Z合同法律制度

授課內容：2Z202000合同法

2z202010合同法原則及合同分類2z202011熟悉合同法原則及調整范圍一、合同法的基本原則1、平等原則；2、自愿原則；3、公平原則；4、誠實信用原則；5、不得損害社會公共利益原則。二、合同法的調整范圍現(xiàn)行合同法只調整一部分合同，即狹義的合同。1、狹義合同指債權合同，廣義合同除了包括債權合同之外，還包括物權合同、身份合同，以及行政合同和勞動合同等。2、不受合同法調整的主要關系類型：（1）身份關系合同；（2）行政合同；（3）勞動合同；（4）政府間協(xié)議。2z202012了解合同的分類一、要式合同與不要式合同二、雙務合同與單務合同三、有償合同與無償合同四、有名合同與無名合同五、諾成合同與實踐合同六、格式合同與非格式合同對格式條款的理解發(fā)生爭議的，按照通常理解予以解釋。對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于提供格式條款一方的解釋。格式條款與非格式條款不一致的，應當采用非格式條款。七、主合同與從合同2z202020合同的訂立2z202021掌握要約一、要約的概念從文字字面上理解，要約的“要”指“要求”或“要什么”，“約”指“合約”或“合同”。二、要約的構成要件1、要約是由特定人作出的意思表示；2、要約必須具有訂立合同的意思表示；3、要約必須向受要約人發(fā)出；4、要約的內容必須具體明確。三、要約的生效要約到達受要約人時生效。四、要約的撤回與要約的撤銷1、要約的撤回：在發(fā)生法律效力之前，要約人取消要約的行為；2、要約的撤銷：在發(fā)生法律效力之后，要約人要使要約失效而取消要約的行為；3、要約不得撤銷的情形。五、要約的消滅有下列情形之一的，要約失效1、拒絕要約的通知到達要約人；2、要約人依法撤銷要約；3、承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾；4、受要約人對要約的內容作出實質性變更。六、要約邀請寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業(yè)廣告等為要約邀請。但是如果商業(yè)廣告的內容符合要約規(guī)定的，視為要約。2z202022掌握承諾一、承諾的概念以通知的方式作出，但根據交易習慣或者要約表明可以通過行為作出承諾的除外。二、承諾的構成要件1、承諾必須由受要約人作出；2、承諾必須向要約人作出；3、承諾的內容必須與要約的內容一致；4、承諾應在有效期內作出。三、承諾的生效：承諾通知到達要約人時生效。四、承諾的撤回：在承諾生效之前撤回。撤回承諾的通知應當在承諾通知到達要約人之前或者與承諾通知同時到達要約人。五、承諾超期與承諾延誤1、承諾超期：超過了承諾的期限而作出的承諾；2、承諾延誤：由于其它原因導致的承諾到達時超過了承諾期間，如果不及時通知不接受該承諾，則該承諾有效。2z202023掌握合同的一般條款一、當事人的名稱或姓名和住所二、標的三、數(shù)量四、質量五、價款或酬金六、履行期限、地點和方式七、違約責任八、解決爭議的方法2z202024掌握合同的形式書面形式、口頭形式和其他形式2z202025掌握締約過失責任一、締約過失責任的構成要件1、該責任發(fā)生在訂立合同的過程中；2、當事人違反了誠實信用原則所要求的義務；3、受害方的信賴利益遭受損失。二、締約過失責任的主要情形1、假借訂立合同，惡意進行磋商；2、故意隱瞞與訂立合有關的重要事實或者提供虛假情報；3、其他違背誠實信用原則的行為。2z202030合同的效力2z202031掌握合同的生效一、合同成立（一）合同成立的一般要件1、存在訂約當事人；2、訂約當事人對主要條款達成一致；3、經歷要約與承諾兩個階段。（二）合同成立時間1、承諾生效時合同成立；2、采用合同書形式的，自雙方簽字或蓋章時合同成立；3、采用信件，數(shù)據電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求簽訂確認書。簽訂確認書時合同成立。（三）合同成立地點1、承諾生效的地點為合同成立的地點；2、采用合同書的，簽字或蓋章的地點為合同成立的地點；3、采用數(shù)據電文形式的，收件人的主營為地為合同成立的地點；沒有主營業(yè)地的，其經常居住地為合同成立的地點。