版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
承攬合同的格式(集合11篇)
承攬合同的格式第1篇
訂立合同雙方:
承攬方:--縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:--縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
其次條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采納水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,嚴(yán)格駕馭木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必需嚴(yán)密,堅實、表面必需平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝便利。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方供應(yīng)。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)覺供應(yīng)的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)剛好通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改看法。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必需到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局供應(yīng)檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必需在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外,必需如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍舊須要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再須要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應(yīng)圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。
第十四條不行抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)實行主動措施,盡量削減損失,如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以干脆向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:--縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:--縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:--縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:--縣支行
帳號:
年月日
承攬合同的格式第2篇
承攬方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方托付承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
其次條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
(用承攬方原料完成工作的),承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。
(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料,承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定剛好檢驗,不符合要求的,應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)剛好通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并剛好通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方運用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊須要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再須要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的_
___%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方供應(yīng)原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的協(xié)助工作和打算工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。
第十四條不行抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任,在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____
承攬合同的格式第3篇
定作單位:某某項目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作托付給乙方承攬加工,結(jié)合詳細(xì)狀況,雙方本著公允合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一樣,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方托付加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采納包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包平安及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的全部加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)行防腐涂裝,乙方免費供應(yīng)構(gòu)件機(jī)械翻身。
六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
其次條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工依次和出廠時間剛好交付加工構(gòu)件。詳細(xì)交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按甲方供應(yīng)的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付,并協(xié)作防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與選購
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的全部工程鋼材由甲方供應(yīng),并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點,乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,排版圖必需經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方緣由超領(lǐng)用料或奢侈材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的全部輔材、措施用料均由乙方自行選購 ;采納甲控乙供形式;全部材料必需符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行選購 的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止運用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗,其檢驗費用由乙方擔(dān)當(dāng),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可運用代用材料;因乙方緣由運用時,由乙方擔(dān)當(dāng)發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、依據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理方法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方供應(yīng)壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必需按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采納甲方供應(yīng)的表格格式。
承攬合同的格式第4篇
甲方:(定作方)
地址:---工業(yè)城
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號:合同簽訂地:---工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方根據(jù)甲方供應(yīng)之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價備注
依據(jù)生產(chǎn)實際狀況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備注
四、加工零部件價格及加工費的確定:
乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認(rèn),該價格自確認(rèn)之日起生效。因市場價格的變動或其它緣由,須要調(diào)整價格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價格執(zhí)行。
為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方供應(yīng)給甲方的加工零部件必需最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必需保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格供應(yīng)相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明緣由的,甲方可以終止本合同的履行。
加工費計算方法:
(1)對甲方供應(yīng)的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方供應(yīng)之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方供應(yīng)原材料、零部件的,乙方必需根據(jù)甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并根據(jù)甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)干脆從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的詳細(xì)要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方供應(yīng)給乙方加工的材料貨值必需在5000元人民幣以下,同時,甲方必需填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
因甲方的生產(chǎn)安排變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必需在5000元人民幣以下。
如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立即停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量照實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)支配此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的運用,幫助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
乙方需領(lǐng)用甲方供應(yīng)的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;
如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采納相宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
乙方必需按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負(fù)。送貨時應(yīng)包裝完整,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的愛護(hù)并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
圖紙的設(shè)計與供應(yīng):乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費用由乙方擔(dān)當(dāng)。
模具的制造及其費用擔(dān)當(dāng):由乙方擔(dān)當(dāng);
模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗標(biāo)精確定。
模具的運用、修理、保養(yǎng)及費用擔(dān)當(dāng):由乙方擔(dān)當(dāng);
模具的學(xué)問產(chǎn)權(quán):甲方全部;
模具的全部權(quán):甲方全部。
八、學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護(hù)
根據(jù)雙方簽訂的《學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)運用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與限制
合同生效后日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方供應(yīng)相關(guān)圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
產(chǎn)品質(zhì)量限制:
(1)乙方須先按甲方供應(yīng)的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予協(xié)作,并免費支配住宿。甲方剛好將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任根據(jù)質(zhì)保體系要求協(xié)作甲方進(jìn)行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目剛好進(jìn)行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進(jìn)行二次評審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之具體書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必需經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般狀況下,乙方可在甲方舉薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方供應(yīng)該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可選購 并投入生產(chǎn)。
