2021年設(shè)備監(jiān)理師《設(shè)備監(jiān)理合同管理》考試題庫（含答案）

2021年設(shè)備監(jiān)理師《設(shè)備監(jiān)理合同管理》考試題庫(含答案)

單選題

1.甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加

工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A、無效

B、可撤銷

C、可變更

D、效力待定

答案：A

2.根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。

A、產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效期間為1年

B、因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起

滿5年喪失

C、產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)

承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任

D、因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者

之日起滿20年喪失

答案：C

解析：因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)脑V訟時效期間為2年，自當事人知道

或者應(yīng)當知道其權(quán)益受到損害時起計算。因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼?/p>

求權(quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿10年喪失；但是，尚未超過明

示的安全使用期的除外

3.甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標準,

則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。

A、地方標準

B、國家標準

C、乙方要求

D、甲方企業(yè)標準

答案：B

4.甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天,

街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。

A、撤銷案件

B、中止審理

C、終結(jié)審理

D、缺席判決

答案：D

解析：被申請人經(jīng)書面通知，無正當理由不到庭或未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的,

可以缺席判決。

5.下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。

A、出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)

B、出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供

貨義務(wù)

C、出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)

D、出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求

其支付定金

答案：B

解析：設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的，出賣人支付違約金或賠償金后，并不

解除提供設(shè)備的責(zé)任，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)；如果

繼續(xù)履行合同已經(jīng)不能實現(xiàn)買受人的訂約目的，則買受人有權(quán)通知出賣人解除合

同。

6.根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。

A、4

B、3

C、2

D、1

答案：A

7.行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要

件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。

A\意思表ZF真實

B、行為不得違反法律

C、行為人具有相應(yīng)的行為能力

D、行為不得違反社會公共利益

答案：A

8.下列關(guān)于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規(guī)定的是()。

A、投標保證金不得超過投標總價的2%

B、招標人不得挪用投標保證金

C、投標保證金不得以支票形式提交

D、投標保證金有效期應(yīng)超出投標有效期15天

答案：B

9.某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責(zé)人指示土方分包人將積水處理后,

再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基

坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。

A、總承包單位

B、總承包單位施工負責(zé)人

C、分包人

D、施工人員

答案：C

10.下列關(guān)于聯(lián)營體的說法，錯誤的是()。

A、聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負有連帶責(zé)任

B、聯(lián)營體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營體各方認可

C、如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應(yīng)向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方

D、未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位

答案：C

11.某必須招標的項目，招標文件規(guī)定采用評標價法評標，有甲'乙、丙、丁四

家單位投標有效。四家單位的投標報價和評標得分為：甲單位投標報價1050萬

元，評標價1030萬元；乙單位投標報價1000萬元，評標價1000萬元；丙單位

投標報價980萬元，評標價1050萬元；丁單位投標報價950萬元，評標價1020

萬元。據(jù)此，第一中標候選單位應(yīng)是()。

A、甲

B、乙

C、丙

D、T

答案：B

12.甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙

向甲供貨500m3,另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，

但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。

A、丙向甲

B、丙和乙共同向甲

C、乙向甲

D、丙和乙向甲連帶

答案：C

解析：這種情況屬于合同內(nèi)的債務(wù)轉(zhuǎn)移，在甲乙的合同中應(yīng)由乙向甲承擔(dān)違約責(zé)

任，乙可以依據(jù)乙丙之間的合同追究丙的責(zé)任。

13.地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公

司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出

承諾書，通常可以于4月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承

諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月1

5日將該設(shè)備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決

應(yīng)由()承擔(dān)該損失。

A、乙公司

B、甲公司

C、郵電部門

D、雙方各一半

答案：B

解析：《合同法》第29條規(guī)定：“受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常

情形能夠及時到達要約人，但因其他原因承諾到達要約人時超過承諾期限的，除

要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。”

14.某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)

相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是0。

A、發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當于1小時內(nèi)向本單位負責(zé)人報告

B、該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進

行調(diào)查

C、該安全事故應(yīng)由總承包單位負責(zé)上報事故

D、負責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當自收到事故調(diào)查報告之日起30日內(nèi)作出批復(fù)

答案：C

15.施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當受理

的是（）。

A、對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解

B、撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定

C、因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分

D、關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定

答案：B

解析：行政訴訟是法院應(yīng)公民、法人或者其他組織的請求，通過審查行政行為的

合法性的方式，解決特定范圍內(nèi)行政爭議的活動，是司法機關(guān)通過審查行政案件

對行政機關(guān)行使職權(quán)活動進行監(jiān)督的法律制度。行政訴訟受案范圍包括：（1）行

政處罰案件；（2）行政強制措施案；（3）侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營自主權(quán)案件；（4）行

政許可案件；（5）不履行法定職責(zé)案件；（6）撫恤金案件；（7）違法要求履行義務(wù)

的案件；（8）其他侵犯人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)的案件。

16.根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是0。

A、只能由債務(wù)人提供抵押物

B、抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有

C、抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償

D、債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物歸債權(quán)人所有

答案：C

解析：A債務(wù)人或第三人都可以提供抵押物，B不轉(zhuǎn)移對抵押物的占有，D債務(wù)

