建筑注冊設(shè)備監(jiān)理師考試合同管理(習(xí)題卷2)

試卷科目：建筑注冊設(shè)備監(jiān)理師考試合同管理建筑注冊設(shè)備監(jiān)理師考試合同管理(習(xí)題卷2)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages建筑注冊設(shè)備監(jiān)理師考試合同管理第1部分：單項選擇題，共66題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭端的工作流程中，當(dāng)事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。A)21B)28C)56D)84[單選題]2.設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A)已經(jīng)察覺索賠事由后28天B)理應(yīng)察覺索賠事由后28天C)取得現(xiàn)場資料后28天D)發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間[單選題]3.被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A)法定代理終止B)委托代理終止C)指定代理終止D)無權(quán)代理終止[單選題]4.根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A)1B)2C)3D)6[單選題]5.由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。A)竣工時間B)費用C)費用和利潤D)竣工時間、費用和利潤[單選題]6.根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A)執(zhí)行B)撤銷C)中止執(zhí)行D)不予執(zhí)行[單選題]7.承包商承擔(dān)照管工程和貨物的全部職責(zé)的起止期限是()。A)開工日期起，至竣工日期B)簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C)開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D)簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書[單選題]8.承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A)10B)14C)20D)28[單選題]9.合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A)社會B)權(quán)利義務(wù)C)道德D)人際[單選題]10.下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。A)訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B)權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C)只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進(jìn)行D)訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效[單選題]11.對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A)承包人越級承攬工程B)承包人超越范圍承攬工程C)承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)D)承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包[單選題]12.業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。A)銀行保函B)匯票C)土地所有權(quán)D)債券[單選題]13.下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A)合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B)合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C)合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D)合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)[單選題]14.根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。A)撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B)撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C)知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D)知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使[單選題]15.建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達(dá)到()。A)三個月B)六個月C)九個月D)一年[單選題]16.根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A)議標(biāo)B)公開招標(biāo)C)邀請招標(biāo)D)分兩階段進(jìn)行招標(biāo)[單選題]17.根據(jù)《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應(yīng)當(dāng)在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A)糾紛解決方式B)免除保險人責(zé)任C)保險費用收取D)免除投保人責(zé)任[單選題]18.買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。A)出賣人B)承運人C)買受人D)出賣人與買受人[單選題]19.根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A)全部使用國有資金投資的項目B)部分使用國有資金投資的項目C)施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D)使用外國政府貸款的項目[單選題]20.