二、合同生效合同生效需要具備以下要件：1、訂立合同的當事人必須具有相應的民事權利能力和民事行為能力；2、意思表示真實；3、不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不損害社會公共利益；4、具備法律所要求的形式。2z202032掌握無效合同一、無效合同（一）一方以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國家利益（二）惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的合同（三）以合法形掩蓋非法目的（四）損害社會公共利益（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定二、免責條款無效1、造成對方人身傷害的；2、因故意或者重大過失造成對方財產損失的。2z202033掌握可變更、可撤銷合同一、可變更、可撤銷合同的種類（一）因重大誤解訂立的合同（二）在訂立合同時顯失公平的合同（三）因欺詐、脅迫而訂立的合同（四）乘人之危而訂立的合同二、撤銷權的行使1、一旦合同是可撤銷的，則撤銷權人可以申請法院或仲裁機構撤銷合同，也可以申請法院或仲裁機構變更合同，當然，還可以不行使撤銷權繼續(xù)認可該合同。如果請求變更的，法院或仲裁機構不得撤銷。2、無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。3、合同無效，被撤銷或者終止的，不影響合同中獨立存在的有關解決爭議方法的條款的效力。4、有下列情形之一的，撤銷權消滅：（1）一年內沒有行使撤銷權；（2）放棄撤銷權。2z202034掌握效力待定合同一、效力待定合同的種類（一）限制民事行為能力人依法不能獨立簽定的合同（二）無權代理人以被代理人名義訂立的合同（三）越權訂立的合同（四）無財產處分權人訂立的合同2z202035了解附條件和附期限合同一、附條件合同當事人對合同的效力可以約定附條件。附生效條件的合同，自條件成就時生效。附解除條件的合同，自條件成就失效。二、附期限合同當事人對合同的效力可以約定附期限。附生效時期限的合同，自期限屆至時生效。附終止期限的合同，自期限屆滿時失效。2z202040合同的履行2z202041掌握合同履行的規(guī)定一、合同履行的原則1、全面、適當履行的原則；2、誠實信用的原則；3、公平合理、促進合同履行的原則；4、當事人一方不得擅自變更合同的原則。二、合同履行的主體主體為合同的雙方當事人，牽扯第三人時，要注意責任劃分。1、第三人不履行債務或者履行債務不符合約定，債務人（注意：并非第三人）應當向債權人承擔違約責任。2、債務人未向第三人履行債務或者履行債務不符合約定，應當向債權人（注意：并非第三人）承擔違約責任。三、合同條款空缺（一）解決合同條款空缺的原則：補充協(xié)議，按合同有關條款或交易習慣確定。（二）解決合同條款空缺的具體規(guī)定。四、建設工程合同履行糾紛的處理（一）解除合同的條件1.發(fā)包人請求解除合同的條件承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除合同的，應予支持：（1）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的；（2）合同約定的期限內沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內仍未完工的；（3）已經完成的工程質量不合格，并拒絕修復的；（4）非法轉包、違法分包。2.承包人請求解除合同的條件發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除合同的，應予支持：（1）未按約定支付工程價款的；（2）提供的材料、構配件和設備不符合強制性標準的；（3）不履行合同約定的協(xié)助義務的。（二）質量不符合時責任承擔問題1、因承包人過錯所導致質量不符合：無償修理或者返工、改建。經過修理、返工或改建后，造成愈期交付的，施工人應承擔違約責任。2、因發(fā)包人的過錯導致質量不符合：發(fā)包人承擔過錯責任。（1）設計缺陷；（2）提供的材料、構配件、設備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業(yè)工程。3、建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持，但是承包人應對地基基礎和主體質量負責。