人不履行債務(wù)時，抵押物可折價或者拍賣'變賣，其價款超過債權(quán)部分歸抵押人

所有，不足部分由債務(wù)人清償。

17.設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利

息。

A、合同約定

B、買受人提供

C、銀行延期付款規(guī)定

D、法律規(guī)定

答案：A

解析：買受人違約責(zé)任：買受人逾期付款，應(yīng)依照合同規(guī)定的計算方法，支付逾

期付款利息。

18.我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果當事人就合同爭議的解決方

法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。

A、和解

B、調(diào)解

C、行政復(fù)議

D、訴訟

答案：D

19.能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。

A、民事法律關(guān)系

B、民事行為

C、法律責(zé)任

D、法律事實

答案：D

解析：法律事實是指能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀事實。法律

事實包括行為和事件。

20.根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)/交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)

在0仔細審查雇主要求。

A、基準日期前

B、基準日期后

C、開工日期前

D、開工日期后

答案：A

解析：根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)/交鑰匙工程合同條件》通用條件規(guī)定：

承包商應(yīng)在基準日期前仔細審查雇主要求。

21.下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。

A、如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作

B、暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)利用

C、如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商

的補償

D、如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及

補償費用和利潤的要求

答案：A

22.設(shè)備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。

A、具體合同事件

B、設(shè)備工程進度情況

C、工程資金使用情況

D、合同管理人員管理情況

答案:D

解析：合同跟蹤的對象包括對具體的合同事件的跟蹤'對工程項目的實施狀況進

行跟蹤：施工環(huán)境'進度、質(zhì)量'資金使用情況等內(nèi)容的跟蹤。

23.根據(jù)我國《招標投標法》規(guī)定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。

A、招標地建設(shè)主管部門

B、工程項目所在地建設(shè)主管部門

C、招標人

D、招標代理機構(gòu)

答案：C

解析：《招標投標法》規(guī)定，開標由招標人主持，邀請所有投標人參加

24.在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合

同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以

直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。

A、代理權(quán)

B、介入權(quán)

C、追認權(quán)

D、代位權(quán)

答案：B

解析：委托人的介入權(quán)是指：受托人以自己名義與第三人訂立合同時，第三人不

知道受托人與委托人之間代理關(guān)系的，受托人因第三人原因?qū)ξ腥瞬宦男辛x務(wù),

受托人應(yīng)向委托人披露第三人，委托人可以行使受托人對第三人的權(quán)利。

25.按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效

期，起算時間是()之日。

A、投標人發(fā)出投標文件

B、招標人收到投標文件

C、提交投標文件截止

D、提交投標保證

答案：C

26.設(shè)備采購評標結(jié)束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內(nèi)容不應(yīng)當

包括()。

A、爭議的解決方式

B、評標委員會的人員組成

C、主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)

D、推薦的中標候選人

答案：A

解析：爭議的解決方式屬于雙方簽訂的合同的主要內(nèi)容之一。

27.某施工企業(yè)在異地設(shè)有分公司，分公司受其委托與材料供應(yīng)商訂立了采購合

同。材料交貨后貨款未支付，供應(yīng)商應(yīng)以()為被告人向人民法院起訴，要求支付

材料款。

A、監(jiān)理單位

B、分公司

C、建設(shè)單位

D、施工企業(yè)

答案：D

28.承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享

有的權(quán)利是0。

A、即時處分權(quán)

B、使用權(quán)

C、留置權(quán)

D、收益權(quán)

答案：C

29.某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人

員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報告給的管理人員是()。

A、班組長

B、監(jiān)理工程師

C、本單位負責(zé)人

D、總監(jiān)理工程師

答案：C

30.工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項是()。

A、指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因

B、撤銷對承包商任命的承包商代表的同意

C、修改合同中業(yè)主的職責(zé)

D、為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

答案：C

31.甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不

知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為

的效力為0。

A、有效

B、無效

C、乙追認后有效

D、乙拒絕后無效

答案：A

解析：此事件屬于典型的“表見代理”。

32.如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。

A、承包商

B、項目經(jīng)理

C、工程師

D、工程師代表

答案：A

33.承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施

工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。

A、1周

B、2周

C、1個月

D、2個月

答案：C

34.下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。

A、訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算

B、權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一

C、只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中

止時效的進行

D、訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效

答案：C

解析：訴訟時效期間從權(quán)利人知道其權(quán)利被侵害之日起算，所以A不對；權(quán)利人

提起訴訟是訴訟時效中斷的法定事由之一，B不對；訴訟時效中斷的法定事由發(fā)

生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效。

35.某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)

的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。

A、設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B、5年

C、兩個采暖期、供冷期

D、2年

答案:C

36.建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立

合同，約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費用，該企業(yè)向建設(shè)單位提供場地。在此

合同中，建設(shè)單位擁有的權(quán)利是()。

Av相鄰權(quán)

B、地役權(quán)

C、土地出租權(quán)

D、建設(shè)用地使用權(quán)

答案：B

37.設(shè)備工程安裝合同中的性能驗收()。

A、由采購方負責(zé)，供貨方參加

B、由供貨方負責(zé)，采購方參加

C、由采購方會同監(jiān)理人員一并參加

D、由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加

答案：A

解析：由于合同規(guī)定的性能驗收時間采購方已正式投產(chǎn)運行，這項驗收試驗由采

購方負責(zé)，供貨方參加。

38.根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。

A、張某因工傷要求損害賠償

B、某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金

C、甲廠購買的機床存在質(zhì)量缺陷

D、某項目部進口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁

答案：D

解析：因國際貨物買賣合同和技術(shù)進出口合同爭議提起訴訟或者申請仲裁的期限

為4年。

39.按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。

A、30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失

B、20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

C、30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

D、20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失

答案：C

解析：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：安全生產(chǎn)事故類型中特大事故，是指造成30

