土石方補(bǔ)充協(xié)議2024年

土石方補(bǔ)充協(xié)議2024年通用合同編號(hào)：__________合同各方：甲方：（全稱名稱）乙方：（全稱名稱）一、工程范圍及內(nèi)容：1.1本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的土石方工程，包括但不限于原合同約定的工程范圍和內(nèi)容。1.2工程地點(diǎn)：（詳細(xì)地址）。1.3工程規(guī)模：（簡(jiǎn)要描述）。1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照原合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二、工程量及價(jià)格：2.1工程量：（描述工程量計(jì)算方式及數(shù)據(jù)）。2.2價(jià)格：根據(jù)原合同約定的價(jià)格計(jì)算方式，雙方協(xié)商一致確定。2.3價(jià)款支付方式：按照原合同約定的支付方式執(zhí)行。三、工程期限：3.1工程開工日期：____年____月____日。3.2工程竣工日期：____年____月____日。3.3工期延誤：如有工期延誤，按照原合同約定的條款執(zhí)行。四、違約責(zé)任：4.1任何一方違反本補(bǔ)充協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2違約金的計(jì)算方式：按照原合同約定的違約金計(jì)算方式執(zhí)行。五、爭(zhēng)議解決：5.1雙方在履行本補(bǔ)充協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他：6.1本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.原《土石方工程合同》（合同編號(hào)：__________）2.本補(bǔ)充協(xié)議3.工程量清單4.價(jià)格確認(rèn)書5.支付憑證6.工期延誤證明7.違約金計(jì)算公式8.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)出具的意見書9.合同履行過程中的相關(guān)證明文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照本補(bǔ)充協(xié)議約定履行合同義務(wù)，視為違約。2.乙方未按照本補(bǔ)充協(xié)議約定履行合同義務(wù)，視為違約。3.甲方未按照約定的工期完成工程，構(gòu)成工期延誤。4.乙方未按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，構(gòu)成質(zhì)量違約。5.雙方未按照約定的價(jià)格支付價(jià)款，構(gòu)成支付違約。6.任何一方違反本補(bǔ)充協(xié)議的其他約定，均視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同簽訂方，全稱名稱如上文所述。2.乙方：指合同簽訂方，全稱名稱如上文所述。3.原合同：指甲乙雙方簽訂的《土石方工程合同》（合同編號(hào)：__________）。4.補(bǔ)充協(xié)議：指本《土石方補(bǔ)充協(xié)議2024年通用》。5.工程量：指本補(bǔ)充協(xié)議約定的土石方工程的工作量。6.價(jià)格：指本補(bǔ)充協(xié)議約定的土石方工程的價(jià)格。7.工程期限：指本補(bǔ)充協(xié)議約定的土石方工程的開工日期和竣工日期。9.違約金：指違約一方按照約定向守約一方支付的違約補(bǔ)償。10.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行本補(bǔ)充協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議的解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工程進(jìn)度和竣工日期。2.工程質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方立即整改，直至達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.價(jià)款支付問題：如乙方未按約定時(shí)間支付價(jià)款，甲方有權(quán)暫停工程，并要求乙方支付違約金。4.合同履行過程中的其他問題：如遇合同履行過程中的其他問題，雙方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用原則，積極協(xié)商解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于甲方為土地開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目需要進(jìn)行土石方工程的情況。2.適用于乙方具備土石方工程施工資質(zhì)和能力，愿意承攬此類工程的情況。3.適用于甲方乙方在原《土石方工程合同》基礎(chǔ)上，因工程需要進(jìn)行補(bǔ)充協(xié)議的情況。4.適用于雙方在合同履行過程中，需要對(duì)工程范圍、工程量、價(jià)格、工程期限等事項(xiàng)進(jìn)