（三）竣工日期的爭議1、竣工前，當事人對質量發(fā)生爭議，經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。提交竣工驗收報告之日，為竣工日期。2、由于發(fā)包人拖延驗收的爭議處理：承包人已經提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。3、未經驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。（四）對計價的爭議問題1、關于欠款利息：有約定的，按約定處理，沒有約定的，按貸款利率計息。2、對固定價合同，當事人請求對工程造價進行鑒定的，不予支持。（五）工程量爭議以簽證確認，但未能提供簽證的，可以按當事人提供的其他證據確認實際發(fā)生的工程量。（六）建設工程價款優(yōu)先受償問題1、承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)于抵押權和其他債權。2、承包人的優(yōu)先受償權不得對抗商品房的買受人。3、建設工程價款為承包人實際支出的費用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。4、承包人行使優(yōu)先權的期限為六個月，自竣工之日起計算。2z202042掌握抗辯權一、同時履行抗辯權（一）概念當事人互負債務，沒有先后履行順利的，應當同時履行。一方在對方履行之前或履行不符合約定時有權拒絕其相應的履行要求。（二）成立條件二、先履行抗辯權當事人互負債務，有先后履行順序，先履行的一方未履行或履行不符合約定,后履行的一方有權拒絕其履行要求。三、不安抗辯權應當先履行債務的當事人，有確切證據證明對方有下列情形之一的，可以中止履行：（1）經營狀況嚴重惡化；（2）轉移財產、抽逃資金，以逃避債務；（3）喪失商業(yè)信譽；（4）有喪失或可能喪失履行債務能力的其他情形；當事人沒有確切證據中止履行的，應當承擔違約責任。2z202043熟悉代位權因債務人怠于行使到期債權，對債權人造成損害的，債權人可以向法院請求以自己的名義代位行使用債務人的債權，但該債權專屬于債務人自身的除處。1、怠于行使的含義：不以訴訟或仲裁方式向其債務人主張到期債權。2、專屬于債務人的權利：基于扶養(yǎng)、贍養(yǎng)、繼承關系產生的給付請求權和勞動報酬，退休金、撫恤金等權利。3、債權人在代領后，應當將該財產交給原債務人，而不能直接占有。2z202044了解撤銷權因債務人放棄其到期債權或者無償轉讓財產，對債權人造成損害的，債權人可以請求法院撤銷債務人的行為。債務人以明顯不合理低價轉讓財產，對債權人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權人也可以請求法院撤銷。1、債權人不能行使撤銷權的幾種情形；2、債務人處分財產的行為發(fā)生在債權人的債權成立之后；3、債務人明顯低價處理財產時，受讓人知道該情形，此時才能撤銷，受讓人不知情的不能撤銷；4、撤銷權的消滅期限：知道或者應當知道撤銷事由的一年內不行使，或者債務人的行為發(fā)生之日起，五年內不行使的，撤銷權消滅。2z202050合同的變更、轉讓與權利義務終止2Z202051掌握合同的變更一、合同變更的分類1、約定變更；2、法定變更。二、合同變更的成立條件1、合同關系已經存在；2、合同內容發(fā)生變化：主體不變；3、經合同當事人協(xié)商一致，或者法院、仲裁裁決，或者援引法律規(guī)定；4、符合法律、行政法規(guī)要求的方式：批準或登記的規(guī)定。2z202052掌握合同的轉讓合同轉讓：合同的主體變更。一、合同轉讓的分類二、合同權利轉讓1、部分轉讓可以按份分享債權或連帶共享債權，沒有約定時，推定為連帶債權。權利全部轉讓是原債權人脫離合同關系。2、不能轉讓的權利有：（1）根據合同性質不得轉讓；（2）根據約定不得轉讓；（3）依照法律規(guī)定不得轉讓。3、債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，債務人不認可。4、合同權利轉讓的效力：（1）受讓人成為合同新的債權人；（2）其他權利隨之轉移（從權利、抗辯權、抵銷權）。三、合同義務轉移1、全部轉移或部分轉移，部分轉移時第三人與債務人承擔連帶債務。2、不能轉移的債務：（1）有人身性質的合同之債；（2）合同約定不得轉移的；（3）法律規(guī)定不得轉讓的債務。