人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故。

40.FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能

時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進行合同中提出的任何試驗,

包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：D

41.下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。

A、設(shè)計文件

B、業(yè)主要求

C、承包商文件

D、投標書

答案:B

42.基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄'照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等

安全保障設(shè)施。

A、進入施工現(xiàn)場

B、工程開工

C、工程竣工移交

D、獲得履約證書

答案：C

43.對基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。

A、工程師

B、業(yè)主

C、承包商

D、分包商

答案：B

44.承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或

損壞部分的修補。

A、竣工時間

B、缺陷通知期期滿

C、頒發(fā)接收證書

D、保留金返還

答案：B

45.大中型工程從發(fā)出中標通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標文件訂立書面

合同。

A、30

B、28

C、20

D、15

答案：A

解析：《招標投標法》規(guī)定，中標通知發(fā)出后的30天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招標文件

和投標文件訂立書面合同，不得做實質(zhì)性修改。沒有區(qū)分大、中、小型工程。

46.代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。

A、被代理人的意思表示

B、和第三人協(xié)商后的意思表示

C、代理人獨立的意思表示

D、代理人和被代理人的共同意思表示

答案：C

解析：被授權(quán)的代理人在授權(quán)人賦予他的權(quán)利范圍內(nèi)，可以隨意表達自己的觀點

看法見解，做出符合授權(quán)范圍的決定，不受授權(quán)人或其他第三方的干涉。

47.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應(yīng)當承擔(dān)的法定義務(wù)

是()。

A、拒絕執(zhí)行違章指揮

B、拒絕冒險作業(yè)

C、檢舉危害生命安全的行為

D、嚴格遵守安全操作規(guī)程

答案：D

48.FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款

時間在()天內(nèi)。

A、工程師簽發(fā)期中付款證書后的28

B、工程師完成工程量計量后的56

C、工程師收到報表和證明文件后的56

D、工程師簽發(fā)期中付款證書后的56

答案：C

49.某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月

1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，

則該合同終止生效的時間是()。

A、3月2日

B、3月10日

C、3月30日

D、4月7日

答案：D

50.執(zhí)行政府指導(dǎo)價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導(dǎo)價格上漲，應(yīng)

按()執(zhí)行

A、原價格

B、新價格

C、原價和新價的平均價格

D、當?shù)厥袌鰞r格

答案：B

解析：執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價格調(diào)整

時，按照交付時的價格計價。逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)

行；價格下降時，按照新價格執(zhí)行。逾期提取標的物或者逾期付款的，遇價格上

漲時，按照新價格執(zhí)行；價格下降時，按照原價格執(zhí)行。

51.根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合

同責(zé)任的訴訟時效期間為()年。

A、I

B、2

C、4

D、10

答案：A

52.投標人在投標過程中出現(xiàn)（）時，招標人可以沒收投標保證金。

A、投標文件的密封不符合招標文件的要求

B、投標文件中附有招標人不能接受的條件

C、購買招標文件后不遞交投標文件

D、中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金

答案：D

解析：在發(fā)生下列情形時，招標人有權(quán)沒收投標保證金：（1）投標人在投標有效

期內(nèi)撤回其投標文件；（2）中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金或簽署合同

協(xié)議。

53.在市場經(jīng)濟條件下，（）是民法的主要調(diào)整對象。

A、財產(chǎn)關(guān)系

B、人身關(guān)系

C、支配關(guān)系

D、生產(chǎn)關(guān)系

答案：A

解析：在市場經(jīng)濟條件下，財產(chǎn)關(guān)系是民法的主要調(diào)整對象。

54.如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的

培訓(xùn)I,則完成培訓(xùn)是（）的構(gòu)成條件之一。

A、進行工程竣工試驗

B、工程接收

C、進行工程竣工后試驗

D、簽發(fā)履約證書

答案：B

55.承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。

A、收到違約通知不改正

B、企業(yè)破產(chǎn)

C、放棄工程

D、不按合同規(guī)定實施工程

答案：B

56.某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金

緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付

的時間。此時，施工企業(yè)應(yīng)()。

A、以自己的名義向人民法院主張該購房款

B、以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款

C、以自己的名義直接向購房者主張該購房款

D、以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款

答案：A

解析：債權(quán)人的代位權(quán)。它是指債權(quán)人為了保障其債權(quán)不受損害，而以自己的名

義代替?zhèn)鶆?wù)人行使其債權(quán)的權(quán)利。

57.建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工

程施工許可證的有效期限最長可達到()。

A、三個月

B、六個月

C、九個月

D、一年

答案：C

解析：建設(shè)單位應(yīng)當自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。因故不能按期開工

的，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。

58.奧金安排證明的應(yīng)當由()出具。

A、工程師

B、業(yè)主

C、業(yè)主開戶銀行

D、保險公司

答案：C

59.某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次

公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根

據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護期限至()。

A、2021年5月4日

B、2034年3月8日

C、2021年12月31日

D、2034年12月31日

答案：C

解析：著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)的保護期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的1

2月31日，

60.乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后

15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲

提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙

于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計付日的確定，()是正確的。

A、2012年3月3日

B、2012年3月16日

C、2012年3月20日

D、2012年6月10日

答案：B

61.組建編制設(shè)備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構(gòu)成至少應(yīng)包括0。

A、設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和法律知識

B、設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和管理知識

C、商務(wù)知識、管理知識和法律知識

D、管理知識、法律知識和設(shè)備工程技術(shù)知識

答案：A

62.設(shè)備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風(fēng)險分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)