設(shè)備工程項目合同體系分析的重點在于()。A)不同合同間的工作協(xié)調(diào)B)檢核合同成立所必備的條款C)均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)D)設(shè)計特殊事件的處理機(jī)制[單選題]21.在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。A)支付定金B(yǎng))支付價款C)交付設(shè)備所有權(quán)憑證D)交付設(shè)備[單選題]22.承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。A)竣工時間B)缺陷通知期期滿C)頒發(fā)接收證書D)保留金返還[單選題]23.下列關(guān)于委托合同的說法不正確的是()A)委托合同的訂立以當(dāng)事人雙方相互信任為基礎(chǔ)B)委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務(wù)，也可以以自己的名義處理事務(wù)C)受托人在處理委托事務(wù)中的法律關(guān)系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務(wù)而已D)委托合同中委托人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)處理事務(wù)中所花費的費用，委托事務(wù)處理所得收益由委托人和受托人共同所有[單選題]24.在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。A)對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證B)受領(lǐng)標(biāo)的物C)對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保D)提供有關(guān)單證和資料[單選題]25.下列選項中，不屬于投標(biāo)者在合同談判階段希望達(dá)到的主要目的的是()。A)宣傳自己的優(yōu)勢B)要求確認(rèn)圖紙審查和批準(zhǔn)周期C)爭取盡可能地改善合同條款D)修改招標(biāo)文件中的技術(shù)要求[單選題]26.與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A)開標(biāo)B)組織現(xiàn)場踏勘C)發(fā)出投標(biāo)邀請書D)發(fā)布招標(biāo)公告[單選題]27.在下列計價方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項目的所有風(fēng)險的是()。A)固定總價合同B)純單價合同C)單價與包干混合式合同D)成本加固定費用[單選題]28.根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A)投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B)招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C)招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D)投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式[單選題]29.對于一個大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對此文件進(jìn)行評估，并最終得到()的審查認(rèn)可。A)業(yè)主B)承包商C)設(shè)備監(jiān)理工程師D)總監(jiān)理工程師[單選題]30.甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A)有效B)無效C)乙追認(rèn)后有效D)乙拒絕后無效[單選題]31.設(shè)備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A)混凝土試塊檢驗B)鋼筋強(qiáng)度檢驗C)工程材料試驗D)試運行[單選題]32.如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗。下列對此試驗的風(fēng)險和費用承擔(dān)的說法，正確的是()。A)工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費用B)工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費用C)工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費用D)無論試驗結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險和費用均由承包商承擔(dān)[單選題]33.某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應(yīng)()。A)以自己的名義向人民法院主張該購房款B)以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C)以自己的名義直接向購房者主張該購房款D)以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款[單選題]34.某施工企業(yè)在異地設(shè)有分公司，分公司受其委托與材料供應(yīng)商訂立了采購合同。材料交貨后貨款未支付，供應(yīng)商應(yīng)以()為被告人向人民法院起訴，要求支付材料款。A)監(jiān)理單位B)分公司C)建設(shè)單位D)施工企業(yè)[單選題]35.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。A)開工日期B)簽發(fā)付款證書C)簽發(fā)接收證書D)簽發(fā)履約證書[單選題]36.《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A)行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)B)安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C)安全第一、人人有責(zé)D)安全第一、預(yù)防為主[單選題]37.某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。