建設法規(guī)選擇題(含答案)

.PAGE.一、單項選擇題（每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、建筑工程投標，就其法律性質而言，是(D)。A、承諾B、反要約C、要約邀請D、要約1、中華人民共和國商品房銷售管理辦法規(guī)定，

按套內建筑面積或者建筑面積計價的，當事人應當在合同中載明合同約定面積與產權登記面積發(fā)生誤差的處理方式。合同未作約定的，當產權登記面積小于合同約定面積時，絕對值超出３％部分的房價款（C）。A、由房地產開發(fā)企業(yè)三倍返還買受人

B、由房地產開發(fā)企業(yè)返還買受人

C、由房地產開發(fā)企業(yè)雙倍返還買受人

D、未作規(guī)定，雙方協(xié)商解決2、《中華人民共和國建筑法》規(guī)定，負責頒發(fā)工程施工許可證的部門及其工作人員對不符合施工條件的建筑工程頒發(fā)施工許可證，造成損失的，（A）

A、由該部門承擔相應的賠償責任

B、由責任人員承擔相應的賠償責任

C、對該部門處以罰款

D、對責任人員處以罰款3、承發(fā)包雙方按照《建設工程施工合同(示范文本)》簽訂了施工合同,在履行該合同的過程中,工程師發(fā)出口頭指令,但未及時予以書面確認。承包人在工程師發(fā)出口頭指令后的第3天提出書面確認要求,但工程師在接到該要求3天后仍未答復,則（D）。

A、承包人應繼續(xù)等待答復B、承包人應再次提出書面確認要求

C、工程師可不予承認該口頭指令D、該口頭指令視為已被確認4、某工程施工到4月15日時發(fā)生了設計變更，由于合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，承包人在4月30日提出的變更工程價款的報告中自行確定了變更價格，按《建設工程施工合同（示范文本）》規(guī)定，（B）。

A、由工程師確定變更價格，經業(yè)主確認后執(zhí)行

B、承包人確定的變更價格，經工程師確認后執(zhí)行

C、承包人確定的工程價款變更視為無效

D、承包人確定的變更價格，經業(yè)主確認后執(zhí)行5、物業(yè)管理條例規(guī)定，業(yè)主應當根據物業(yè)服務合同的約定交納物業(yè)服務費用。業(yè)主與物業(yè)使用人約定由物業(yè)使用人交納物業(yè)服務費用的，（D）A、從其約定，物業(yè)使用人不按時交納，責任由物業(yè)管理企業(yè)承擔。B、從其約定，業(yè)主不負任何責任。

C、從其約定，物業(yè)使用人不按時交納而又無法追討的，業(yè)主不負任何責任。D、從其約定，業(yè)主負連帶交納責任6、按《建設工程施工合同（示范文本）》規(guī)定，緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令，承包人（A）。A、應予執(zhí)行。 B、如果有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，可申請仲裁是否要執(zhí)行。C、如果有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，也可不予執(zhí)行。D、如果有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，可不必立即執(zhí)行，報告業(yè)主并服從業(yè)主的指令。7、領取施工許可證后因故不能按期開工的，應當在期滿之前申請延期，但延期以（

）為限，每次不超過（C）。A.三次，三個月B.兩次，兩個月C.兩次，三個月D.三次，兩個月8、建設項目對環(huán)境可能造成輕度影響的，應當編制（C）。A、環(huán)境影響報告書B、環(huán)境影響分析表C、環(huán)境影響報告表D、環(huán)境影響登記表9、根據《建筑法》的規(guī)定，工程監(jiān)理單位與承包單位串通，為承包單位謀取非法利益，給建設單位造成損失的，(C)A、由工程監(jiān)理單位承擔賠償責任B、由承包單位承擔賠償責任C、由工程監(jiān)理單位和承包單位承擔連帶賠償責任

D、由建設單位自行承擔損失10、凡工程投資額在（A）萬元以上的工程，在工程開工前都要申請領取施工許可證。A.30萬元，300平方米B.300萬元，200平方米C.50萬元，200平方米D.35萬元，200平方米11、依法批準開工報告的建設工程,建設單位應當自開工報告批準之日起15日內,將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上(D)備案。

A、公安機關B、人民政府工程監(jiān)察部門

C、人民政府工程監(jiān)理機關D、人民政府建設行政主管部門12、建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送（