險最多的合同計價方式是()。

A、工程量清單合同

B、固定總價合同

C、成本加固定費用

D、混合合同

答案：B

63.某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經(jīng)評審，推薦

的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得

分90,丙報價950萬元，評標得分95。下列關(guān)于中標人的確定和合同金額的說

法，正確的是()。

A、中標人為甲，合同價為950萬元

B、中標人為甲，合同價為1000萬元

C、中標人為丙，合同價為950萬元

D、中標人為乙，合同價為980萬元

答案：B

64.投標人參加投標的，應(yīng)當在()送達投標文件。

A、投標有效期內(nèi)

B、評標開始之前

C、開標時間之前

D、中標通知書發(fā)出之前

答案：C

65.甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履

行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨,

給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權(quán)益又

能得到法院支持的訴求是()。

A、請求乙雙倍返還定金40萬元

B、請求乙支付違約金30萬元

C、請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元

D、請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元

答案：D

66.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書

的時間為()。

A、竣工驗收合格后

B、提交竣工驗收報告時

C、竣工驗收時

D、交付使用時

答案：B

67.根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。

A、實體民事權(quán)利

B、勝訴權(quán)

C、起訴權(quán)

D、抗辯權(quán)

答案：B

68.FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計量方法，實際支付給承包商的金額是

Oo

A、進度款

B、結(jié)算款

C、合同價格

D、保留金

答案：C

69.工程師將其權(quán)利委托給其助手時，授權(quán)委托書的生效時間是()。

A、工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時

B、業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時

C、工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天

D、業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天

答案：B

70.對債務(wù)人以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)危害債權(quán)人利益的行為，債權(quán)人可以()

撤銷。

A、自行

B、請求主管部門

C、請求人民法院

D、請求工商行政管理部門

答案：C

解析：合同不當履行的保全措施包括兩種：代位權(quán)和撤銷權(quán)。二者都需要向人民

法院申請。其中的撤銷權(quán)是指因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債

權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。債務(wù)人以明顯不

合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權(quán)人可

以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。

71.投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔(dān)招標項目的能力、資信良好的

特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。

A、3

B、5

C、7

D、9

答案：A

解析：招標人采用邀請招標方式的，應(yīng)當向三個以上具備承擔(dān)招標項目的能力、

資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。

72.單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應(yīng)負責(zé)的原因遇到妨礙達14天以上,

正確的處理方法是()。

A、視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程

B、視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗

C、工程師應(yīng)另行通知承包商進行竣工試驗的日期

D、承包商可自行完成竣工試驗

答案：A

73.設(shè)備采購合同，供貨方負責(zé)代運設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準。

A、發(fā)運設(shè)備時承運部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記

B、采購方收到設(shè)備

C、采購方在承運部門簽收設(shè)備單上簽收

D、供貨方將設(shè)備交到承運部門

答案：A

解析：供貨方負責(zé)代運貨物的，以發(fā)貨時承運部門簽發(fā)貨單上的戳記日期為準。

74.如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼炍茨茉谌毕萃ㄖ?或雙方商定的其

他期限)內(nèi)完成，則()。

A、承包商另行選擇日期進行竣工后試驗

B、此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認為已通過了竣工后試驗

C、缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗

D、雙方商定其他期限，完成竣工后試驗

答案：B

75.在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。

A、委托合同

B、委托授權(quán)行為

C、人民法院指定

D、法律規(guī)定

答案：B

76.根據(jù)FlDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生

產(chǎn)設(shè)備'材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。

A、開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止

B、開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止

C、基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止

D、基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止

答案：A

解析：保險的有效期應(yīng)從開工日期起到頒發(fā)工程接受證書止，但是必須涵蓋直至

頒發(fā)履約證書為止的由承包商引起的損害。

77.債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當()。

A、通知債權(quán)人

B、經(jīng)債權(quán)人同意

C、與第三人約定且經(jīng)主管部門批準

D、通知債權(quán)人并在合同管理機關(guān)備案

答案：B

解析：債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當經(jīng)債權(quán)人同意。

債權(quán)人同意時轉(zhuǎn)讓生效。注意：只是“通知”不行，必須“同意”。

78.根據(jù)《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是

指()。

A、招標人是具備法人斐格的經(jīng)濟實體

B、招標人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人

C、招標人是具有與招標項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù),經(jīng)濟等方面的專業(yè)

人員

D、招標人是具有與招標項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)?/p>

答案：C

79.招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。

A、招標項目估算價的10%

B、中標合同金額的10%

C、招標項目估算價的5%

D、中標合同金額的2%

答案：B

80.下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。

A、承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年

B、行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失

C、承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消

費者

D、抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償

答案：C

81.根據(jù)《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。

A、標的物交付時

B、雙方當事人簽字或者蓋章時

C、定金支付時

D、承諾到達時

答案：B

82.《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當確定債

務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

解析：債權(quán)人于債務(wù)人應(yīng)當在合同中約定，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，債務(wù)人應(yīng)當在不

少于2個月的期限內(nèi)履行債務(wù)。

83.2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16

日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。

要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司

于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據(jù)題義，下列表述正

確的是0。

A、要約被撤銷

B、承諾生效

C、要約失效

D、要約被撤回

答案：A

解析：要約12日到達受要約人，要約即生效，不可以被撤回，取消要約的通知

5月13日到達，此時承諾沒有發(fā)出，所以要約可以被撤銷。

84.承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、

技術(shù)標準和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。

A、基準日期

B、投標截止日期

C、中標通知到達承包商

D、開工日期

答案：A

85.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人

員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時，保險的有效期的終止日是()。

A、工程竣工之日

B、竣工時間屆滿之日

C、簽發(fā)接收證書日

D、簽發(fā)履約證書日

答案：D

86.由于設(shè)計人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負責(zé)采取補救措施外，

應(yīng)()。

A、免收直接受損失部分的設(shè)計費，并支付賠償金

B、重新設(shè)計'并支付賠償金

C、賠償委托人的實際損失

D、支付違約金并賠償損失

答案：A

解析：設(shè)計人應(yīng)對設(shè)計資料及文件中出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責(zé)修改或補充。由于設(shè)

