建筑內(nèi)裝修工程承攬合同樣本

PAGEPAGE1建筑內(nèi)裝修工程承攬合同樣本（參考）甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬建筑內(nèi)裝修工程事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程范圍：包括但不限于室內(nèi)墻面、地面、天花板的裝修，水電安裝，家具及裝飾品安裝等（具體工程范圍見(jiàn)附件一）。1.4工程期限：自合同簽訂之日起至____年__月__日止。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的裝修設(shè)計(jì)方案和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合合同約定。2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)和建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程安全。2.3工程質(zhì)量保修期為_(kāi)___年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。三、工程費(fèi)用3.1工程總費(fèi)用為人民幣（大寫(xiě)）：____元整（小寫(xiě)）：￥_____元。3.2付款方式：3.2.1工程開(kāi)工前，甲方支付乙方工程總費(fèi)用的__%作為預(yù)付款。3.2.2工程進(jìn)度達(dá)到__%時(shí)，甲方支付乙方工程總費(fèi)用的__%。3.2.3工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總費(fèi)用的__%。3.2.4工程質(zhì)量保修期滿且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，甲方支付乙方剩余的__%工程款。四、工期延誤4.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日延誤工期的工程總費(fèi)用的__%。4.2如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任，工期相應(yīng)順延。五、工程變更5.1在工程實(shí)施過(guò)程中，如甲方需對(duì)工程范圍、設(shè)計(jì)方案等進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行變更，并根據(jù)變更情況調(diào)整工期和費(fèi)用。5.2工程變更導(dǎo)致的費(fèi)用增減，由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。6.2乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金和賠償損失。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：____年__月__日附件一：工程范圍及要求（具體內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-建筑內(nèi)裝修工程承攬合同樣本（參考）目錄一、總則二、工程概況三、工程質(zhì)量四、工程費(fèi)用五、工期延誤六、工程變更七、違約責(zé)任八、爭(zhēng)議解決九、其他約定十、附件正文一、總則1.1本合同（以下簡(jiǎn)稱“合同”）由以下雙方簽訂：甲方（委托方）：[甲方全稱]乙方（承攬方）：[乙方全稱]1.2本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬建筑內(nèi)裝修工程（以下簡(jiǎn)稱“工程”）事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下條款。二、工程概況2.1工程名稱：[工程名稱]2.2工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]2.3工程范圍：包括但不限于室內(nèi)墻面、地面、天花板的裝修，水電安裝，家具及裝飾品安裝等（具體工程范圍見(jiàn)附件一）。2.4工程期限：自合同簽訂之日起至[竣工日期]止。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的裝修設(shè)計(jì)方案和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合合同約定。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)和建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程安全。3.3工程質(zhì)量保修期為[保修期]年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。四、工程費(fèi)用4.1工程總費(fèi)用為人民幣（大寫(xiě)）：[總費(fèi)用大寫(xiě)]元整（小寫(xiě)）：￥[總費(fèi)用小寫(xiě)]元。4.2付款方式：4.2.1工程開(kāi)工前，甲方支付乙方工程總費(fèi)用的[預(yù)付款比例]%作為預(yù)付款。4.2.2工程進(jìn)度達(dá)到[進(jìn)度比例]%時(shí)，甲方支付乙方工程總費(fèi)用的[進(jìn)度付款比例]%。4.2.3工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總費(fèi)用的[驗(yàn)收付款比例]%。4.2.4工程質(zhì)量保修期滿且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，甲方支付乙方剩余的[尾款比例]%工程款。五、工期延誤5.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日延誤工期的工程總費(fèi)用的[違約金比例]%。5.2如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任，工期相應(yīng)順延。六、工程變更6.1在工程實(shí)施過(guò)程中，如甲方需對(duì)工程范圍、設(shè)計(jì)方案等進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行變更，并根據(jù)變更情況調(diào)整工期和費(fèi)用。6.2工程變更導(dǎo)致的費(fèi)用增減，由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。七、違約責(zé)任7.1任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。7.2乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金和賠償損失。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：[甲方全稱]乙方（承攬方）：[乙方全稱]簽訂日期：____年__月__日附件一：工程范圍及要求（具體內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）附件列表：1.附件一：工程范圍及要求2.附件二：裝修設(shè)計(jì)方案3.附件三：工程進(jìn)度表4.附件四：工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.附件五：付款計(jì)劃表6.附件六：違約金計(jì)算方法7.附件七：工程變更申請(qǐng)表違約行為羅列及認(rèn)定：1.乙方未按合同約定的工期完成工程。2.乙方施工質(zhì)量不符合合同約定或國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方未按合同約定的付款方式進(jìn)行付款。4.任何一方泄露對(duì)方商業(yè)秘密或未經(jīng)許可使用對(duì)方商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。5.任何一方違反合同約定的其他條款。法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國(guó)合同法，是規(guī)范合同訂立、履行、變更和解除的法律。2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。3.質(zhì)量保修期：指乙方對(duì)工程質(zhì)量的保證期限，在此期限內(nèi)，乙方應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指合同涉及的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等權(quán)利。5.爭(zhēng)議解決：指合同當(dāng)事人因合同履行發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：注意記錄實(shí)際施工進(jìn)度，如有延誤，及時(shí)溝通并書(shū)面確認(rèn)。2.質(zhì)量問(wèn)題：嚴(yán)格按照工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如有問(wèn)題，及時(shí)要求乙方整改。3.設(shè)計(jì)變更：任何設(shè)計(jì)變更均需雙方書(shū)面確認(rèn)，并明確變更費(fèi)用和工期。4.付款問(wèn)題：按照付款計(jì)劃表進(jìn)行付款，確保付款憑證齊全。5.商業(yè)秘密保護(hù)：雙方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，保護(hù)對(duì)方商業(yè)秘密。解決方法：1.工期延誤：與乙方協(xié)商，明確延誤原因，制定合理的補(bǔ)救措施，必要時(shí)調(diào)整工期和費(fèi)用。2.質(zhì)量問(wèn)題：要求乙方整改，直至符合合同約定和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.設(shè)計(jì)變更：書(shū)面確認(rèn)設(shè)計(jì)變更，明確變更費(fèi)用和工期，確保雙方權(quán)益。4.付款問(wèn)題：與乙方溝通，明確付款要求和時(shí)間，