2024年承攬加工合同參考模板（三篇）

第3頁共3頁2024年承攬加工合同參考模板委托方：_____合同編號：_____受托方：_____簽訂日期：_____委托方授權(quán)受托方進(jìn)行加工活動，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。一、加工產(chǎn)品詳細(xì)信息：二、加工產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：三、原材料的提供及標(biāo)準(zhǔn)：1.若委托方提供原材料，受托方在開始加工前必須對原材料進(jìn)行檢驗，任何不符合要求的情況應(yīng)立即通知委托方進(jìn)行更換或補充。若在開始加工后發(fā)現(xiàn)原料問題，導(dǎo)致委托方損失的，受托方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。未經(jīng)許可，受托方不得替換委托方提供的原材料，對修理的物品不得擅自替換零部件。原材料的損耗每噸(件)成品不得超過_____。2.若受托方提供原材料，應(yīng)確保其符合委托方要求并滿足加工需求。四、技術(shù)資料和圖紙的提供方式：1.若受托方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)立即通知委托方，后者應(yīng)及時回復(fù)并提出修改建議。2.對于受托的工作，若委托方要求保密，受托方應(yīng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)許可不得保留技術(shù)資料的復(fù)制品。五、費用或報酬計算方式：六、驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序：1.驗收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品進(jìn)行。2.驗收前，受托方需向委托方提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。對于短期內(nèi)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的項目，質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題，由受托方負(fù)責(zé)修復(fù)或更換。七、交貨時間和地點：1.交貨時間：_____。2.交貨地點：委托方工廠內(nèi)。八、包裝要求：1.成品應(yīng)按照_____進(jìn)行包裝，包裝費用由受托方承擔(dān)。九、運輸方式及費用承擔(dān)：運輸由受托方負(fù)責(zé)，相關(guān)費用由受托方承擔(dān)。十、結(jié)算時間：_____十一、受托方的違約責(zé)任：1.若交付的定作物質(zhì)量不符合合同規(guī)定，委托方同意利用的，應(yīng)按質(zhì)調(diào)整價格；不同意利用的，受托方應(yīng)賠償委托方的損失。2.交付定作物數(shù)量少于約定，若委托方仍有需求，應(yīng)補足數(shù)量，按逾期交付處理；若不再需要，受托方應(yīng)賠償相應(yīng)損失。3.未按合同規(guī)定進(jìn)行包裝，需返修或重新包裝的，由受托方負(fù)責(zé)并承擔(dān)相關(guān)費用。4.逾期交付定作物，應(yīng)向委托方支付違約金，按逾期部分酬金總額的____%計算。5.無法交付定作物或無法完成工作，應(yīng)支付無法交付部分價款總值的____%作為違約金，并賠償委托方的損失。6.因保管不當(dāng)導(dǎo)致委托方提供的原材料、設(shè)備、包裝物等毀損、滅失的，應(yīng)賠償委托方的損失。7.未經(jīng)許可替換委托方提供的原材料或修理物的零部件，委托方有權(quán)拒收，受托方應(yīng)賠償相應(yīng)損失。若委托方要求重新制作或修理，應(yīng)按要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。十二、不可抗力條款：在合同履行期內(nèi)，因不可抗力導(dǎo)致定作物或原材料損失的，受托方在提供合法證明后，可免于承擔(dān)違約責(zé)任。十三、其他約定：1.合同糾紛應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向委托方所在地法院提起訴訟。2.本合同自簽署之日起生效，如有未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商并制定補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。3.本合同一式_____份，各執(zhí)_____份。甲方（委托方）：_____蓋章：_____簽約人：_____職務(wù)：_____電話號碼：_____乙方（受托方）：_____蓋章：_____簽約人：_____職務(wù)：_____電話號碼：_____時間：____年____月____日2024年承攬加工合同參考模板（二）一、承攬方責(zé)任1.若交付數(shù)量不足，應(yīng)立即補足差額，并按逾期交付處理；對于定作方不再需要的少交、遲交部分，承攬方應(yīng)賠償由此給定作方造成的損失。2.若未按照合同約定包裝定作物，需進(jìn)行返修或重新包裝的，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用。若定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失，承攬方應(yīng)償付不合格包裝物與合格包裝物之間的價值差額。因包裝不符合合同規(guī)定導(dǎo)致定作物毀損、滅失的，承攬方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.逾期交付定作物（含返修、更換、補交等）的，應(yīng)向定作方支付違約金____元；若合同未具體規(guī)定，則按照中國人民銀行關(guān)于延期付款的規(guī)定，以逾期交付部分的價款總額計算違約金。若以酬金計算，每逾期一天，按逾期交付部分酬金總額的千分之一支付違約金。未經(jīng)定作方同意提前交付的，定作方有權(quán)拒收。4.若無法交付定作物或完成工作，承攬方應(yīng)支付不能交付部分價款總值或酬金總額的____%（具體比例根據(jù)合同規(guī)定，通常為10%～30%或20%～60%）作為違約金。5.對于異地交付且不符合合同規(guī)定的定作物，在定作方代保管期間，承攬方應(yīng)償付實際支付的保管、保養(yǎng)費用。6.實行代運或送貨的定作物，若錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），承攬方除負(fù)責(zé)運至指定地點或接收單位（人）外，還應(yīng)承擔(dān)額外運雜費及逾期交付的責(zé)任。7.因保管不善導(dǎo)致定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物等毀損、滅失的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此遭受的損失。8.若未按照合同規(guī)定的方法和期限檢驗定作方提供的原材料，或發(fā)現(xiàn)不符合要求后未及時通知定作方調(diào)換、補齊，承攬方應(yīng)對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。9.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物零部件的，定作方有權(quán)拒收，并要求承攬方賠償損失。