計人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負責(zé)采取補救措施外，應(yīng)免收直接

受損失部分的設(shè)計費，并支付賠償金。

87.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。

A、日常監(jiān)督檢查

B、定期監(jiān)督檢查

C、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查

D、產(chǎn)品自查自檢

答案：D

解析：獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查的方式有：(1)日常監(jiān)督檢查⑵定期監(jiān)督檢查⑶不

定期監(jiān)督檢查⑷產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。

88.與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。

A、開標

B、組織現(xiàn)場踏勘

C、發(fā)出投標邀請書

D、發(fā)布招標公告

答案：D

89.某建設(shè)項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。

招標人最遲在0日內(nèi)，予以退還投標保證金。

A、開標后30

B、完成評標后15

C、發(fā)出中標通知書30

D、簽訂施工合同5

答案：D

90.設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依照()的違約

金數(shù)額支付違約金。

A、法律規(guī)定

B、合同約定

C、買受人要求

D、出賣人接受

答案：B

解析：出賣人違約責(zé)任：如果因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照合

同約定的違約金數(shù)額或方式支付違約金。未約定違約金的，按不能交貨行為由此

給買受人造成的實際損失賠償。

91.如果工程師的指示導(dǎo)致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費用，則該項

指示應(yīng)構(gòu)成()。

A、合同文件

B、索賠

C、爭議

D、變更

答案：D

92.與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。

A、業(yè)主

B、工程師

C、工程師代表

D、承包商

答案：D

93.依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。

A、I

B、2

C、3

D、5

答案：c

94.合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。

A、未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償

B、違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任

C、未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償

D、違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任

答案：A

解析：《合同法》規(guī)定：合同當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，

對方可以選擇適用定金或違約金條款。

95.業(yè)主有權(quán)延長缺陷通知期的最長期限不得超過0。

A、6個月

B、1年

C、2年

D、3年

答案：C

96.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗

的承包商在()前不能合理預(yù)見”。

A、提交投標書日期

B、基準日期

C、實施工程

D、進入現(xiàn)場

答案：A

97.根據(jù)我國《招標投標法》，評標委員會應(yīng)當按照()確定評標標準和方法，對

投標文件進行評審和比較。

A、合同法

B、招標人意見

C、招標文件

D、招標內(nèi)容

答案：C

解析：《招標投標法》規(guī)定，評標委員會對投標文件進行評審'比較的唯一標準

和方法，是招標文件中已載明的評標標準和方法。

98.FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時間的規(guī)定是，0后的56天內(nèi)支付。

A、工程師收到最終報表

B、業(yè)主收到結(jié)清證明

C、工程師收到結(jié)清證明

D、業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書

答案：D

99.按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的

人員是()。

A、安裝拆卸工

B、鋼筋工

C、專職安全生產(chǎn)管理人員

D、項目負責(zé)人

答案:B

100.根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。

A、自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)

B、自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)

C、仲裁裁決作出之日

D、仲裁裁決送達之日

答案：C

101.工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，

負責(zé)對工程做好保護措施的是()。

A、工程師

B、業(yè)主

C、承包商

D、造成工程暫停的責(zé)任方

答案：C

102.2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將其父親的

一輛汽車贈予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，

下列表述正確的是()。

A、贈與合同無效

B、贈與合同可撤銷

C、贈與合同效力待定

D、贈與合同有效

答案：D

解析：這屬于無處分權(quán)人訂立的合同，是無處分權(quán)行為。因無處分權(quán)行為而訂立

的合同，經(jīng)過權(quán)利人追認或者無處分權(quán)人在訂立合同后取得處分權(quán)的，該合同有

效。甲父親死后，無其他繼承人，所以甲繼承即取得處分權(quán)，合同有效。

103.甲公司按合同向乙公司交付一套標準設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求,

則甲方應(yīng)按照0履行。

A、地方標準

B、乙方企業(yè)標準

C、國家標準

D、甲方企業(yè)標準

答案：C

104.甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂

為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為0。

A、無效

B、有效

C、可變更

D、效力待定

答案：A

105.某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，

一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向

該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。

A、該爐具尚未投入流通

B、該居民獲得爐具的途徑不清

C、該居民應(yīng)當向提供爐具的人索賠

D、對該居民的損失，該廠主觀上無過錯

答案:A

106.基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當采取合理措施驗證其準

確性的責(zé)任方是()。

A、工程師

B、業(yè)主

C、承包商

D、分包商

答案：C

107.設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。

A、合同內(nèi)容

B、設(shè)備工程

C、監(jiān)理合同

D、設(shè)備合同

答案：D

解析：設(shè)備合同是設(shè)備監(jiān)理工程師進行合同管理的對象。

108.某建設(shè)項目施工招標時，三家投標人組成了聯(lián)合體參加競標，最終該聯(lián)合體

中標，應(yīng)與招標人簽訂合同的是0。

A、聯(lián)合體

B、聯(lián)合體各方

C、聯(lián)合體中的牽頭人

D、聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方

答案：B

109.如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根

據(jù)是()條款。

A、不可抗力

B、索賠

C\風(fēng)險與保險

D、竣工結(jié)算

答案:A

110.與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。

A、資格預(yù)審

B、資格后審

G特別審查

D、現(xiàn)場踏勘

答案：A

解析：資格預(yù)審，是指在投標前對潛在投標人進行的資格審查，是公開招標的一

個特有程序。

111.流程圖法的使用條件是0。

A、一項工作通過一個行為即可完成

B、完成工作只需一個步驟

C、描述一個事件從發(fā)生到終止的全過程，并存在邏輯分支

D、描述多個事件之間的時間間隔

答案：C

112.基于員工健康和安全保障的需要，承包商應(yīng)至少指派一名稱職的()，負責(zé)現(xiàn)

