防水工程承攬

防水工程承攬合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬防水工程事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________二、工程承攬2.1乙方自愿承攬甲方委托的防水工程，并向甲方交付符合合同約定的工程。2.2乙方應按照甲方的要求，按時完成工程的施工，保證工程質量符合國家相關標準和甲方的要求。2.3乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工，確保工程的安全、質量、進度和投資控制。2.4乙方應承擔由于自身原因造成的工程質量問題、安全事故和損失的責任。三、合同價格及支付3.1雙方同意，本工程的合同價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付乙方工程進度款和尾款。3.3付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到約定的比例后，甲方支付相應進度款；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余的70%工程款。四、工程質量及驗收4.1乙方應保證工程質量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。4.2工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，并承擔由此產生的費用。4.3工程驗收合格的，乙方應向甲方提供完整的工程資料，并承擔工程保修責任。五、工期及進度5.1雙方同意，本工程的工期為__________天。5.2乙方應按照甲方提供的施工計劃和進度要求，確保工程按時完成。5.3乙方如因自身原因導致工程延期，應承擔相應的違約責任。六、保密條款6.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至工程驗收合格之日起終止。七、違約責任7.1乙方未按照約定完成工程，或工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方限期整改，并承擔相應違約責任。7.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權要求甲方限期支付，并承擔相應違約責任。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格之日起終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程圖紙2.施工方案3.技術要求4.工程預算明細5.工程進度計劃6.付款憑證7.工程驗收報告8.保修條款9.保密協(xié)議10.雙方的公司資質證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程或工程質量不符合約定的，視為乙方違約。2.甲方未按照約定支付工程款，視為甲方違約。3.雙方未按照約定履行保密義務，視為違約。4.乙方未按照約定時間完成工程，視為乙方違約。5.甲方未按照約定提供施工條件或所需資料，視為甲方違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔工程承包義務的一方。2.委托方：指委托他人為自己完成一定工作的一方。3.防水工程：指防止水分滲透的工程。4.工程驗收：指工程完成后，由相關方進行質量、安全、功能等方面的檢查。5.違約行為：指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的行為。6.保修責任：指承包方對工程在一定期限內出現(xiàn)的質量問題負責維修或更換。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前溝通，制定整改措施，并承擔相應違約責任。2.工程質量問題：乙方應立即整改，直至符合約定標準。3.付款糾紛：雙方按照約定及時支付工程款，如有爭議可協(xié)商解決或依法解決。4.保密信息泄露：違約方應承擔違約責任，賠償對方損失。5.施工條件不滿足：甲方應盡快提供施工條件，否則乙方有權要求延期。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的防水工程承攬。2.適用