A)2021年5月4日B)2034年3月8日C)2021年12月31日D)2034年12月31日[單選題]38.按照我國《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。A)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所B)標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬C)履行期限、地點和方式D)?一裁二審?條款[單選題]39.根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A)原告住所地B)合同簽訂地C)合同標(biāo)的物所在地D)被告住所地或合同履行地[單選題]40.?當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。?該規(guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A)采取補(bǔ)救措施B)賠償損失C)繼續(xù)履行D)違約金規(guī)則[單選題]41.施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A)雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B)雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C)賣方逾期交付標(biāo)的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D)買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價[單選題]42.承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。A)業(yè)主B)承包商項目經(jīng)理C)承包商D)工程師代表[單選題]43.根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A)要約邀請B)要約C)再要約D)承諾[單選題]44.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項目必須進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A)某新式武器的設(shè)計B)地震災(zāi)區(qū)道路搶修C)部分使用國有投資項目的施工D)全部國有投資的項目前期咨詢[單選題]45.承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。A)移交工程時B)竣工試驗開始前C)通過竣工試驗后D)申請簽發(fā)接收證書時[單選題]46.根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。A)債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B)專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C)代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn))債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務(wù)人承擔(dān)[單選題]47.承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A)承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用B)承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由責(zé)任方承擔(dān)C)責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用D)責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由承包商承擔(dān)[單選題]48.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A)簽發(fā)臨時付款證書B)列入當(dāng)月付款證書C)列入竣工結(jié)算報表D)簽發(fā)索賠付款證書[單選題]49.下列()不屬于民事訴訟法中規(guī)定的證據(jù)。A)物證B)律師的辯護(hù)C)視聽資料D)被告人陳述[單選題]50.在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A)扣押權(quán)B)留置權(quán)C)處置權(quán)D)抵押權(quán)[單選題]51.因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應(yīng)對補(bǔ)償金額作出公正的決定。A)業(yè)主B)項目經(jīng)理C)工程師D)工程師代表[單選題]52.某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。A)設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限B)5年C)兩個采暖期、供冷期D)2年[單選題]53.承包商保管承包商文件責(zé)任的期限直到()為止。A)提交竣工報告B)業(yè)主接收工程C)工程師認(rèn)可該文件D)缺陷通知期屆滿[單選題]54.保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險金的責(zé)任。A)投保人B)受益人C)被保險人D)保險人[單選題]55.甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A)無效B)可撤銷C)可變更D)效力待定[單選題]56.由于設(shè)計人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A)免收直接受損失部分的設(shè)計費，并支付賠償金B(yǎng))重新設(shè)計、并支付賠償金C)賠償委托人的實際損失D)支付違約金并賠償損失[單選題]57.對債務(wù)人以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)危害債權(quán)人利益的行為，債權(quán)人可以()撤銷。A)自行B)請求主管部門C)請求人民法院D)請求工商行政管理部門[單選題]58.2006年12月1日，甲向乙借款并簽訂了一份借款合同，還款期為2007年12月1日前。