場的安全和預(yù)防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預(yù)防事故發(fā)生的職

權(quán)。

A、專職安全員

B、施工監(jiān)督員

C、應(yīng)急救援人員

D、專職醫(yī)護人員

答案：A

113.下列單位可以作保證人的是()。

A、教育部直屬高校

B、醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院

C、社會團體

D、企業(yè)法人的子公司

答案：D

解析：《擔(dān)保法》對保證人資格進行了限制：①國家機關(guān)不得為保證人，但經(jīng)國

務(wù)院批準為使用外國政府或者國際經(jīng)濟組織貸款進行轉(zhuǎn)貸的除外。②學(xué)校'幼兒

園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位'社會團體不得為保證人。③企業(yè)法人的分

支機構(gòu)'職能部門不得為保證人。企業(yè)法人的分支機構(gòu)有法人的書面授權(quán)的，可

以在授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。

114.根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保

證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。

A、一般保證

B、保證人要求的方式

C、債權(quán)人要求的方式

D、連帶責(zé)任保證

答案：D

115.發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時，發(fā)包方的財務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額

190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)

包方隨后向承包方索要6萬元。該債務(wù)關(guān)系屬于0之債。

A、合同

B、侵權(quán)行為

C、不當?shù)美?/p>

D、無因管理

答案：C

116.根據(jù)《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人

向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當裁定()裁決。

A、執(zhí)行

B、撤銷

G中止執(zhí)行

D、不予執(zhí)行

答案：C

117.設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人

完成的工作”的敘述，正確的是()。

A、該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬

B、該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責(zé)

C、承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負責(zé)

D、該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作

答案：C

解析：《合同法》有關(guān)“承攬合同”的規(guī)定為：承攬人將其承攬的工作交由第三

人完成，應(yīng)當就該第三人完成的工作向定作人負責(zé)。

118.交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當采購方不同意接收時，由供貨

方負責(zé)()。

A、包換

B、保修

C、包修

D、包修或包換

答案：D

解析：交付設(shè)備的品種、型號、規(guī)格'質(zhì)量不符合合同規(guī)定，如果買受人同意利

用，應(yīng)當按質(zhì)論價；買受人不同意利用時，由出賣人負責(zé)包換或包修。不能修理

或調(diào)換的，買受人可以解除合同，要求出賣人賠償損失。因設(shè)備質(zhì)量不符合質(zhì)量

要求，致使不能實現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受設(shè)備或者解除合同。

119.某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在

施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當認定()。

A、尚無合同關(guān)系

B、合同沒有成立

C、合同已經(jīng)成立

D、由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任

答案：C

解析：屬于合同形式欠缺。雖然法律規(guī)定工程合同采用書面形式，但當事人未采

用書面形式，并且一方已經(jīng)履行了主要義務(wù)，對方接受的，該合同成立。

120.收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標保函退還承包

商和其他未中標的投標者。

A、業(yè)主

B、評標委員會

C、監(jiān)理工程師

D、監(jiān)理工程師代表

答案:A

解析：收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，業(yè)主應(yīng)盡快將投標保函退還

承包商和其他未中標的投標者。履約保函是投標時，投標人交給業(yè)主的，所以訂

立合同后，業(yè)主應(yīng)退回履約保函。

121.公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申

請復(fù)議。

A、行政立法行為

B、國防、外交等國家行為

C、對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理

D、行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決

答案：D

122.在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。

A、支付定金

B、支付價款

C、交付設(shè)備所有權(quán)憑證

D、交付設(shè)備

答案：D

解析：一般認為：設(shè)備的所有權(quán)自標的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或者當

事人另有約定的除外。

123.FIDIC“新黃皮書”中業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協(xié)議書中對實

施、完成和修補設(shè)備工程所列明的金額是()。

A、中標合同金額

B、合同價格

C、承包商的報價金額

D、評標價格

答案：A

124.甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于20

09年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支

付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。

A、2009年6月1日

B、2009年6月15日

C、2009年6月17日

D、2009年6月30日

答案：C

125.FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書

面交由()解決。A.工程師

A、爭端評判委員會(DA

B、

C、仲裁機構(gòu)