(6)雖然甲方依據(jù)閱歷或樣品檢測結(jié)果向乙方舉薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義選購 原材料、零配件后向乙方供應(yīng),或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量限制責(zé)任的免除,由乙方對所選購 零配部件的質(zhì)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗與限制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任,由乙方擔(dān)當(dāng)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
質(zhì)量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與限制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結(jié)算
加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方依據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息%貼息給甲方)。
質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,其次年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、驗收方法
甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段根據(jù)本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、對加工零部件提出異議的時間和方法
甲方在驗收過程中,假如發(fā)覺加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)記、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗狀況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理看法。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理看法。
加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)幫助。造成甲方無法正常運用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。
加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測,報告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。
十三、乙方違約責(zé)任:
乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,依據(jù)不憐憫況進(jìn)行處理,詳細(xì)如下:
(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、選擇、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)剛好知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成安排調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)有意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20XX0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)峻的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7)未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,扣罰20XX0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)峻的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~101倍的違約金;
乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必需負(fù)責(zé)包換或包修,并擔(dān)當(dāng)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必需返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并擔(dān)當(dāng)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方擔(dān)當(dāng)。
乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍須要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再須要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購安排。
加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)擔(dān)當(dāng)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并擔(dān)當(dāng)由此增加的費用。
十四、甲方的違約責(zé)任
甲方逾期付款的,應(yīng)根據(jù)中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
甲方無正值理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一樣均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的狀況出現(xiàn),均可解除合同。
乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
合同因任何緣由而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方全部為履行本合同而供應(yīng)乙方運用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、不行抗力
甲乙雙方的任何一方由于不行抗力的緣由不能履行合同時,應(yīng)剛好向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并依據(jù)狀況可部分或全部免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。
十七、其他
按本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算方法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)運用管理合同》、《學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
承攬合同的格式第5篇
甲方:
法定代表人:職務(wù):聯(lián)系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人:職務(wù):聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積:,每平方米價款元,工程總價款計元。
3、承包方式:承攬方負(fù)責(zé)工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償供應(yīng)。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù):
1、乙方根據(jù)承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必需供應(yīng)屋面平整、完好。架子搭好,堅固平安。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)覺屋面不完整,乙方有權(quán)要求甲方剛好處理,如延誤工期,其后果由甲方負(fù)責(zé)。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積平方米,每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責(zé)任:
甲方如不能根據(jù)合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應(yīng)擔(dān)當(dāng)工程總價款的30%的違約金。乙方可依據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果,由甲方擔(dān)當(dāng)。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或托付代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
年月日年月日
承攬合同的格式第6篇
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方托付承攬方加工25米箱梁芯模模板,依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名規(guī)格數(shù)量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備注
箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量
總計
總金額(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術(shù)資料供應(yīng)方法:需方供應(yīng)標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
三、質(zhì)量要求:供方嚴(yán)格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并協(xié)作甲方的監(jiān)督檢查;
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,其次套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算;
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、標(biāo)的物全部權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的'物仍屬于供方全部。
九、運輸方式及到達(dá)站和費用負(fù)擔(dān):汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方擔(dān)當(dāng)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方擔(dān)當(dāng)。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十二、解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方:承攬方:
單位:單位:
法定代理人:法定代理人:
托付代理人:托付代理人:
電話:電話:
開戶行:戶名:
帳號:卡號:
郵編:郵編:
簽訂時間:
承攬合同的格式第7篇
托付方:(以下簡稱甲方)加工方:(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方托付乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一樣并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方供應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方供應(yīng)的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起起先計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20-)。甲方供應(yīng)施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格改變而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采納的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金,/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后起先組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最終一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,支配發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)覺有質(zhì)量問題,應(yīng)剛好通知乙方,乙方必需在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時供應(yīng)給乙方完整、具體的工程施工圖紙壹套。2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方擔(dān)當(dāng),根據(jù)合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方供應(yīng)的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必需在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最終提貨期限。因甲方緣由造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最終提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,根據(jù)漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,根據(jù)下
乙方責(zé)任
1、乙方擔(dān)當(dāng)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料選購 和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)甲方供應(yīng)的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等詳細(xì)要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方供應(yīng)的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需供應(yīng)所選購 鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。
4、日起先供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨安排,20--年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運輸?shù)木売僧a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)覺存在質(zhì)量問題,應(yīng)馬上停止運用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方供應(yīng)的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,假如乙方供應(yīng)的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失擔(dān)當(dāng)責(zé)任,乙方不擔(dān)當(dāng)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他干脆或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方拖延提貨的,乙方自最終提貨期限屆滿之次日起供應(yīng)10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權(quán)
