2024年建筑工程施工合同書鑲貼工（二篇）

第3頁共3頁2024年建筑工程施工合同書鑲貼工建筑工程施工合同書（鑲貼工）發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）承包單位：（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國民法典》及本工程具體情況，經甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。一、工程概況：工程建筑面積：平方米建筑高度：米建筑層數(shù)：層結構類型：框架（磚混）二、承包范圍與內容：室內的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運輸。三、承包方式：包人工費。四、承包價格：按實貼面積計算墻面元／M2；地面元/M2。五、工程期限：從年月日到年月日結束（遇不可抗力順延工期，若無故拖延一天，罰款1000元）。六、付款方式：工程結束付工程造價的80%，交工后一個月內付15%，余下5%維修期滿付清（建立身份證復印件式臺賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手印）。七、質量要求：1、乙方承包的分項工程按國家質量標準驗收，必須達到合格或優(yōu)良工程驗收標準。2、乙方必須嚴格按圖施工，按規(guī)范施工，按現(xiàn)場技術人員制訂的方案施工，聽從現(xiàn)場技術人員的指揮，積極主動配合其它工種人員的工作。3、根據(jù)甲方提供的材料尺寸，按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。4、因乙方原因導致工程達不到規(guī)范、標準要求，造成返工所發(fā)生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔，甲方不予計算工作量。工期不予順延，情節(jié)嚴重的，甲方有權終止合同。八、機具的控制：甲方提供垂直運輸機械，其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。九、安全要求：工人必須持證上崗，進工地前必須經過安全教育培訓操作，必須按照國家安全施工規(guī)范標準要求施工，禁止違章作業(yè)，否則出現(xiàn)工傷事故，全部由乙方負責。十、違約責任：1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。2、乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的建筑物及設施，如造成損失照價賠償。3、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。十一、其他約定：1、乙方應自覺愛護甲方施工現(xiàn)場內的機械、工器具等其他財產且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任，如有破壞將追究其相關責任，工作完成后需及時清理場地；做到在保證質量的前提下節(jié)約材料，合理利用材料，杜絕浪費，如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結算中扣除。2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，作為本合同附件。3、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，本合同自簽訂之日起至結束內有效，待工程結束后自動作廢。甲方：_____乙方：_____法定代表人或委托人：_____法定代表人或委托人：_____2024年建筑工程施工合同書鑲貼工（二）建筑工程施工合同書甲方：（委托人）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（承包人）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：合同編號：2024-005鑒于甲方擬進行建設項目，現(xiàn)委托乙方負責該項目的鑲貼工施工，并共同遵守以下約定，甲乙雙方達成如下合同：第一條工程概況1.1項目名稱：（下簡稱“本項目”）1.2項目地址：1.3工程范圍：本合同主要約定乙方為甲方提供的鑲貼工施工服務。具體包括但不限于以下工作內容：1)根據(jù)甲方提供的設計圖紙和要求，進行墻面、地面和天花板的鑲貼工；2)需提供相關的人工、施工設備和工具；3)保證施工質量符合國家相關標準和甲方要求；4)完成項目驗收并按時交付。第二條工期和計劃2.1工期：根據(jù)甲方要求，乙方應在2024年月日前完成本項目的施工。2.2工程計劃：乙方應按照項目進度計劃，合理安排施工隊伍、設備和材料。第三條工程質量和標準3.1施工質量：乙方應按照國家相關標準、設計圖紙和甲方要求進行施工，保證工程質量符合國家相關標準。3.2材料標準：乙方應使用符合國家相關標準的建筑材料，不得使用次品或偽劣材料。3.3設計變更：如有設計變更，乙方應及時協(xié)商解決，保證施工質量不受影響。3.4工程驗收：乙方應按照甲方要求完成工程驗收并按時交付。第四條施工費用和支付方式4.1總合同價款：本工程的總合同價款為人民幣（小寫）萬，大寫：（單位：人民幣）。4.2付款方式：甲方應按照以下方式支付合同價款：1)預付款：乙方完成工程前，甲方應向乙方支付合同價款的30%作為預付款；2)進度款：根據(jù)工程進度，甲方應及時向乙方支付合同價款的進度款；3)驗收款：工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方應向乙方支付剩余合同價款的40%；4)質保金：工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方應向乙方支付合同價款的10%作為質保金，質保期為一年。第五條違約責任5.1乙方應按照約定的工期和質量要求完成施工，如發(fā)生以下情況，乙方應承擔違約責任：1)延遲工期：乙方沒有正當理由延誤工期的，應按照甲方每延期一天支付合同價款0.5%的違約金；2)施工質量不合格：乙方完成施工后，甲方發(fā)現(xiàn)施工質量不合格的，乙方應按照甲方要求立即整改，由乙方承擔整改費用；3)使用次品或偽劣材料：乙方使用次品或偽劣材料的，應承擔整改費用，并賠償甲方因此造成的損失。5.2甲方違約責任：如甲方未按合同約定支付款項或提供必要的配合，導致乙方無法按時完成工程的，甲方應承擔違約責任。第六條終止合同6.1甲方或乙方有下列情況之一的，對方有權解除合同，并要求違約方承擔相應的違約責任：1)未按合同約定履行義務的；2)故意損壞工程設施的；3)未經對方同意擅自轉包或轉讓工程的；4)未經對方同意行使停工、放棄權利的。6.2解除合同后，違約方還應向非違約方支付違約金，違約金的計算標準為已完成工作量對應的合同價款的20%。第七條爭議解決7.1合同履行過程中如發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院提起訴訟。7.2本合同適用中華人民共和國法律。第八條其他事項8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定工期屆滿之日終止。8.2本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：