D、人民法院

答案:B

126.在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面監(jiān)督管理的部門是()o

A、國務(wù)院

B、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局

C、衛(wèi)生部

D、國家工商總局

答案：B

127.缺陷通知期的起始日期是()。

A、工程通過竣工試驗的日期

B、工程師頒發(fā)接收證書的日期

C、承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期

D、接收證書上標明的竣工日期

答案：D

128.為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式

是()。

A、有權(quán)代理

B、法定代理

C、指定代理

D、委托代理

答案：B

解析：法定代理的適用范圍比較窄，只是基于法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生的。如父母

代理未成年人進行民事活動就屬于法定代理。注意與C選項區(qū)分。

129.因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出

了要求，()應(yīng)對補償金額作出公正的決定。

A、業(yè)主

B、項目經(jīng)理

C、工程師

D、工程師代表

答案：C

130.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議,

仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。

A、14

B、28

C、56

D、84

答案：C

131.由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進行竣工試

驗的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：B

132.承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。

A、工程通過竣工試驗后

B、業(yè)主接收工程前

C、承包商收到履約證書后

D、缺陷通知期屆滿前

答案：C

133.根據(jù)《招標投標法》，下列項目必須進行招標采購的是()。

A、某新式武器的設(shè)計

B、地震災(zāi)區(qū)道路搶修

C、部分使用國有投資項目的施工

D、全部國有投資的項目前期咨詢

答案:C

134.根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。

A、不具備產(chǎn)品應(yīng)當具備的使用性能而事先未作說明

B、產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標準

C、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險

D、產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況

答案：C

135.根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機關(guān)應(yīng)當在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議

決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院

提起訴訟。

Av15日

B、2個月

C、3個月

D、6個月

答案：B

136.施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價格發(fā)生

波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是

Oo

A、雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價

B、雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價

C、賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價

D、買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價

答案：B

137.檢核表的核心思想是()。

A、確定事件的邏輯關(guān)系

B、持續(xù)改進

C、分析事件的合理性

D、完整描述事件的全過程

答案：B

138.設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。

A、增加人員投入

B、變更工程設(shè)計

C、加大斐金收入

D、調(diào)整合同計劃

答案：B

解析：技術(shù)措施一般是指在施工過程中采取先進的施工方法，或變更設(shè)計方案,

對設(shè)計方案進行優(yōu)化，使用先進的設(shè)備，改變施工工藝等來實現(xiàn)進度和質(zhì)量目標

的措施。

139.根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標準招標文件》，招標文件

包括()。

A、招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

B、投標人須知、招標資料表和投標保函

C、投標人須知、業(yè)主要求和設(shè)計文件

D、招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃

答案：A

140.下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。

A、仲裁應(yīng)當開庭審理，當事人也可以協(xié)議書面審理

B、仲裁應(yīng)當書面審理，當事人也可以協(xié)議開庭審理

C、仲裁開庭審理的，應(yīng)當公開審理情況

D、仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實

答案：A

141.根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機關(guān)應(yīng)當在收到復(fù)議申請書之日起()個月內(nèi)作出

復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民

法院提起訴訟。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案：B

142.出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險自()起由買

受人承擔(dān)。

A、自該設(shè)備運抵目的地時

B、自該設(shè)備買賣合同生效時

C、自該設(shè)備買賣合同成立時

D、自該設(shè)備交付買受人時

答案：C

143.在對設(shè)備工程合同進行分析時，經(jīng)常用于合同風(fēng)險分析的方法是0。

A、流程圖法

B、時序關(guān)系圖法

C、對比分析法

D、檢核表法

答案：D

144.承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師

兩套副本。

A、移交工程時

B、竣工試驗開始前

C、通過竣工試驗后

D、申請簽發(fā)接收證書時

答案：B

145.對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得的

是()。

A、承包人越級承攬工程

B、承包人超越范圍承攬工程

C、承包人向評標委員行賄中標

D、承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進行分包

答案：D

146.根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)/交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程

接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提

出變更。

A、工程師

B、工程師助手

C、雇主

D、雇主代表

答案：C

解析：這屬于雇主的變更權(quán)。在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，雇主可通過發(fā)

布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。

147.只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。

A、接收證書

B、履約證書

C、最終付款證書

D、結(jié)清證明

答案：B

148.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以0進行。

A、英語

B、法語

C、世界語

D、合同規(guī)定的交流語言

答案：D

解析：除非通過友好解決，否則，爭議應(yīng)通過國際仲裁對其作出最終解決。新黃

皮書規(guī)定：①爭議應(yīng)根據(jù)國際商會仲裁規(guī)則最終解決；②爭議應(yīng)由按照上述規(guī)則

任命的三位仲裁員解決；③仲裁應(yīng)以合同規(guī)定的交流語言進行。

149.《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。

A、企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任

B、民事責(zé)任'行政責(zé)任、刑事責(zé)任

C、一切責(zé)任

D、產(chǎn)品責(zé)任'缺陷責(zé)任

答案：B

解析:產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是一種綜合法律責(zé)任，包括民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任。

民事責(zé)任中又具體包括產(chǎn)品責(zé)任(侵權(quán)責(zé)任)和產(chǎn)品合同責(zé)任(瑕疵擔(dān)保責(zé)任)兩

種。

150.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應(yīng)當在施工現(xiàn)場的樓梯口、

電梯井口，設(shè)置明顯的0。

A、安全設(shè)施

B、安全警示標志

C、安全疏散標志

D、安全報警裝置

答案：B

151.下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。

A、合同當事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配

B、合同當事人相互享有同等的權(quán)利

C、合同當事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)

D、合同當事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)

答案：A

152.下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯誤的是()。

A、交付設(shè)備

B、交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證

C、移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)

D、接受設(shè)備檢驗

答案：C

解析：設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)讓不包含設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)。

153.根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。

A、質(zhì)物可以是正在建造的建筑物

B、質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)

C、質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)