因甲到期未還借款，2008年12月1日乙找到甲，要求甲償還。甲請求寬限至2009年1月31日，乙應(yīng)允。據(jù)此，乙主張債權(quán)的訴訟時效期間的屆滿時間是()。A)2008年12月1日B)2009年12月1日C)2010年12月1日D)2011年2月1日[單選題]59.根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進(jìn)口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A)4B)3C)2D)1[單選題]60.設(shè)備采購合同，供貨方負(fù)責(zé)代運設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A)發(fā)運設(shè)備時承運部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B)采購方收到設(shè)備C)采購方在承運部門簽收設(shè)備單上簽收D)供貨方將設(shè)備交到承運部門[單選題]61.設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A)合同約定B)買受人提供C)銀行延期付款規(guī)定D)法律規(guī)定[單選題]62.FIDIC?新黃皮書?規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時限是()天內(nèi)。A)業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28B)承包商收到中標(biāo)函的28C)承包商提交履約保證的14D)業(yè)主退還投標(biāo)保證的14[單選題]63.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，招標(biāo)人可以采用邀請招標(biāo)方式的情形是()。A)主要工藝、技術(shù)采用特定專有技術(shù)B)需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求C)采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大D)國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位[單選題]64.缺陷通知期的起始日期是()。A)工程通過竣工試驗的日期B)工程師頒發(fā)接收證書的日期C)承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D)接收證書上標(biāo)明的竣工日期[單選題]65.憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應(yīng)當(dāng)與()相同。A)封存的樣品B)封存的樣品及其說明的質(zhì)量C)封存的樣品及其法律規(guī)定D)封存的樣品及其品質(zhì)擔(dān)保[單選題]66.在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計分包商應(yīng)獲得()的同意。A)業(yè)主B)項目經(jīng)理C)工程師D)工程師代表第2部分：多項選擇題，共34題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]67.采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程師在收到承包商提交的()后，應(yīng)向業(yè)主發(fā)出最終付款證書。A)最終報表草案B)最終報表C)竣工結(jié)算報表D)設(shè)備維修和操作手冊E)結(jié)清證明[多選題]68.下列屬于委托人授予監(jiān)理人的權(quán)力有()。A)對本項目有關(guān)方案、計劃的審查權(quán)B)對本項目有關(guān)參與單位的協(xié)調(diào)權(quán)C)壓縮合同工期D)在項目實施過程中對?被監(jiān)理人?的工作質(zhì)量的檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)E)對本項目合同款支付申請的審核權(quán)[多選題]69.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)工程師指示提交的變更建議書，應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容有()。A)變更工作說明B)變更工作進(jìn)度計劃C)對整個設(shè)備工程計劃進(jìn)行調(diào)整的建議D)變更工作的價格E)變更導(dǎo)致的索賠金額[多選題]70.招標(biāo)人拒收投標(biāo)文件的情形有()。A)投標(biāo)文件逾期送達(dá)的B)投標(biāo)文件未送達(dá)指定地點的C)投標(biāo)文件未密封的D)提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3人的E)投標(biāo)單位的法定代表人未簽字的[多選題]71.從業(yè)主角度講，設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容一般包括()。A)確定每個合同的工作范圍B)確定合同中的重要條款C)選擇評標(biāo)方法D)明確評標(biāo)程序E)編制設(shè)備工程合同管理計劃[多選題]72.建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)具備()條件。A)制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員C)保證施工安全防護(hù)用具所需資金的投入D)管理人員和作業(yè)人員每兩年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格E)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費[多選題]73.接收設(shè)備工程或單位工程應(yīng)滿足的條件有()。A)承包商已按合同規(guī)定，完成了全部工程B)工程已按合同規(guī)定基本完成并通過了竣工試驗C)承包商已按合同規(guī)定，履行了全部施工義務(wù)D)工程師已經(jīng)簽發(fā)了工程接收證書E)視為工程師已簽發(fā)了工程接收證書[多選題]74.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以土地使用權(quán)出讓方式取得的土地使用權(quán)，屬于()。