3、債務人轉移債務的，應當經債權人同意。四、合同權利義務概括轉移1、概括轉移時必須經對方同意；2、原合同為雙務合同，否則為單務合同，就只能轉讓債權或者只能轉讓債務。3、當事人訂立合同后分立的，由分立的法人或者其他組織對合同的權利和義務享有連帶債權，承擔連帶債務。2z202053合同的權利義務終止一、合同解除的特征：合同關系消滅。二、合同解除的分類1、協(xié)商解除；2、法定解除（1）因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的（2）在履行期限滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務（3）一方延遲履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行（4）一方延遲履行主要債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的（5）法律規(guī)定的其他情形三、解除權的行使：通知四、合同解除的法律后果尚未履行的，終止履行；已經履行的，可以要求恢復原狀，采取其他補救措施，并有權要求賠償損失。五、合同權利義務終止的其他情形1、合同因履行而終止；2、合同因解除而終止；3、合同因抵銷而終止；4、合同因提存而終止；5、合同因免除債務而終止；6、合同因混同而終止。2Z202060違約責任2z202061掌握違約責任的承擔方式一、違約責任（一）違約責任的構成要件1、主觀要件：不論其主觀上是否有過錯，只要造成違約的事實，則承擔違約責任2、客觀要件：出現(xiàn)了客觀的違約事實違約責任實行嚴格責任原則（二）先期違約：明示毀約和默示毀約二、違約責任的一般承擔方式1、繼續(xù)履行；2、采取補救措施；3、賠償損失；損失賠償額應相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。三、違約責任的特殊承擔方式1、雙方違約：各自承擔；2、因第三人的原因違約的情形當事人一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。3、違約與侵權競合的情形受害方有權選擇要求其承擔違約責任或者侵權責任。四、違約金與定金1、違約金違約金低于損失的，可以請求予以增加；約定的違約金過分高于損失的，可以要求適當減少。2、定金。3、違約金與定金的選擇當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金。2z202062掌握不可抗力及違約責任的免除一、不可抗力：不能預見，不能避免并不能克服的客觀情況。1、遭到不可抗力的一方的義務：及時通知對方，提供證明等；2、另一方的義務：減損義務。二、違約責任的免除因不可抗力，部分或全部免除責任。但是當事人延遲履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。2z202070合同的擔保2z202071掌握保證不可以作保證人的單位國家機關不得作保證人，但經國務院批準為使用外國政府或國際經濟組織貸款而進行的轉貸除外學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的事業(yè)單位、社會團體不得作保證人企業(yè)法人的分支機構、職能部門不得作保證人，但有法人書面授權的，可在授權范圍內提供保證保證人須是具有代為清償債務能力的人，既可以是法人，也可以是其他組織或公民。保證人與債權人應當以書面形式訂立保證合同保證人債權人一般保證連帶保證保證方式指當事人在保證合同中約定，當債務人不履行債務時，由保證人承擔保證責任的保證方式。一般保證的保證人在主合同糾紛未經審判或仲裁，并就債務人財產依法強制執(zhí)行仍不能履行債務前，對債權人可以拒絕承擔保證責任。指當事人在保證合同中約定保證人與債務人對債務承擔連帶責任的保證方式。連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶保證承擔保證責任。保證責任范圍保證期間保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原保證擔保的范圍內繼續(xù)擔保保證責任。保證合同另有約定的，按照約定執(zhí)行。保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同意，保證人對未經其同意轉讓的債務，不再承擔債務。