若定作方要求重作或重新修理，承攬方應(yīng)按要求辦理并承擔(dān)逾期交付責(zé)任。二、定作方責(zé)任1.中途變更定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計的，應(yīng)賠償承攬方因此遭受的損失。2.中途廢止合同的，若原材料由承攬方提供，定作方應(yīng)支付未履行部分價款總值的____%（具體比例根據(jù)合同規(guī)定）作為違約金；若原材料不由承攬方提供，則支付未履行部分酬金總額的相應(yīng)比例作為違約金。3.若未按照合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要輔助工作和準(zhǔn)備工作的，承攬方有權(quán)解除合同并要求定作方賠償損失；若承攬方不要求解除合同，則定作方應(yīng)償付承攬方停工待料的損失，并順延交付日期。4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除支付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。若超過6個月不領(lǐng)取定作物，承攬方有權(quán)變賣定作物，所得價款扣除報酬、保管等費用后退還給定作方；若不足部分仍需定作方補償；若定作物無法變賣，則定作方應(yīng)賠償承攬方損失。5.超過合同規(guī)定日期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行關(guān)于延期付款的規(guī)定向承攬方支付違約金；若以酬金計算，則每逾期一天按酬金總額的千分之一支付違約金。6.無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因此遭受的損失及運輸部門罰款。7.變更交付地點或接收單位（人）的，應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費用。三、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，因不可抗力導(dǎo)致定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在提供合法證明后可免除違約責(zé)任。但若發(fā)生在定作方遲延接受或無故拒收期間，則定作方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并賠償承攬方損失。四、糾紛處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照合同約定的方式處理（如申請仲裁或向法院起訴）。五、合同生效與變更本合同自____年____月____日起生效，履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。對于未盡事宜，雙方應(yīng)共同協(xié)商并作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；副本若干份交相關(guān)部門留存（如鑒證或公證機(jī)關(guān)），正副本具有同等法律效力。2024年承攬加工合同參考模板（三）第二條合同總價款與報刊亭的規(guī)格、單價（單位：每個____人民幣____萬元）1、_____2、_____3、_____注：本合同以每個報刊亭的單價作為結(jié)算依據(jù)，該價格包含人工、材料、包裝運輸、安裝費以及相關(guān)稅費。第三條加工與制作、安裝要求1、報刊亭安裝后應(yīng)保持穩(wěn)定、可靠，空間利用率高，使用面積不小于____平米。2、材料規(guī)格：所有外表面采用____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)為不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分占比不少于____%，采用____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部采用硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表，頂部覆蓋藍(lán)色陽光板，設(shè)一處通風(fēng)口。第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法①、乙方完成報刊亭樣品制作并經(jīng)甲方初步驗收合格后，方可批量生產(chǎn)。②、甲方驗收采取樣品對比驗收和成品交付驗收，也可采取隨機(jī)抽驗。第五條交貨時間、地點及包裝運輸規(guī)定①、交貨時間：乙方須在____年____月____日前完成全部交貨。②、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)將報刊亭送至甲方指定的安裝位置，并完成安裝。③、包裝運輸：乙方交貨時需對成品進(jìn)行妥善包裝，確保運輸過程中不損壞。如有損壞、變形、劃漆等問題，乙方需負(fù)責(zé)保修。第六條報刊亭安裝、驗收與售后服務(wù)①、乙方負(fù)責(zé)報刊亭的安裝工作。②、乙方安裝的報刊亭需通過甲方驗收。如驗收不合格，乙方需在____日內(nèi)整改，兩次整改不合格，甲方將按報刊亭價值扣除____%作為維修費用，并不退還給乙方（以雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求為驗收依據(jù)）。③、乙方承諾對甲方使用的報刊亭提供終身維護(hù)服務(wù)。第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用①、合同生效后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定賬戶支付合同總額30%的預(yù)付款。②、乙方交貨后____日內(nèi)，甲方再支付合同總額30%的價款，累計支付達(dá)到合同總額的60%。③、乙方按期安裝完畢并經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)，甲方支付合同總額35%的剩余款項，累計達(dá)到合同總額的95%。④、剩余5%合同總額（____元）作為質(zhì)量保證金，一年后無質(zhì)量問題，甲方將在____日內(nèi)一次性支付給乙方。第八條甲方違約責(zé)任①、甲方在制作期間隨意變更數(shù)量或無故拒收，需支付合同總額____‰的違約金。②、甲方未按約定時間支付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，還需支付____‰的違約金。第九條乙方違約責(zé)任①、乙方未按甲方質(zhì)量要求制作，如使用不合格材料、偷工減料等，甲方有權(quán)按質(zhì)論價，并扣除合同貨款的____‰作為違約金。②、乙方未經(jīng)許可轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，乙方需承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。③、乙方逾期交付報刊亭，每逾期一天，甲方將從應(yīng)支付的合同貨款中扣除____‰的違約金。第十條爭議解決方式當(dāng)事人選擇以下第_____種方式解決本合同爭議：①、提交_____委員會_____調(diào)解。②、依法向人民法院提起訴訟。第十一條其他條款①、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，未經(jīng)對方同意，任何一方不得隨意變更或解除合同。②、合同執(zhí)行過程中，甲乙雙方對報刊亭數(shù)量變更以書面形式通知為準(zhǔn)，口頭通知無效。報刊亭規(guī)格變動需雙方協(xié)商后以補充條款確定，補充條款與本合同