D）審核。A、市政管理委員會B、建筑工程所在地人民政府C、建筑工程所在地的建設行政主管部門D、公安消防機構13、發(fā)包人要求承包人完成合同以外零星項目，承包人應在接受發(fā)包人要求的7天內就數量和單價、金額等向發(fā)包人提出施工簽證，發(fā)包人簽證后施工，如發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭議的，責任由（A）A、承包人自負。B、發(fā)包人和承包人共同承擔。C、發(fā)包人自負。D、監(jiān)理單位承擔。14、違反經濟合同當事人在支付違約金之后，在履行可能的情況下（

B）。A、違約人有權不再繼續(xù)履行合同B、權利人要求繼續(xù)履行時還應繼續(xù)履行C、由仲裁機構裁定如何履行D、由人民法院判決是否應繼續(xù)履行15、評標委員會中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的（B）。A、1/3

B、2/3

C、3/5

D、2/516、建筑一座樓房的施工承包合同內規(guī)定，承包商在竣工結算后不能按時獲得工程款時有權留置工程。若開發(fā)商資不抵債破產后，承建商行使留置權是指（

C）。A、依法沒收該棟樓B、依法變賣該棟樓后，與其他債權人按債權比例分配變賣價款C、依法變賣該棟樓后，從中優(yōu)先獲取全部拖欠工程款，其余部分再由其他債權人分配D、將該棟樓提交法院予以凍結17、建設單位應當將拆除工程發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位。建設單位應當在拆除工程施工（

B）日前，將有關資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府主管部門或者其他有關部門備案。A、3

B.15

C、30

D、15018、依《招標投標法》，下列哪個行為能使招標行為發(fā)生法律效力，一旦有一方違約，應承擔違約責任（

C）。A、招標人與中標人簽訂書面合同B、投標人收到招標人發(fā)出的中標通知書C、招標人向中標人發(fā)出中標通知書D、評標委員會在投標人中選出中標者19、工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合（B

）。A、建設單位要求B、工程建設強制性標準C、設計單位的要求D、合同的有關規(guī)定20、環(huán)境保護設施竣工驗收，應當與主體工程竣工驗收同時進行。需要進行試生產的建設項目，建設單位應當自建設項目投入試生產之日起（

C）個月內，向審批該建設項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者環(huán)境影響登記表的環(huán)境保護行政主管部門，申請該建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收。A、1

B.2

C、3

D、421、當合同有關約定不明確時，以下原則不正確的是（

B）。A、質量要求不明確的，首先應按照國家標準、行業(yè)標準履行B、價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時訂立地的市場價格履行C、履行期限不明確的，債務人可以隨時要求履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間D、履行費用的負擔不明確的，由履行義務一方負擔17、發(fā)包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，在《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定或合同約定期限內，對結算報告及資料（B）。A、提出意見，則視同認可。B、沒有提出意見，則視同認可。C、沒有提出意見，則視同要求承包人要再次提交結算報告。D、沒有提出意見，則視同不認可。43、某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4萬元、定金為6萬元。采購方依約支付了6萬元定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為（C）萬元。A、16B、10C、12D、4依據<<建設工程質量管理條例>>的規(guī)定,以下工作中,應由總監(jiān)理工程師簽字認可的是(A)

A、建設單位撥付工程款B、施工單位實施隱蔽工程

C、商品混凝土應于基礎工程D、大型非標構件進行吊裝甲施工單位與乙水泥公司簽訂一份水泥采購合同，甲簽字、蓋章后郵寄給乙簽字、蓋章。則該合同成立的時間為（C）

A、甲、乙達成合意時B、甲簽字、蓋章時

C、乙簽字、蓋章時D、乙收到合同書時法律規(guī)定合同的訴訟時效規(guī)定為2年。若某合同的訴訟時效進行到16個月時發(fā)生持續(xù)時間為5個月的中止事由，則該事由消除后，訴訟時效還有（C）。A、8個月B、6個月C、3個月D、1個月--{訴訟時效期間的最后六個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時效中止，從原因消除之日起，時效繼續(xù)計算。}建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工，因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，（D）。A、延期以1次為限，不超過3個月B、延期以1次為限，不超過6個月C、延期以2次為限，每次不超過1個月D、延期以2次為限，每次不超過3個月在城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生噪音污染的，施工單位必須在該工程開工（C）日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護部門申報。A、7B、10C、15D、3--{第二十九條在城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工十五日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱、施工場所和期限、可能產生的環(huán)境噪聲值以及所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施的情況。}--《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》甲乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據《合同法》，該合同為（B）合同。A、有效B、無效C、效力待定D、可變更、可撤銷根據《工程建設項目施工招標投標辦法》，不屬于施工招標文件內容的是（C）。投標人須知B、技術條款C、施工組織設計D、合同主要條款--{課本P78}某施工單位向一建筑機械廠發(fā)出要約，欲購買一臺挖掘機，則下列情形中，會導致要約失效的是（D）。