債權人與債務人協(xié)議變更主合同的，應當取得保證從書面同意，未經保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定執(zhí)行。保證責任范圍保證期間?包括主債權及利息、違約金、損害賠償和實現(xiàn)債權的費用。保證合同另有約定的，按照約定。?當事人對保證責任范圍無約定或約定不明確的，保證人應對全部債務承擔責任。2Z202072掌握定金擔保法89條：當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債權人履行債務后，定金應當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。擔保法90條：定金應當以書面形式約定。當事人在定金合同中應當約定交付定金的期限。定金合同從實際交付定金之日起生效。擔保法91條：定金的數(shù)額由當事人約定。但不得超過主合同標的額的百分之二十（20%）。RETURN1.受要約人故意遲于承諾期限返回承諾，則該承諾（）（A）屬于承諾超期，該承諾無效（B）屬于承諾超期，該承諾是否有效由要約人決定（C）屬于承諾延誤，該承諾無效（D）屬于承諾延誤，該承諾是否有效由要約人決定2.下面屬于無效合同的是（）（A）甲用脅迫的手段與乙簽訂了一個合同（B）甲與一個12周歲的小孩簽訂了一個購買汽車的合同（C）承包商與建設單位簽訂了一個不需要對已完工程進行保修的承包合同（D）甲在未經乙授權的情況下，將乙所有的財產出賣的合同3.某承包商與水泥廠簽訂了一個水泥供貨合同，但是在合同中忘記寫入在何地履行義務，雙方經過協(xié)商也沒能達成一致意見，則（）（A）承包商到水泥廠提貨并支付水泥款（B）水泥廠到承包商處付貨并提取水泥款（C）承包商到水泥廠提貨，水泥廠到承包商處提取水泥款（D）水泥廠到承包商處付貨，承包商到水泥廠支付水泥款4.甲公司與乙公司同時簽訂了兩個合同，其中一個是材料供應合同，合同中約定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司收到材料后支付材料款。第二個合同是提供勞務的合同，合同中約定由乙公司向甲公司提供勞務，甲公司支付勞務費，但是這個合同中沒有約定履行的先后順序。在甲公司沒有提供材料前，乙公司（）（A）只能不履行在第一個合同中的支付材料款義務并要求其承擔違約責任（B）既可以不履行在第一個合同中的支付材料款義務，也可以不向甲公司提供勞務（C）只能不履行向甲公司提供勞務的義務并要求其承擔違約責任（D）既不可以不履行在第一個合同中的支付材料款義務，也不可以不向甲公司提供勞務，但是可以要求甲公司承擔違約責任

5.下面權利中，不需要到法院請求或與另一方當事人協(xié)商即可行使的權利是（）（A）抗辯權（B）代位權（C）撤銷權（D）抵押權6、2004年3月1日，某承包商向水泥廠發(fā)去了一個傳真，說明自己希望購買水泥廠的42.5硅酸鹽水泥100噸，要求水泥廠在2004年3月10日前就能否供貨給予答復。但是，當承包商收到水泥廠返回來的答復的時候，已經是2004年3月20日了，則下面的說法正確的是（）（A）不管水泥廠是否同意供貨，返回來的答復都可以稱作承諾（B）如果水泥廠同意供貨，這個答復屬于承諾，但是該承諾可能被承認也可能不被承認（C）如果水泥廠同意供貨，這個答復屬于承諾，但是該承諾必須被承認有效（D）如果水泥廠同意供貨，并且是水泥廠主觀故意導致承諾遲到，除非承包商及時通知水泥廠該承諾有效，該承諾無效（E）如果水泥廠同意供貨，并且是客觀故意導致承諾遲到，除非承包商及時通知水泥廠該承諾無效，該承諾有效7、2003年3月1日某項目經理與農民工甲簽訂了一個勞動合同，合同中約定該工人每天工作的時間為8個小時，每天工資為2元錢，施工期間如果出現(xiàn)人身傷亡事故，該農民工責任自負。2003年4月1日施工現(xiàn)場發(fā)生了安全生產事故，導致該農民工因公負傷，2003年5月1日該合同被撤銷，則下面說法正確的是（）（A）項目經理應當承擔違約責任（B）項目經理應當承擔締約過失責任（C）項目經理應當對該農民工的工傷予以賠償（D）項目經理不應當對該農民工的工傷予以賠償（E）項目經理應當按照當?shù)毓陀靡粋€農民工的正常工資水平支付這段期間農民工的工資8、下面屬于書面形式的合同的是（）

