廁所改造簡(jiǎn)易施工合同份范本

廁所改造簡(jiǎn)易施工合同份范本合同編號(hào)：__________一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________廁所改造工程1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預(yù)算：__________元1.5工程周期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗(yàn)收合格之日止，共計(jì)__________天。二、甲方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方應(yīng)向乙方提供工程所需的圖紙、資料等相關(guān)信息，確保乙方能夠順利施工。2.2甲方應(yīng)按照約定的預(yù)算和周期支付工程款項(xiàng)，不得無故拖延或拖欠。2.3甲方應(yīng)對(duì)乙方在施工過程中遇到的問題提供必要的協(xié)助和配合。2.4甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提出整改意見。2.5甲方應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后按照約定支付剩余工程款項(xiàng)。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按照?qǐng)D紙、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.3乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的圖紙、資料等敏感信息，不得泄露給第三方。3.4乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中產(chǎn)生的安全事故責(zé)任，并依法賠償甲方因此造成的損失。3.5乙方應(yīng)按照約定對(duì)工程進(jìn)行保修，確保工程在使用過程中的安全、穩(wěn)定。四、工程款項(xiàng)及支付方式4.1雙方同意，本工程款項(xiàng)分為三次支付，具體支付方式如下：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程預(yù)算的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程預(yù)算的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程預(yù)算的40%。4.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同工程預(yù)算的10%。5.2乙方如未按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金為本合同工程預(yù)算的0.5%。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.廁所改造工程圖紙2.廁所改造工程預(yù)算表3.施工進(jìn)度計(jì)劃表4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求5.乙方提供的施工資質(zhì)證明文件6.合同雙方簽字蓋章頁(yè)二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款或工程款項(xiàng)，視為違約。2.乙方未按約定工期完成工程，視為違約。3.乙方工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.任何一方泄露對(duì)方提供的敏感信息，視為違約。5.甲方未按約定提供施工條件或協(xié)助，導(dǎo)致乙方無法正常施工，視為違約。6.雙方未按約定解決爭(zhēng)議，向人民法院提起訴訟，按照法院判決認(rèn)定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中委托方，負(fù)責(zé)提供工程所需的圖紙、資料等相關(guān)信息，并支付工程款項(xiàng)。2.乙方：指合同中施工方，負(fù)責(zé)按照甲方要求進(jìn)行施工，并保證工程質(zhì)量。3.工程預(yù)算：指雙方約定的工程總造價(jià)。4.工程周期：指從工程開工到驗(yàn)收合格的時(shí)間。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。6.保修：指乙方對(duì)工程在一定期限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題提供修復(fù)服務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款或工程款項(xiàng)：乙方應(yīng)與甲方溝通協(xié)商，要求按時(shí)支付；協(xié)商不成時(shí)，可依法向法院提起訴訟。2.乙方未按約定工期完成工程：甲方有權(quán)要求乙方按約定承擔(dān)違約金；如乙方確有困難，雙方可協(xié)商延長(zhǎng)工期。3.工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)：甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或返工，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。4.泄露敏感信息：泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方賠償損失。5.甲方未按約定提供施工條件或協(xié)助：乙方有權(quán)要求甲方履行合同約定，提供必要的施工條件及協(xié)助。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類企事業(yè)單位、住宅小區(qū)