yè)秘密和專有知識等信息予以保密，不得向第三方泄露或非法使用。

2.本保密條款在本合同解除或履行完畢后，仍然有效，并對雙方具有約束力。

十一、通知方式

1.雙方在合同履行過程中的任何通知、通告應以書面形式進行，可通過掛號信、快遞、傳真、電子郵件等方式發(fā)送，傳真和電子郵件傳真確認后即視為送達。

2.雙方指定如下聯(lián)系方式：

-甲方：

地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

-乙方：

地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

十二、附則

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為工程竣工驗收合格并支付全部工程款項之日止。

2.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，雙方對合同內(nèi)容具有最終解釋權(quán)。

3.本合同一式兩份，甲