（A）車票（B）電子郵件（C）合同書（D）中標通知書（E）工程師指令9、甲公司有一處礦山，在2003年7月1日被乙公司賣給了丙公司。同年9月1日乙公司從甲公司處購買了這處礦山，則下面說法正確的是（）（A）2003年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同無效（B）2003年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同有效，乙公司必須將礦山賣給丙公司（C）2003年7月1日，乙公司與丙公司簽訂的合同效力待定（D）如果乙公司一直沒能從甲公司處買到這處礦山，則2003年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同無效（E）如果乙公司一直沒能從甲公司處買到這處礦山，則2003年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同有效，甲公司必須將礦山賣給丙公司10、關于撤銷權的說法不正確的是（）（A）撤銷權僅指債權人對債務人的危害其債權實現(xiàn)的不當行為的撤銷（B）撤銷權行使期限是1年（C）在具備撤銷條件的前提下，當事人如果不行使撤銷權則違反《合同法》（D）撤銷權是合同中約定的權利（E）債權人行使撤銷權的必要費用，由債務人承擔11、下面說法正確的是（）（A）當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定為未變更（B）并不是所有變更都需要登記（C）任何合同中的權利都可以轉讓（D）只有顯失公平的合同也可能是無效的合同（E）合同的變更必須發(fā)生在合同履行過程中12、必須要征得對方當事人同意的是（）（A）債權轉讓（B）債務轉移（C）債權債務概括轉讓（D）申請仲裁（E）提起訴訟13、關于合同解除，下面說法不正確的是（）（A）合同解除必須經過雙方當事人同意（B）合同解除后已經履行的，要恢復原狀（C）合同解除后，一方提供擔保的，應該恢復履行（D）解除合同需要辦理登記手續(xù)（E）當事合同解除不導致清算條款效力的消滅14、下面說法正確的是（）（A）定金合同自雙方當事人簽字生效（B）定金合同自實際交付定金之日起生效（C）定金是一種擔保的形式（D）如果當事人雙方對合同的履行都無過錯，則收取定金的一方不必返還定金（E）收受定金的一方不履行約定的債務，應當返還定金15.王海是某建筑公司的法人代表，某一天，他超越自己的權限訂立了一個購買水泥的合同，則下面說法正確的是（）（A）該合同無效（B）如果水泥廠知道他超越權限，則該合同有效（C）如果水泥廠不知道他超越權限，則該合同有效（D）該合同有效2z203000建設工程糾紛的處理2z203010民事糾紛的處理方式2z203011掌握民事訴訟的特點1、公權性2、強制性3、程序性2z203012掌握仲裁的特點一、仲裁的適用范圍:民商事仲裁。勞動仲裁和農業(yè)承包合同糾紛仲裁不受《仲裁法》的調整。二、仲裁的基本特點1、自愿性2、專業(yè)性3、靈活性4、保密性5、快捷性6、經濟性7、獨立性2z203013熟悉和解與調解1、調解的形式：包括法院調解與訴訟外調解（民間調解，行政調解，仲裁調解）。2、和解：不具有強制執(zhí)行的效力

2z203020證據2z203021掌握證據的種類一、書證和物證應當提交原件和原物，提交確有困難的，可以提供經法院核對無異的復制件或復制品。二、視聽資料不能侵害他人合法權益（如隱私）或者法律禁止性規(guī)定（如竊聽）。三、證人證言和當事人陳述當事人對自己的主張，只有本人陳述而不能提出證據的，其主張不予支持，但對方當事人認可的除外。四、鑒定結論和勘驗筆錄1、鑒定結論當事人申請鑒定經法院同意后，由雙方當事人協(xié)商確定有資格的鑒定機構、鑒定人員，協(xié)商不成的，由人民法院指定。對于有缺陷的鑒定結論，可以通過補充鑒定、重新質證或者補充質證等方法解決的，不予重新鑒定。2、勘驗筆錄應由勘驗人、當事人和被邀請參加人簽名或者蓋章。2z203022熟悉證據的保全和應用一、證據保全的概念在證據可能滅失或以后難以取得時，訴訟參加人可以向法院申請保全或法院主動保全。二、證據保全的申請申請證據保全的，不得遲于舉證期限屆滿前7日。三、證據保全的實施由法院進行證據保全，仲裁機構應將證據保全申請?zhí)峤环ㄔ?。四、證據的應用（一）舉證責任1、誰主張，誰舉證。2、逾期提交的證據材料，法院審理時不組織質證。（二）證據交換證據交換應當在審判人員的主持下進行。（三）質證：對證據進行質疑，說明與辯駁。