2、因甲方緣由造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的干脆損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)隱私,必需擔(dān)當(dāng)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)隱私之日起,至對方將該商業(yè)隱私公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)擔(dān)當(dāng)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:(蓋章)乙方:
年月日:
承攬合同的格式第8篇
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方同等協(xié)商一樣,依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
防盜門名稱___________,規(guī)格___________,單位___________,數(shù)量___________,單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。以上價格為一次性包死價。需方接著訂貨時,提前7天向供方供應(yīng)安排通知單通知乙方。
工期要求:
其次條承攬方式、材料的供應(yīng)
承攬方式:乙方包工包料,全部材料由乙方供應(yīng)。負(fù)責(zé)制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
乙方產(chǎn)品必需附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應(yīng)供應(yīng)檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方供應(yīng)。禁止運用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
乙方承攬加工范圍:
工程地點:
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。
本合同簽訂后,乙方必需供應(yīng)樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量運用,乙方全額墊資。
付款方式:安裝完畢閱歷收合格付總價款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
甲方在本合同簽訂后剛好向乙方供應(yīng)相關(guān)資料,詳細(xì)施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
乙方進(jìn)入場后甲方協(xié)作接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方擔(dān)當(dāng)。
乙方必需嚴(yán)格根據(jù)甲方要求設(shè)計門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
乙方在施工階段應(yīng)協(xié)作主包單位工作,按進(jìn)度要求剛好供應(yīng)安裝。
為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)協(xié)作乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)愛護(hù)安裝成品,屬于乙方愛護(hù)不當(dāng)造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
開工前三天甲方向乙方下達(dá)開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進(jìn)度報表。乙方必需保證加工安裝進(jìn)度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
如遇下列狀況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
(1)按施工打算規(guī)定,不能供應(yīng)施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進(jìn)場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不行抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法
本工程質(zhì)量要求達(dá)到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
乙方必需嚴(yán)格根據(jù)施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)剛好報告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同探討,并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負(fù)責(zé)。平安培訓(xùn)交底、平安責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并閱歷收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費修理或更換。
甲方通知乙方返修時,乙方應(yīng)剛好修理,如乙方未能剛好修理甲方有權(quán)支配人員修理,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條平安及特殊約定
1、乙方在施工過程中必需嚴(yán)格根據(jù)國家操作規(guī)程進(jìn)行操作,高空作業(yè)配平安帶,進(jìn)入施工現(xiàn)場戴平安帽等。如因乙方緣由造成平安事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、協(xié)作,全部責(zé)任及費用均由乙方擔(dān)當(dāng)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)覺,甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條違約責(zé)任
工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。
由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
甲方未能根據(jù)合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一樣后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
承攬合同的格式第9篇
供方:_________
需方:_________
經(jīng)雙方洽談,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,特簽訂以下合同:
一、合同內(nèi)容:
1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標(biāo)準(zhǔn)的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再擔(dān)當(dāng)其它任何費用。
三、質(zhì)量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認(rèn)可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負(fù)責(zé)修改。
四、加工、售后服務(wù)方式:
甲方負(fù)責(zé)全包工包料,應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者運用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應(yīng)免費修理。
在保修期內(nèi),因同一嚴(yán)峻質(zhì)量問題,修理兩次仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的,憑修理記錄和有關(guān)證明,甲方應(yīng)為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴(yán)峻質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應(yīng)當(dāng)按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式:
甲方交貨給乙方進(jìn)行驗收,驗收以所封樣板為標(biāo)準(zhǔn)。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標(biāo)準(zhǔn),甲方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應(yīng)按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必需按廠家原包裝標(biāo)準(zhǔn),裝載必需與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負(fù)責(zé)。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責(zé)任:
1、甲方違約責(zé)任:
甲方如中途變更訂做,應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標(biāo)的物,應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標(biāo)的物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位外,并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付標(biāo)的物的責(zé)任。
2、乙方違約責(zé)任:
乙方中途變更標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同,屬甲方供應(yīng)原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標(biāo)的物的,除償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標(biāo)的物的,甲方有權(quán)將標(biāo)的物變賣所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標(biāo)的物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應(yīng)補償不足部分;如標(biāo)的物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標(biāo)的物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標(biāo)的物地點或接收單位,擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必需嚴(yán)格仔細(xì)地履行合同,如由于人力不行抗拒的緣由而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機(jī)關(guān)證明,可免予擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以干脆向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
甲方代表:_________乙方代表:_________
電話號碼:_________電話號碼:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
銀行帳號:_________銀行帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
承攬合同的格式第10篇
承攬方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方托付承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
備注:
其次條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者運用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,削減價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定剛好檢驗,不符合要求的,應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙供應(yīng)方法:
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)剛好通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并剛好通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1、根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方運用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān):
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
1、依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外,必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊須要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再須要的,有權(quán)解除合同,因此造成的’損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)或酬金總額的_________%(20%–60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方供應(yīng)原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%—60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的協(xié)助工作和打算工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 車體廣告合同標(biāo)準(zhǔn)版樣本
- 蘋果云計算課程設(shè)計師
- 甘肅省金昌市(2024年-2025年小學(xué)五年級語文)統(tǒng)編版能力評測(上學(xué)期)試卷及答案
- 山東省泰安市(2024年-2025年小學(xué)五年級語文)統(tǒng)編版期中考試(下學(xué)期)試卷及答案
- 房屋維修合同樣式
- 2010年7月國開電大法律事務(wù)??啤缎淌略V訟法學(xué)》期末考試試題及答案
- 汽車合作經(jīng)營合同
- 危險品運輸業(yè)務(wù)承包經(jīng)營合同2024年
- 高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)課程設(shè)計
- 美國購買房產(chǎn)合同范本
- 機(jī)械制圖教案(完整版)
- 公平競爭審查制度實施細(xì)則
- 衛(wèi)生巾推廣方案
- 重慶新高考改革方案
- 支架式教學(xué)模式與課堂教學(xué)
- IT運維整體解決方案
- 食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模板
- 拳擊比賽策劃方案2篇
- 醫(yī)院化驗室的操作規(guī)程
- 商業(yè)模式與創(chuàng)新基礎(chǔ)知識培訓(xùn)
- 地方政府競爭及地方保護(hù)主義研究
評論
0/150
提交評論