版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
第7頁共7頁2024年塑鋼窗制作加工合同承攬方:_____地址:_____郵編:_____電話:_____法定代表人:_____職務(wù):_____定作方:_____地址:_____郵編:_____電話:_____法定代表人:_____職務(wù):_____定作方委托承攬方加工_____,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:第二條加工成品質(zhì)量要求:_____第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)第五條價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交(提)貨的時間和地點:1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔(dān):_____第九條運輸辦法及費用負擔(dān):_____第十條結(jié)算方式及期限:_____第十一條其他:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。第十二條承攬方的違約責(zé)任:1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。3.未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。4.逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%--30%幅度)或酬金總額的____%(20%--60%幅度)違約金。6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。7.實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。10.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任:1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2.中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%60%的幅度)違約金。3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5.超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。6.無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7.變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。第十六條本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_____(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。定作方(蓋章):_____承攬方(蓋章):_____代表人(簽字):_____代表人(簽字):_____地址:_____地址:_____電話:_____電話:_____開戶銀行:_____開戶銀行:_____帳號:_____帳號:_____2024年塑鋼窗制作加工合同(二)【合同標(biāo)題】2024年塑鋼窗制作加工合同(三)【甲方】(以下簡稱“甲方”)甲方名稱:甲方地址:法定代表人:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:【乙方】(以下簡稱“乙方”)乙方名稱:乙方地址:法定代表人:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:【背景】甲方擬制作加工塑鋼窗,乙方有相關(guān)制作加工能力和技術(shù),雙方本著互利互惠的原則,達成以下協(xié)議?!竞贤瑮l款】第一條合同目的本合同系甲方委托乙方進行塑鋼窗的制作加工合作。雙方應(yīng)本著誠實守信的原則,按照約定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進行合作。第二條產(chǎn)品規(guī)格甲方提供的窗戶規(guī)格、尺寸、顏色、型號等詳細要求如下:(填寫詳細規(guī)格)第三條加工工藝1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的要求進行塑鋼窗的制作和加工。2.乙方在加工過程中應(yīng)嚴格按照相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行操作,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。3.加工完成后,乙方應(yīng)對產(chǎn)品進行嚴格的質(zhì)量檢測,確保產(chǎn)品無質(zhì)量問題。第四條交貨時間1.乙方應(yīng)按照雙方約定的交貨時間,準(zhǔn)時完成制作加工任務(wù)。2.甲方有權(quán)在交貨之前對產(chǎn)品進行檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合要求,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并及時進行修復(fù)或更換。第五條價格和支付方式1.甲方向乙方支付的價格為(填寫具體價格)元。2.付款方式:(填寫具體的支付方式,如預(yù)付款、尾款付清等)3.甲方應(yīng)按時支付相應(yīng)款項,如逾期未付,乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息或采取其他合理的補救措施。第六條風(fēng)險與責(zé)任1.在加工過程中,如因乙方過失或操作不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品損壞或質(zhì)量問題,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并負責(zé)修復(fù)或更換。2.對于因不可抗力因素導(dǎo)致的延誤或損失,雙方應(yīng)協(xié)商解決,乙方不承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.乙方應(yīng)保管好甲方提供的所有資料和信息,不得泄露給第三方或以其他方式利用。第七條違約責(zé)任1.如有一方違反本合同約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,并賠償對方因此所遭受的損失。2.如甲方未按時支付款項,乙方有權(quán)暫?;蚪K止合作,并要求甲方賠償相應(yīng)的違約金。第八條保密條款1.雙方在合作過程中所了解到的對方商業(yè)秘密或其他保密信息,應(yīng)予以保密;未經(jīng)對方書面同意,不得泄露給第三方或以其他方式利用。2.雙方應(yīng)采取合理的安全措施,保護對方提供的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。第九條爭議解決本合同的履
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 石材供應(yīng)購銷合同
- 食品材料采購合同書
- 酒駕者自律書
- 智能化濕地監(jiān)控系統(tǒng)招標(biāo)
- 花卉育苗合作方案
- 巖棉板采購合同示例
- 青春守護堅守底線抵制早戀
- 代理合同補充協(xié)議要點
- 簡易分包合同勞務(wù)部分
- 催辦房屋買賣合同辦理事宜
- 2024-2030年地質(zhì)勘察行業(yè)市場前景與發(fā)展預(yù)測
- 簡諧運動的回復(fù)力和能量課件
- 中國轉(zhuǎn)型債券白皮書 2024
- 2023-2024年人教版六年級數(shù)學(xué)上冊期末試卷及答案
- 高職勞動教育學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年
- 2023年注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試:城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)知識歷年真題匯編(共388題)
- 2024年小區(qū)居民活動中心建設(shè)實施方案
- 工地柴油供油三方合同范本
- (工作計劃)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護方案
- 藝術(shù)概論智慧樹知到答案2024年海南師范大學(xué)
- 中國蠶絲綢文化智慧樹知到答案2024年浙江大學(xué)
評論
0/150
提交評論