未經質證的證據，不能作為認定案件事實的依據。（四）認證法院就數(shù)個證據對同一事實的證明力，可以依照下列原則認定：1、國家機關、社會團體的公文書證的證明力大于其他書證；2、物證、檔案、鑒定結論、勘驗筆錄或者經過公證、登記的書證，大于其他書證、視聽資料和證人證言；3、證人提供的對于其親屬或密切關系的當事人有利的證言，小于其他證人證言。2z203030民事訴訟法2z203031掌握訴訟管轄與回避制度一、訴訟管轄（一）級別管轄（二）地域管轄1、一般地域管轄通常實行“原先就被告”原則，以被告所在地確定管轄的法院。2、特殊地域管轄：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。（1）建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。（2）合同中可以協(xié)議管轄，但不得違反級別管轄和專屬管轄。3、專屬管轄（1）因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄。（2）施工合同糾紛不適用專屬管轄。二、回避2z203032掌握訴訟參加人的規(guī)定1、訴訟代理人：1~2人。2、“全權代理”不能認定為訴訟代理人已獲得特別授權。2z203033掌握財產保全及先予執(zhí)行的規(guī)定一、財產保全1、訴訟財產保全在訴訟地過程中，為了保證法院的判決能夠執(zhí)行，人民法院根據當事人的申請，或在必要時依職權裁定對有關財產采取保全措施。2、訴前財產保全訴訟發(fā)生前，人民法院根據利害關系人的申請，對有關財產采取保全。（1）法院接受申請后必須在48小時內裁定，裁定保全的，立即執(zhí)行。（2）申請人應在法院采取訴前保全后15日內起訴。未在該期限內起訴的，法院應解除保全。二、先予執(zhí)行1.解決權利人的生活或生產經營的急需。2.申請人向法院提出申請，法院不得依職權適用。2z203034掌握審判程序一、一審程序（一）起訴和受理1、起訴必須符合下列條件：（1）原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；（2）有明確的被告；（3）有具體的訴訟請求、事實和理由；（4）屬于法院的受理范圍和管轄范圍。2、受理:7日內立案或裁定。（二）審理前的準備工作1、送達起訴狀副本和提出答辯狀；2、告知當事人訴訟權利義務及組成合議庭；（三）開庭審理原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理。二、第二審程序1、上訴期間不服一審判決的，在判決書送達之日起15日內向上一級法院上訴。2、二審法院對上訴案件的處理。三、審判監(jiān)督程序再審程序既可由法院內部主動提起，也可因檢察院的抗訴而提起，還可以根據當事人的申請而提起。當事人申請再審，應在判決、裁定發(fā)生法律效力后兩年提出。2z203035熟悉執(zhí)行程序一、執(zhí)行申請（一）對于下列具有法律效力的法律文書，一方當事人不履行的，對方當事人可以申請執(zhí)行。1、民事判決書，裁定書以及生效的調解書；2、仲裁裁決書、仲裁調解書；3、公證機關依法賦予強制執(zhí)行效力的債權文書等。（二）申請執(zhí)行的期限：公民為1年，雙方是法人或其他組織的為6個月。二、執(zhí)行措施2z203040仲裁法2z203041掌握仲裁協(xié)議一、仲裁協(xié)議的類型：合同的仲裁條款和其他糾紛前后達成的仲裁協(xié)議。二、仲裁協(xié)議的內容1.請求仲裁的意思表示；2.仲裁事項；3.選定的仲裁委員會2z203042掌握仲裁程序2z203043了解仲裁裁決的撤銷一、當事人提出證據證明裁決有下列情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。二、仲裁裁決補充撤銷的法律后果1、重新達成仲裁協(xié)議申請仲裁；2、向法院起訴。2z203050行政復議與行政訴訟2z203051熟悉行政復議范圍一、可以申請行政復議的事項；1、行政處罰；2、行政強制措施；3、行政許可；4、認為行政機關侵犯其合法的經營自主權的；5、行政機關違法集資、征收財物、攤派等；6、認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益的等等。二、不得申請行政復議的事項：1、行政處分或者其他人事處理決定；2、行政