園林綠化承攬合同范本

園林綠化承攬合同范本合同編號：__________園林綠化承攬合同甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點(diǎn)：__________3.工程規(guī)模：__________4.工程內(nèi)容：包括但不限于園林景觀設(shè)計(jì)、綠化種植、景觀小品制作、綠化養(yǎng)護(hù)等。5.工程預(yù)算：人民幣__________元。二、合同價(jià)款及支付方式1.合同價(jià)款：人民幣__________元。2.支付方式：（1）甲方支付乙方預(yù)付款人民幣__________元，乙方在收到預(yù)付款后開始施工。（2）工程進(jìn)度達(dá)到__________時(shí)，甲方支付乙方進(jìn)度款人民幣__________元。（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余款項(xiàng)人民幣__________元。3.支付時(shí)間及方式：（1）預(yù)付款：甲方在簽訂合同后__________日內(nèi)支付給乙方。（2）進(jìn)度款：甲方在收到乙方提交的工程進(jìn)度報(bào)告后__________日內(nèi)支付給乙方。（3）剩余款項(xiàng)：甲方在工程驗(yàn)收合格后__________日內(nèi)支付給乙方。三、工期及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.工期：自合同簽訂之日起__________日內(nèi)完成。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。四、乙方的義務(wù)1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時(shí)完成工程，并保證工程質(zhì)量。2.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工安全。3.乙方應(yīng)承擔(dān)工程期間的一切稅費(fèi)、保險(xiǎn)等費(fèi)用。4.乙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)，向甲方提交完整的工程資料。五、甲方的義務(wù)1.甲方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)支付工程價(jià)款。2.甲方應(yīng)提供施工所需的場地、水源、電源等基礎(chǔ)設(shè)施。3.甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程所需的相關(guān)手續(xù)。4.甲方應(yīng)對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提供必要的指導(dǎo)和建議。六、違約責(zé)任1.乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。2.甲方未按照約定支付工程價(jià)款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。3.因甲方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，乙方有權(quán)要求甲方支付延期費(fèi)用。4.因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)返工、維修等費(fèi)用。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)表3.施工方案及技術(shù)要求4.工程進(jìn)度報(bào)告模板5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法6.相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文檔7.工程保險(xiǎn)單據(jù)8.工程招投標(biāo)文件（如有）9.補(bǔ)充協(xié)議（如有）二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等。2.甲方未按照約定支付工程價(jià)款，包括但不限于遲延支付、拒絕支付等。3.甲方未提供施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤或無法正常進(jìn)行。4.乙方未按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題或安全事故。三、法律名詞及解釋：1.園林綠化工程：指在城市和鄉(xiāng)村中對陸地進(jìn)行綠化、美化和生態(tài)恢復(fù)的工程。2.合同價(jià)款：指雙方約定的完成工程所需支付的金額。3.預(yù)付款：指甲方在合同簽訂后支付給乙方的定金。4.進(jìn)度款：指甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度支付的款項(xiàng)。5.違約金：指違約方應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。6.工期：指雙方約定的完成工程的時(shí)間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃，必要時(shí)可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.甲方遲延支付工程價(jià)款：乙方可暫停施工，并要求甲方支付違約金。3.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至符合合同約定及國家標(biāo)準(zhǔn)。4.施工安全事故：乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方，并按照相關(guān)法律法規(guī)處理。5.不可抗力因素導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行：雙方協(xié)商解決，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工期和合同價(jià)款。五、所有應(yīng)用場景：1.城市公園綠化建設(shè)2.住宅小區(qū)園林綠化工程3.企事