工程承包與施工合同

工程承包與施工合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________聯(lián)系地址：__________乙方（承包方）：名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________聯(lián)系地址：__________第一章工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：乙方根據(jù)甲方提供的工程圖紙和施工要求，承包并完成本工程的施工任務。1.4工程規(guī)模：__________1.5工程質量標準：__________第二章工程承包范圍2.1承包方式：乙方采取包工包料的方式進行工程承包。2.2承包范圍：乙方負責本工程的土建工程、裝飾工程、安裝工程等施工內容。2.3乙方應按照甲方提供的工程圖紙和施工要求進行施工，并確保工程質量符合約定標準。第三章工程施工3.1工程開工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3乙方應按照甲方提供的工程圖紙和施工要求進行施工，并遵守相關的施工規(guī)范和安全生產(chǎn)要求。3.4乙方應按時完成工程進度計劃，并確保工程質量符合約定標準。3.5乙方應負責工程所需的施工材料采購、運輸和保管。第四章工程價款4.1工程合同價款：__________4.2付款方式：甲方按照工程進度和完成情況，按照約定的付款比例向乙方支付工程價款。4.3乙方應按照甲方的要求提供相應的發(fā)票和結算資料。第五章工程變更和索賠5.1工程變更：如甲方需要對本工程進行變更，乙方應根據(jù)甲方的變更要求進行施工，并按照約定的方式進行變更價的確定。5.2索賠處理：如乙方因非自身原因遭受損失或延誤，乙方有權向甲方提出索賠，并按照約定的程序進行索賠處理。第六章工程監(jiān)理6.1監(jiān)理單位：__________6.1.1甲方應委托具有相應資質的監(jiān)理單位對工程進行監(jiān)理。6.1.2監(jiān)理單位應按照相關法律法規(guī)和工程監(jiān)理規(guī)范進行工程監(jiān)理工作。6.2監(jiān)理職責：監(jiān)理單位應負責監(jiān)督乙方施工過程中的質量控制、進度控制、安全控制等方面，確保工程按照約定要求進行。6.3監(jiān)理費用：監(jiān)理費用由甲方承擔，具體費用按照雙方約定計算。第七章工程驗收7.1驗收標準：本工程驗收應按照國家相關驗收規(guī)范及甲方的特殊要求進行。7.2驗收程序：乙方應按照約定的時間節(jié)點向甲方提交驗收申請，甲方應在約定的時間內組織驗收。7.3驗收結果：驗收合格后，甲方應出具驗收合格證書；驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格。第八章工程保修8.1保修期限：乙方應對本工程提供自驗收合格之日起計算的保修服務，保修期限為__________年。8.2保修范圍：乙方應對工程質量問題進行保修，包括但不限于主體結構、防水、電氣、給排水等方面。8.3保修責任：保修期間，乙方應免費修復因施工原因導致的工程質量問題。第九章違約責任9.1甲方違約：甲方未按約定支付工程價款或提供相關資料的，乙方有權暫停施工，并要求甲方承擔違約責任。9.2乙方違約：乙方未按約定完成工程或工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于工程整改、賠償損失等。第十章爭議解決10.1爭議解決方式：甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。10.2協(xié)商不成：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.3訴訟費用：訴訟費用由敗訴方承擔，但勝訴方可根據(jù)法院判決向敗訴方追償合理的律師費用。第十一章工程保險11.1保險責任：乙方應按照相關法律法規(guī)和甲方的特殊要求，為本工程辦理必要的保險，并承擔相應的保險費用。11.2保險范圍：保險范圍應包括但不限于工程本身的財產(chǎn)損失、人員傷亡等風險。11.3保險期限：保險期限應覆蓋整個工程施工期間及保修期。第十二章工程資料12.1資料交付：乙方應按照約定的時間節(jié)點向甲方交付完整的施工資料，包括但不限于施工圖紙、施工方案、施工日志等。12.2資料保管：乙方應妥善保管甲方提供的工程資料，并確保資料的安全和保密。12.3資料歸檔：工程完工后，乙方應將施工資料整理歸檔，并按照甲方的要求提供電子版和紙質版。第十三章工程安全13.1安全責任：乙方應負責工程施工期間的安全管理工作，確保施工現(xiàn)場符合安全生產(chǎn)的要求。13.2安全措施：乙方應制定合理的安全生產(chǎn)措施，并嚴格執(zhí)行，包括但不限于安全防護、消防設施等。13.3事故處理：如發(fā)生安全事故，乙方應立即采取應急措施，并及時報告甲方和相關政府部門。第十四章知識產(chǎn)權14.1知識產(chǎn)權歸屬：本工程涉及的知識產(chǎn)權歸甲方所有，乙方不得侵犯或泄露甲方的知識產(chǎn)權。14.2技術保密：乙方應對甲方提供的技術資料和商業(yè)秘密予以保密，并承擔相應的保密責任。14.3技術改進：乙方在施工過程中如對工程有技術改進，應通知甲方，并協(xié)商確定改進成果的歸屬。第十五章一般條款15.1合同效力：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為合同約定的工程竣工日期止。15.2合同修改：本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可另行簽訂補充協(xié)議。15.3合同解除