A)自物權(quán)B)用益物權(quán)C)擔(dān)保物權(quán)D)動產(chǎn)物權(quán)E)不動產(chǎn)物權(quán)[多選題]75.代理的特征有()。A)代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨立地為意思表示B)任何行為均可代理C)代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D)代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E)代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實施代理行為[多選題]76.風(fēng)險管理內(nèi)容包括()。A)風(fēng)險識別B)風(fēng)險分析C)風(fēng)險評價D)風(fēng)險處置E)風(fēng)險回避[多選題]77.當(dāng)事人可以依法解除合同的情形有()。A)在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示不履行主要債務(wù)的B)在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的C)因不可抗力不能實現(xiàn)合同目的D)當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)的E)當(dāng)事人一方違約致使不能實現(xiàn)合同目的[多選題]78.自物權(quán)所具有的權(quán)能包括()。A)占有B)使用C)優(yōu)先受償D)收益E)處分[多選題]79.評標(biāo)程序一般分為()等階段。A)資質(zhì)預(yù)審B)初評C)詳評D)技術(shù)評審E)商務(wù)評審[多選題]80.按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定，()可以不進(jìn)行招標(biāo)，采用直接發(fā)包的方式委托建設(shè)任務(wù)。A)施工單項合同估算價150萬元人民幣B)重要設(shè)備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣.C)監(jiān)理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D)項目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣E)項目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣[多選題]81.在買賣合同中，雙方當(dāng)事人就標(biāo)的物的交付地點沒有約定的，其交付地的確定規(guī)則是()。A)由當(dāng)事人補(bǔ)充協(xié)議B)不能達(dá)成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣C)標(biāo)的物需要運輸?shù)?，以第一承運人承運地為交付地D)標(biāo)的物不需要運輸，當(dāng)事人不知道標(biāo)的物所在地的，以出賣人訂立合同時的營業(yè)地為交付地E)標(biāo)的物不需要運輸，當(dāng)事人于合同訂立時都知道標(biāo)的物所在地的，以標(biāo)的物所在地為交付地[多選題]82.甲公司與乙公司因設(shè)備工程合同糾紛提起訴訟，甲公司向法庭提供的下列文件，可作為證據(jù)使用的有()。A)設(shè)備工程合同B)監(jiān)理工程師證言C)法庭記錄D)工程部分梁裂縫的照片E)法律、行政法規(guī)和工程驗收規(guī)范[多選題]83.業(yè)主針對履約保證可提出索賠的情形包括()。A)未能在竣工時間內(nèi)完成工程B)承包商未能確保履約保證在缺陷通知期期滿前持續(xù)有效C)拒絕按照合同向業(yè)主支付其應(yīng)付的金額D)未能在收到業(yè)主要求其糾正違約的通知后的合同規(guī)定時間內(nèi)糾正違約E)發(fā)生了業(yè)主有權(quán)終止合同的情形[多選題]84.在設(shè)備工程合同中，特殊事件的處理機(jī)制主要有()。A)暫停施工的處理機(jī)制B)法律變動處理機(jī)制C)市場價格波動處理機(jī)制D)索賠和爭端的解決機(jī)制E)不可抗力的處理機(jī)制[多選題]85.屬于設(shè)備工程合同變更的情況有()。A)業(yè)主的變更要求B)承包商提出的變更建議，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)C)業(yè)主提出的變更建議，并經(jīng)承包商批準(zhǔn)D)承包商管理制度調(diào)整E)政府領(lǐng)導(dǎo)的決定[多選題]86.按照勞動保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，用人單位應(yīng)當(dāng)對()定期進(jìn)行健康檢查。A)從事危險作業(yè)的勞動者B)女職工C)未成年工D)從事特種作業(yè)的勞動者E)從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者[多選題]87.下列產(chǎn)品中，適用《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有()。A)商品混凝土B)商品房C)施工企業(yè)的吊裝設(shè)備D)監(jiān)理單位的電子設(shè)備E)軍工產(chǎn)品[多選題]88.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列選項中，屬于工程監(jiān)理單位安全責(zé)任的有()。A)應(yīng)當(dāng)依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B)不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系C)在實施監(jiān)理前，就設(shè)計文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底D)按照工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理E)施工單位對嚴(yán)重安全事故隱患拒不整改的，及時向有關(guān)主管部門報告[多選題]89.地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權(quán)延長工期的條件有()。