D、質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物

答案：C

154.按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當是()o

A、承包商完成全部工程的日期

B、工程通過竣工試驗的日期

C、工程師簽發(fā)接收證書的日期

D、接收證書中注明的竣工的日期

答案：D

155.業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。

A、工程師簽發(fā)接收證書后的14

B、業(yè)主接收工程后的21

C、缺陷通知期屆滿后的14

D、業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21

答案：D

156.承包商不應(yīng)從()中招收或試圖招收員工。

A、分包商的人員

B、業(yè)主人員

C、當?shù)爻邪?/p>

D、當?shù)卣賳T

答案：B

157.根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標的物提存的事由，表述不正確的是()。

A、債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的

B、債權(quán)人下落不明的

C、債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的

D、債權(quán)人主張?zhí)岽娴?/p>

答案：D

解析：有下列情形之一，難以履行債務(wù)的，債務(wù)人可以將標的物提存：①債權(quán)人

無正當理由拒絕受領(lǐng)；②債權(quán)人下落不明；③債權(quán)人死亡未確定繼承人或者喪失

民事行為能力未確定監(jiān)護人；④法律規(guī)定的其他情形。

158.某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起

上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作

出的判決為()。

A、駁回上訴，維持原判決

B、撤銷原判決，發(fā)回重審

C、裁定一審人民法院再審

D、依法改判

答案：A

159.如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。

A、竣工時間及相關(guān)費用

B、相關(guān)費用并加合理利潤

C、竣工時間、相關(guān)費用并加合理利潤

D、缺陷通知期及相關(guān)費用

答案：B

160.業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設(shè)備工程合同前,

要求中標的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。

A、銀行保函

B、匯票

C、土地所有權(quán)

D、債券

答案：A

解析：履約擔(dān)保一般是銀行出具的保函或擔(dān)保公司的保證書。

161.甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務(wù)，給乙造成了損失，根據(jù)《合同

法》規(guī)定，甲應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是()。

A、違約責(zé)任

B、行政責(zé)任

C、經(jīng)濟責(zé)任

D、締約過失責(zé)任

答案：D

解析：當事人在訂立合同過程中知悉的商業(yè)秘密，無論合同是否成立，都不得泄

露或者不正當?shù)氖褂?。泄露或者不正當?shù)厥褂迷撋虡I(yè)秘密給對方造成損失的，應(yīng)

當承擔(dān)損害賠償責(zé)任，因為在合同訂立過程中，所以承擔(dān)締約過失責(zé)任。

162.某設(shè)備工程項目的投標人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標人離

開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規(guī)定

的時間，且書面解答與招標文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。

A、招標文件為準，開標時間后延

B、招標文件為準，開標時間不變

C、書面解答為準，開標時間后延

D、書面解答為準，開標時間不變

答案：C

解析：招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當在招標文件

要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

不足15日的，招標人應(yīng)當順延投標文件的截止時間。該澄清或者修改的內(nèi)容為

招標文件的組成部分。

163.生產(chǎn)設(shè)備在運輸過程中涉及的各類保險，應(yīng)由()負責(zé)辦理投保手續(xù)。

A、承包商

B、業(yè)主

C、承運人

D、設(shè)備供應(yīng)商

答案：A

164.在()后，承包商應(yīng)清除并運走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾

和臨時工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。

A、工程竣工

B、業(yè)主接收工程

C、簽發(fā)工程接收證書

D、簽發(fā)履約證書

答案：C

165.承包商應(yīng)將準備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱'日期，至

少提前()天，通知工程師。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：C

166.《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。

A、包含價格內(nèi)容的

B、符合要約規(guī)定的

C、詳細介紹商品的

D、附加了期限的

答案：B

解析：《合同法》第15條規(guī)定："要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思

表示。寄送價目表、拍賣公告、招標公告'招股說明書、商業(yè)廣告等為要約邀請。

商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的，視為要約?！?/p>

167.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的

鋼筋取樣時，應(yīng)當在()。

A、建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測

B、監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測

C、設(shè)計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢

測

D、建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測

單位進行檢測

答案：D

168.在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依

法有權(quán)向()提出賠償要求。

A、本單位安全生產(chǎn)管理人員

B、政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門

C、本單位

D、本單位上級主管部門

答案：C

169.根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，

建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。

A、建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

B、工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

C、建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

D、工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

答案：B

170.合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。

A、社會

B、權(quán)利義務(wù)

C、道德

D、人際

答案：B

解析：合同法律關(guān)系指由合同法律規(guī)范調(diào)整的當事人在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的權(quán)

利義務(wù)關(guān)系。

171.工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或

單位工程(視情況而定)實質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認為在上述期限的最后一天已經(jīng)

簽發(fā)了接收證書。

A、14

B、28

C、42

D、56

答案：B

172.FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。

A、業(yè)主

B、工程師

C、工程師代表

D、承包商

答案：B

173.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提

出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔(dān)。

A、業(yè)主

B、工程師

C、承包商

D、業(yè)主和承包商共同

答案：C

174.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增

加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。

A、基準日期

B、合同生效

C、工程師通知開工

D、開工日期

答案：A

175.按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人認為招標活動不符合法律規(guī)定

進行投訴的，應(yīng)當在自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。

A、有關(guān)行政監(jiān)督部門

B、仲裁機構(gòu)

C、人民法院

D、行業(yè)協(xié)會

答案：A

176.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當通知建設(shè)單位和()。

A、監(jiān)理單位

B、設(shè)計單位

C、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

D、建設(shè)行政主管部門

答案：C

177.王某的日工費為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中

3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天

加班不能安排補休。公司應(yīng)當向王某支付加班費合計()元。

A、560

B、1360

C、800

D、1120

答案：B

178.某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性

標準進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院

欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。

A、作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B、設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟

C、人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解

D、人民法院對該案件應(yīng)當公開宣告判決

答案：D

179.2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置明顯標志和

采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某

于6月10日出院找到建設(shè)項目的發(fā)包人