A、建筑機械廠及時回涵，對要約提出非實質性變更B、建筑機械廠發(fā)出承諾前，收到撤回該要約的通知???[第二十四條要約以信件或者電報作出的，承諾期限自信件載明的日期或者電報交發(fā)之日開始計算。信件未載明日期的，自投寄該信件的郵戳日期開始計算。要約以電話、傳真等快速通訊方式作出的，承諾期限自要約到達受要約人時開始計算。]

C、建筑機械廠發(fā)出承諾后，受到撤消該要約的通知

D、承諾期限屆滿，建筑機械廠未作出承諾--{第二十條有下列情形之一的，要約失效：(一)拒絕要約的通知到達要約人；(二)要約人依法撤銷要約；(三)承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾；(四)受要約人對要約的內容作出實質性變更。}某施工單位以電子郵件的方式向某設備供應商發(fā)出要約，該供應商鉻鎳鋼部了三個電子郵箱，并且沒有特別指定，則此要約的生效時間是（A）

A、該要約進入任一電子郵箱的首次時間

B、該要約進入三個電子郵箱的最后時間

C、該供應商獲悉該要約收到的時間

D、該供應商理解該要約內容的時間--{第十六條要約到達受要約人時生效。采用數據電文形式訂立合同，收件人指定特定系統(tǒng)接收數據電文的，該數據電文進入該特定系統(tǒng)的時間，視為到達時間；未指定特定系統(tǒng)的，該數據電文進入收件人的任何系統(tǒng)的首次時間，視為到達時間。}甲發(fā)包人與乙承包人訂立建設工程合同，并由丙公司為甲出具工程款支付擔保，擔保方式為一般保證。現甲到期未能支付工程款，則下列關于該工程款清償的說法，正確的是（C）

A、丙公司應代甲清償B、乙可要求甲或丙清償

C、只能由甲先行清償D、不可能由甲或丙共同清償某施工合同約定承包人對基礎工程墊資施工，發(fā)包人對墊付資金按銀行貸款利率2倍支付利息，后發(fā)包人未按合同約定支付墊資利息，承包人訴至法院，則人民法院對墊資利息的處理，正確的是（B）