A)業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B)承包商已經(jīng)采取措施，仍不能避免工程延誤C)承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序D)地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E)承包商無法提前預(yù)見此類延誤或中斷[多選題]90.建設(shè)工程的保修范圍應(yīng)當(dāng)包括()。A)地基基礎(chǔ)工程B)主體結(jié)構(gòu)工程C)屋面防水工程D)供熱系統(tǒng)E)電力、郵電通訊工程[多選題]91.采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，承包商編制的竣工報表，需要考慮的費用包括()。A)承包商根據(jù)合同所完成的全部工作價值的估計額B)承包商認(rèn)為應(yīng)支付給他的任何款項(包括索賠款)C)到工程竣工日期為止，根據(jù)合同所完成的全部工作的價值D)到工程移交日期為止，根據(jù)合同所完成的全部工作的價值E)承包商認(rèn)為根據(jù)合同將應(yīng)支付給他的任何其他款項的估計額[多選題]92.設(shè)備工程合同有很強(qiáng)的不可預(yù)見性，導(dǎo)致合同價格變化的原因有()A)市場因素B)工程所在地法律、法規(guī)、條例、細(xì)則等發(fā)生變化C)工程變更D)誤期損害賠償費和提前竣工獎金E)不可抗力[多選題]93.在承攬合同中，承攬人的義務(wù)有()。A)按合同約定提供原材料并接受定作人對材料進(jìn)行檢驗B)協(xié)助定作人辦理付款擔(dān)保手續(xù)C)對定作人提供的材料及時檢驗D)接受定作人監(jiān)督檢查E)發(fā)現(xiàn)定作人的技術(shù)要求不合理應(yīng)及時通知定作人[多選題]94.依照《民法通則》的規(guī)定，法人應(yīng)具備的基本條件包括()。A)依法成立B)有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費C)有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和場所D)注冊登記，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照E)能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任[多選題]95.下列關(guān)于設(shè)備采購合同解除的敘述，正確的有()。A)因主設(shè)備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于輔助設(shè)備B)因輔助設(shè)備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于主設(shè)備C)因輔助設(shè)備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于主沒備D)多項設(shè)備采購合同，其中一項設(shè)備不符合約定的，買受人可以解除合同E)多項設(shè)備采購合同，其中一項設(shè)備不符合約定的，買受人可以解除該項設(shè)備合同[多選題]96.按照我國《民法通則》的規(guī)定，無權(quán)代理的表現(xiàn)形式有()。A)無代理權(quán)人以他人名義實施的代理行為B)代理人在代理權(quán)限內(nèi)以被代理人的名義實施的代理行為C)代理人超越代理權(quán)限實施代理的行為D)代理人代理權(quán)終止后實施的代理行為E)代理人與第三人惡意串通的代理行為[多選題]97.下列選項中()屬于委托代理終止的原因。A)代理期限屆滿B)被代理人取得民事行為能力C)代理人辭去委托D)代理人死亡E)代理事務(wù)完成[多選題]98.合同分析的基本原則有()。A)合法性B)準(zhǔn)確性和客觀性C)整體性D)公平性E)可操作性[多選題]99.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，下列關(guān)于索賠事件處置的說法，正確的有()。A)索賠通知應(yīng)在索賠事件發(fā)生后合同規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)出B)如果承包商未發(fā)出索賠通知，則視為承包商放棄索賠權(quán)利C)索賠款額應(yīng)列入最終付款證書中，并支付給承包商D)工程師應(yīng)對承包商的索賠報告作出回應(yīng)E)工程師收到承包商的索賠通知后，應(yīng)做好索賠事件的同期記錄[多選題]100.采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程師簽發(fā)第一筆預(yù)付款的付款證書的前提條件有()。A)承包商提交了申請支付的報表B)承包商收到了開工通知C)業(yè)主收到合格的履約保證D)業(yè)主收到合格的預(yù)付款保函E)工程設(shè)備已經(jīng)起運1.答案:D解析:2.答案:D解析:索賠意向通知應(yīng)在覺察索賠事由發(fā)生后28天內(nèi)提交。3.答案:B解析:有下列情形之一的，委托代理終止：①代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成；②被代理人取消委托或者代理人辭去委托；③代理人死亡；④代理人喪失民事行為能力；⑤作為被代理人或者代理人的法人終止。4.答案:B解析:5.答案:C解析:6.答案:C解析:7.答案:C解析:8.答案:B解析:9.答案:B解析:合同法律關(guān)系指由合同法律規(guī)范調(diào)整的當(dāng)事人在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。10.答案:C解析:訴訟時效期間從權(quán)利人知道其權(quán)利被侵害之日起算，所以A不對；權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中斷的法定事由之一，B不對；訴訟時效中斷的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效。11.答案:D解析:12.答案:A解析:履約擔(dān)保一般是銀行出具的保函或擔(dān)保公司的保證書。13.答案:A解析:14.答案:C解析:根據(jù)《合同法》規(guī)定，具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起1年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)。