A、予以追繳B、只支持按銀行同類貸款利息支付

C、支付按合同約定全部支付D、不予支持施工項目進行公開招標，投標保證金有效期應當超過（C）30天。A、招標文件發(fā)出日B、投標文件截止日C、投標有效期D、中標日期某項目2008年3月1日確定了中標人，2008年3月8日發(fā)出了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（C）A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日依據《合同法》對合同變更的規(guī)定，以下表述中正確的是（C）A、采用格式合同的，履行期間不允許變更合同同約定的內容B、采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容C、不論采用何種形式訂立合同，履行期間當事人通過協(xié)商均可變更合同約定有內容D、采用競爭性招標方式訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容--{第七十七條當事人協(xié)商一致，可以變更合同。}某建筑公司與某安裝公司組成聯合體承包工程，并約定質量缺陷引起的賠償責任由雙方各自承擔50%。施工中由于安裝公司技術問題導致質量缺陷，造成工程20萬元，則以下說法正確的是（A）A、建設單位可以向建筑公司索賠20萬元B、建設單位只能向安裝公司索賠20萬元C、建設單位只能向建筑公司和安裝公司分別索賠10萬元D、建設單位不可以向安裝公司索賠20萬元甲與乙簽訂房屋買賣合同，將自有的一幢房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向對方支付購房款25%的違約金。但在交房前，甲又與丙簽訂合同，將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過戶登記手續(xù)。則下列說法中錯誤的是（B）A、若乙要求甲支付約定的違約金，甲可以請求法院或仲裁機構予以適當減少B、乙不能要求甲實際交付該房屋，但可以要求承擔違約責任C、丙取得該房屋的所有權D、甲必須收回房屋并向乙方交付甲建筑公司是某施工項目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工項目發(fā)生了生產安全事故，應由（B）向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告。A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲建筑公司和乙建筑公司在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形是（C）A、因為建設單位拖延提供圖紙，導致建筑公司未能按合同約定時間開工B、因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延C、因為發(fā)生洪災，建筑公司無法在合同約定的工期內竣工D、因為三通一平工期拖延，建設單位不能在合同約定的時間提供施工場地某貸款合同，借款方以一塊林地的承包經營權向貸款方做了抵押擔保，但未到縣級林業(yè)主管部門辦理抵押登記，貸款方即拔付了借貸的資金，按照相關法律規(guī)定，該抵押合同（B）A、在貸款方將資金拔付至借款方賬戶時生效B、自當事人雙方簽字蓋章后即生效C、由于事先未獲得林業(yè)主管部門的批準，屬于無效合同D、借貸雙方辦理完抵押登記手續(xù)后生效下列選項中，有關工程竣工日期的錯誤表述是（A）A、建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定日期為竣工日期B、承包人已經提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期C、建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期D、建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為（B）合同。???A、可變更、可撤銷B、有效C、無效D、效力待定某建設工程總承包商與分包商在分包合同中約定了有效的仲裁條款，合同履行期間，總承包商以分包商不具備資質為由向人民法院起訴，要求確認該分包合同無效。根據我國相關法律規(guī)定，人民法院（A）A、不予受理B、應當受理，確認合同有效后駁回起訴；C、應當受理，確認合同有效后移送仲裁委員會D、應當先審查合同效力，確認合同無效后受理--{我國《仲裁法》第五條規(guī)定，當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理，但仲裁協(xié)議無效的除外。}某建設工程合同約定,建設單位應于工程驗收合格交付后兩個月內支付工程款。2005年9月1日，該工程經驗收合格交付使用，但建設單位遲遲不予支付工程款。若施工單位通過訴訟解決此糾紛，則下列情形中，會導致訴訟時效中止的是（B）。

A、2006年8月，施工單位所在地突發(fā)洪災，一個月后恢復生產

B、2007年6月，施工單位所在地發(fā)生強烈的地震，一個月后恢復生產

C、2007年7月，施工單位法定代表人生病住院，一個月后痊愈出院

D、2007年9月，施工單位向人民法院提起訴訟，但隨后撤訴--{訴訟時效期間的最后六個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時效中止，從原因消除之日起，時效繼續(xù)計算。}某施工項目招標，招標文件開始出售的時間為3月20日，停止出售的時間為3月30日，提交招標文件的截止時間為4月25日，評標結束的時間為4月30日，則投標有效期開始的時間為（D）

A、3月20日B、3月30日

C、4月30日D、4月25日王某應聘到某施工單位，雙方于4月15日簽訂為期三年的勞動合同，其中約定試用期3個月，次日合同開始履行。7月18日，王某擬解除勞動合同，則（C）

A、必須取得用人單位同意

B、口頭通知用人單位即可

C、應提前30日以書面形式通知用人單位

D、應報請勞動行政主管部門同意后以書面形式通知用人單位某工程在9月10日發(fā)生了地震災害迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發(fā)包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發(fā)包人接到承包人同意解除合同的回復。依據《合同法》的規(guī)定，該施工合同解除的時間應為（C）9月10日B、9月15日C、9月17日D、9月18日--{第九十九條當事人互負到期債務，該債務的標的物種類、品質相同的，任何一方可以將自己的債務與對方的債務抵銷，但依照法律規(guī)定或者按照合同性質不得抵銷的除外。當事人主張抵銷的，應當通知對方。通知自到達對方時生效。抵銷不得附條件或者附期限。}根據《建設工程安生生產管理條例》的規(guī)定，建設工程意外傷害保險的期限（D）A、自保險合同生效之日起至保險合同解除止；B、自施工合同訂立之日至施工合同履行完畢止C、自實際施工之日起纛竣工結算完畢止D、自工程開工之日起至竣工驗收合格止。--{第三十八條施工單位應當為施工現場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。}某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時，則下列表述錯誤的是（D）A、承包人可放棄撤銷繼續(xù)認可該合同B、承包人可放棄撤銷權繼續(xù)認可該合同C、承包人享有撤銷權而發(fā)包人不享有該權利D、承包人放棄撤銷權后發(fā)包人享有該權利水泥廠在承諾有效期內，對施工單位訂購水泥的要約做出了完全同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為（A）。A、水泥廠的答復文件到達施工單位時B施工單位發(fā)出訂購水泥的要約時C、水泥廠發(fā)出答復文件時D、施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時47、施工單位向電梯生產公司訂購兩部A型電梯，并要求5日內交貨。電梯生產公司回函表示如果延長1周可如約供貨。根據《合同法》，電梯生產公司的回函屬于（D）。A、要約邀請B、承諾C、部分承諾D、新要約--{第三十條承諾的內容應當與要約的內容一致。受要約人對要約的內容作出實質性變更的，為新要約。有關合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責任和解決爭議方法等的變更，是對要約內容的實質性變更。}根據《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列監(jiān)督檢查內容中，不屬于強制性標準監(jiān)督檢查的內容是(B)。A、工程項目采用的材料、設備B、工程項目技術人員的勞動合同C、工程項目的規(guī)劃、勘察、設計、施工等環(huán)節(jié)D、工程項目的安全、質量施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（D）。A、盡管未約定利息，施工單位要求按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持B、由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持C、盡管未約定利息，施工單位要求低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持D、由于未約定利息，施工單位要求支付墊資力氣，不予支持。某擴建工程建設單位因急于參加認證，于11月15日未經檢驗而使用該工程，11月20日承包人提交了竣工驗收報告，11月30日建設單位組織驗收，12月3日工程竣工驗收合格，則該工程竣工日期為（A）

A、11月15日B、11月20日

C、11月30日D、12月3日某施工單位分別對兩個建設單位的工程項目投標，但是，在提交標書時，不慎將兩個項目的投標文件互相錯投。則此施工單位的兩個投標文件均不構成要約，其原因是（C）

A、要約內容不明確

B、要約人不特定

C、受要約人錯誤

D、無訂立合同的意思表示甲水泥廠因無力支付建廠賒購鋼材的貸款，遂向乙鋼材廠提供了一批水泥用來抵帳。后乙將該批水泥出售給丙施工單位，則關于該水泥買賣合同的效力，下列說法正確的是（A）

A、有效

B、因乙超越經營范圍而無效

C、因乙超越經營范圍而效力待定

D、因乙超越經營范圍而可撤消某施工合同約定質量標準為合格，監(jiān)理工程師在巡視時要求承包人“把活兒做得更細些，到時不會少了你們的”。于是項目經理在施工中提高了質量標準，因此增加了費用，則該筆費用應由（B）承擔

A、發(fā)包人B、承包人

C、監(jiān)理工程師D、承包人和發(fā)包人共同二、多項選擇題（每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）1、施工企業(yè)安全生產管理的責任有(A、C、D、E)。

A、保證本單位安全生產條件所需資金的投入

B、辦理施工許可證或開工報告時應當報送安全施工措施

C、如實、及時報告生產安全事故

D、對所承擔建設工程進行定期和專項安全檢查,并做好安全檢查記錄

E、施工單位應當根據工程特點組織制定安全施工措施,消除安全事故隱患2、住宅室內裝飾裝修管理辦法規(guī)定住宅室內裝飾裝修活動，禁止下列行為(A、B、D、E)A、未經原設計單位或者有相應資質等級的設計單位提出設計方案，變動建筑主體和承重結構B、將沒有防水要求的房間或者陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間C、將陽臺進行封閉D、擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的磚、混凝土墻體E、損壞房屋原有節(jié)能設施，降低節(jié)能效果3、某工程，經建設單位同意，甲施工單位選擇了乙施工單位作為分包單位。工程竣工驗收合格后投入使用。建設單位后因使用需要，要求乙施工單位按其示意圖在已驗收合格的承重墻上開門洞，結果因開門洞施工，使該工程給排水管道大量漏水。以上行為中，建設行政主管部門應對（A、B）進行處罰。A、甲施工單位B、乙施工單位C、監(jiān)理單位D、設計單位E、建設單位4、根據我國《建設工程施工合同(示范文本)》規(guī)定,應由發(fā)包人完成的工作包括（A、D）。A、負責組織圖紙會審和組織設計交底B、提供工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表