15.答案:C解析:建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。16.答案:A解析:17.答案:B解析:18.答案:C解析:不論是由于買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，還是未在合同約定的時限內(nèi)及時將變更的到貨地點或接貨人通知對方，導(dǎo)致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果均由買受人承擔(dān)。19.答案:C解析:20.答案:A解析:21.答案:D解析:一般認(rèn)為：設(shè)備的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。22.答案:B解析:23.答案:D解析:對于委托合同，處理事務(wù)中所花費的費用應(yīng)完全由委托人承擔(dān)，委托事務(wù)處理所得收益完全歸由委托人所有。24.答案:B解析:25.答案:D解析:D項屬于業(yè)主談判的目的：根據(jù)投標(biāo)者的建議和要求，可對設(shè)備工程方案、圖紙、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行某些修改，討論并共同確認(rèn)某些局部變更，由于設(shè)備工程承包商有較為成熟的經(jīng)驗或先進(jìn)的技術(shù)，業(yè)主往往會接受承包商的意見，修改招標(biāo)文件中的技術(shù)要求。26.答案:D解析:27.答案:A解析:28.答案:B解析:29.答案:A解析:對于大型的設(shè)備工程，業(yè)主聘請專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合同文件的編制，目的是使履行合同更為順利，有效減少雙方的沖突和爭議。30.答案:A解析:此事件屬于典型的?表見代理?。31.答案:D解析:32.答案:D解析:33.答案:A解析:債權(quán)人的代位權(quán)。它是指債權(quán)人為了保障其債權(quán)不受損害，而以自己的名義代替?zhèn)鶆?wù)人行使其債權(quán)的權(quán)利。34.答案:D解析:35.答案:C解析:36.答案:D解析:安全生產(chǎn)管理的基本方針是：安全第一、預(yù)防為主。37.答案:C解析:著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日，38.答案:D解析:選擇解決爭議的方式屬于合同的內(nèi)容，而D項表達(dá)錯誤。39.答案:D解析:40.答案:C解析:繼續(xù)履行是指違反合同的當(dāng)事人不論是否承擔(dān)了賠償金或者承擔(dān)了其他形式的違約責(zé)任，都必須根據(jù)對方的要求，在自己能夠履行的條件下，對合同未履行的部分繼續(xù)履行。41.答案:B解析:42.答案:B解析:43.答案:A解析:招標(biāo)公告屬于要約邀請，投標(biāo)文件屬于要約。44.答案:C解析:45.答案:B解析:46.答案:C解析:47.答案:B解析:48.答案:B解析:49.答案:B解析:證據(jù)種類：書證、物證、視聽資料、證人證言、當(dāng)事人的陳述、鑒定結(jié)論、勘驗筆錄等。50.答案:B解析:51.答案:C解析:52.答案:C解析:53.答案:B解析:54.答案:C解析:保險合同的概念：保險合同訂立后，投保人向保險人交付一定保險費，在被保險人遭遇特定災(zāi)害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險金責(zé)任。55.答案:A解析:56.答案:A解析:設(shè)計人應(yīng)對設(shè)計資料及文件中出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于設(shè)計人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收直接受損失部分的設(shè)計費，并支付賠償金。57.答案:C解析:合同不當(dāng)履行的保全措施包括兩種：代位權(quán)和撤銷權(quán)。二者都需要向人民法院申請。其中的撤銷權(quán)是指因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。債務(wù)人以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。58.答案:D解析:59.答案:A解析:60.答案:A解析:供貨方負(fù)責(zé)代運貨物的，以發(fā)貨時承運部門簽發(fā)貨單上的戳記日期為準(zhǔn)。61.答案:A解析:買受人違約責(zé)任：買受人逾期付款，應(yīng)依照合同規(guī)定的計算方法，支付逾期付款利息。62.答案:B解析:63.答案:C解析:64.答案:D解析:65.答案:B解析:憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應(yīng)當(dāng)與封存的樣品及其說明的質(zhì)量相同。66.答案:C解析:67.答案:BE解析:68.答案:ABDE解析:委托人應(yīng)當(dāng)授予監(jiān)理人以下權(quán)力：①對委托人選擇的設(shè)計、制造、安裝調(diào)試等?第三人?的資質(zhì)、能力等的審核權(quán)，對?被監(jiān)理人?選擇的分包人的資質(zhì)、能力等的審核權(quán)。②對本項目有關(guān)方案、計劃、標(biāo)準(zhǔn)、主要工藝及裝備的審查權(quán)。③對本項目有關(guān)參與單位的協(xié)調(diào)權(quán)。④征得委托人同意，由監(jiān)理人簽發(fā)開工令、停工令、復(fù)工令。⑤對在本項目上使用的外購的原材料、元器件、零部件、成品等的質(zhì)量審查權(quán)。⑥對本項目實施過程中?被監(jiān)理人?的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)，對不符合要求的，有權(quán)下達(dá)整改令。⑦本項目合同款支付申請的審核和簽認(rèn)權(quán)。⑧對委托人與?被監(jiān)理人?簽訂的合同履行中提出的變更及索賠進(jìn)行審核。⑨在監(jiān)理過程中如發(fā)現(xiàn)?被監(jiān)理人?的人員不能勝任工作或不符合有關(guān)規(guī)定要求，監(jiān)理人有權(quán)要求?被監(jiān)理人?調(diào)換有關(guān)人員。⑩對本項目完工資料的審核權(quán)。69.答案:ABCD解析:70.答案:ABC解析:投標(biāo)文件有下列情形之一的，招標(biāo)人