C、施工單位使用的臨時設施D、協(xié)調處理施工現場地下管線的保護工作E、施工中保護好水準點與坐標控制點5、根據有關規(guī)定，關系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目包括（A、C、E）A、郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目B、商業(yè)大樓C、體育、旅游等項目D、商品住宅，包括經濟適用住房E、科技、教育、文化等項目6、關于建設工程總承包合同的履行，下列正確的是（A、B、D）。

A、建設工程總承包合同訂立后，雙方都應按合同的規(guī)定嚴格履行

B、除總承包合同中約定的工程分包外，必須經發(fā)包人認可

C、工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給不具有相應資質條件的分包單位D、工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質條件的分包單位

E、總承包單位可以按合同規(guī)定對工程項目進行分包，可以倒手轉包7、當事人因重大誤解訂立的合同，可以(C、D、E)A、不履行合同

B、不適當履行合同

C、維持原合同保持不變D、變更合同

E、撤銷合同在施工過程中，施工人員發(fā)現設計圖紙不符合技術標準，施工單位技術負責人采取的正確做法是（D、E）A、繼續(xù)按照工程設計圖紙施工B、按照技術標準修改工程設計C、追究設計單位違約責任D、及時提出意見和建議E、通過建設單位要求設計單位予以變更根據我國法律規(guī)定，下列合同轉讓行為無效的是（A、B、D）A、甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位B、甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，隨后通知乙單位C、甲將中標的某項目的勞務作業(yè)全部分包給具有相應資質的丁企業(yè)D、甲不顧合同約定的不得轉讓債務條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司E、甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位施工單位與建設單位簽訂施工合同，雙方沒有約定付款時間，后因利息計算產生爭議，則下列有關工程價款應支付日期的表述正確的有（A、C、E）A建設工程已實際交付的，為交付之日B建設工程沒有交付的，為提交驗收報告之日C建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日D建設工程未交付，工程價款也未結算的，為人民法院判決之日E建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日當事人就合同履行地點約定不明確，不能達成補充協(xié)議，雙方不能根據合同有關條款和交易習慣確定的，則（B、C、E）。A、接受履行方有權選擇履行地點B、給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行C、交付不動產的，在不動產所在地履行D、履行義務一方有權選擇履行地點E、其他標的，在履行義務一方所在地履行根據《合同法》的相關規(guī)定，下列施工合同履行過程中發(fā)生的情形，當事人可以解除合同的有（A、B、D）

A、發(fā)生泥石流將擬建工廠選址覆蓋

B、由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行

C、建設單位延期支付工程款，經催告后同意提供擔保

D、施工單位施工組織不力，導致工程工期延誤，使該項目已無投產價值

E、施工單位未經建設單位同意，擅自更換了現場技術人員--{第九十四條有下列情形之一的，當事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能實現合同目的；(二)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；(三)當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行；(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的；(五)法律規(guī)定的其他情形。}甲施工單位將腳手架安裝作業(yè)分包給乙單位，后因腳手架質量問題導致甲方工人丙跌落受傷，則下列關于本案中責任承擔的說法中，正確的是（E）

A、甲可要求乙承擔違約責任。

B、甲可要求乙承擔授權責任。

C、丙可要求乙承擔違約責任。

D、丙可要求腳手架生產廠家承擔違約責任。

E、丙可要求甲承擔賠償責任。某機械設備租賃公司擬在施工現場安裝施工起重機械。根據《建設工程安全生產管理條例》，該公司應（A、C、D、E）A、編制安裝方案B、出具自檢合格證明C、具有起重設備安裝工程專業(yè)承包資質D、派出本單位專業(yè)技術人員現場監(jiān)督E、自行驗收關于違約金條款的適用，下列說法正確的有（A、B、C）。A、約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加B、違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求其繼續(xù)履行C、當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金條款或定金條款D、當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以同時適用違約金條款及定金條款E、約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構按實際損失金額調減甲、乙兩個施工單位組成聯合體投標，雙方約定，如因施工質量問題導致建設單位索賠，各自承擔索賠額的50%。施工過程中建設單位確因質量原因索賠12萬元，則下列關于此索賠和賠償責任承擔的說法中，正確的有（B、C、E）

A、如甲無過錯，則其有權拒絕先行賠付

B、建設單位可直接要求甲承擔12萬元

C、建設單位可直接要求乙承擔12萬元

D、建設單位應當要求質量缺陷的過錯