生產(chǎn)廠房消防施工合同范本_第1頁
生產(chǎn)廠房消防施工合同范本_第2頁
生產(chǎn)廠房消防施工合同范本_第3頁
生產(chǎn)廠房消防施工合同范本_第4頁
生產(chǎn)廠房消防施工合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

生產(chǎn)廠房消防施工合同范本1.甲方(買方/出租方/委托方):

名稱:XX生產(chǎn)廠房有限公司

地址:XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人:張三

聯(lián)系方式/p>

2.合同簡介:

鑒于甲方擁有位于XX省XX市XX區(qū)XX路XX號的生產(chǎn)廠房,并擬對該廠房進行消防設(shè)施施工;乙方具備專業(yè)的消防施工資質(zhì)和豐富的施工經(jīng)驗,雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,達成以下合作協(xié)議。

一、合作背景

根據(jù)我國《消防法》及相關(guān)法律法規(guī),甲方生產(chǎn)廠房需進行消防設(shè)施施工,以確保廠房的生產(chǎn)安全。甲方經(jīng)過對乙方資質(zhì)、施工能力和服務(wù)質(zhì)量的充分了解,決定委托乙方進行消防施工。乙方愿意接受甲方的委托,按照國家有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和甲方的要求,完成消防施工任務(wù)。

二、合作前提條件

1.甲乙雙方均具備獨立的法人資格,具備簽訂和履行本合同的能力;

2.乙方具備相應(yīng)的消防設(shè)施施工資質(zhì),施工人員具備相應(yīng)的職業(yè)資格證書;

3.甲方提供必要的施工資料、現(xiàn)場施工條件,并保證施工期間不影響乙方正常施工;

4.雙方對合同條款的理解一致,自愿簽訂本合同。

本合同的簽訂旨在明確雙方在消防施工過程中的權(quán)利和義務(wù),確保工程順利進行,實現(xiàn)甲方生產(chǎn)廠房的消防安全目標。在合同履行過程中,雙方應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī),積極履行合同義務(wù),共同推進工程進度,確保工程質(zhì)量和安全。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是甲方委托乙方進行生產(chǎn)廠房的消防設(shè)施施工,確保廠房的消防安全符合國家法律法規(guī)要求。具體內(nèi)容包括但不限于以下方面:

1.消防設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計和施工;

2.消防設(shè)施的設(shè)備采購、安裝、調(diào)試;

3.提供消防設(shè)施施工相關(guān)的技術(shù)支持和售后服務(wù);

4.確保消防設(shè)施施工質(zhì)量,通過相關(guān)部門的驗收。

第二條定義

1.消防設(shè)施:指用于預(yù)防、控制火災(zāi)及保護人身財產(chǎn)安全的設(shè)備、系統(tǒng)、構(gòu)筑物等。

2.施工:指乙方按照甲方要求和本合同約定,對甲方生產(chǎn)廠房進行消防設(shè)施的設(shè)計、采購、安裝、調(diào)試等作業(yè)。

3.驗收:指消防設(shè)施施工完成后,由甲方或甲方指定的相關(guān)部門對工程進行質(zhì)量、安全等方面的檢查和認可。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

一、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利:

(1)要求乙方按照國家法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和本合同約定進行消防設(shè)施施工;

(2)對乙方施工過程中的質(zhì)量、進度、安全等方面進行監(jiān)督;

(3)在驗收合格后,按照本合同約定支付款項。

2.義務(wù):

(1)提供必要的施工資料、現(xiàn)場施工條件,確保乙方正常施工;

(2)配合乙方辦理相關(guān)施工手續(xù),確保工程順利進行;

(3)按照合同約定支付款項,不得無故拖延;

(4)在合同履行過程中,如遇特殊情況,應(yīng)及時與乙方協(xié)商解決。

二、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利:

(1)按照本合同約定收取款項;

(2)要求甲方提供必要的施工資料和現(xiàn)場施工條件;

(3)在合同約定的工期內(nèi),合理安排施工進度。

2.義務(wù):

(1)按照國家法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和甲方要求,保質(zhì)保量完成消防設(shè)施施工;

(2)負責消防設(shè)施設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試,確保設(shè)備質(zhì)量;

(3)對施工過程中的安全負責,防止安全事故發(fā)生;

(4)在合同約定的工期內(nèi)完成施工任務(wù),并配合甲方進行驗收;

(5)提供消防設(shè)施施工相關(guān)的技術(shù)支持和售后服務(wù);

(6)在合同履行過程中,如遇特殊情況,應(yīng)及時與甲方協(xié)商解決。

第四條價格與支付條件

1.價格條款:甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,確定本合同消防設(shè)施施工總價為人民幣XX元整(大寫:XX圓整)。該價格包括但不限于設(shè)計費、設(shè)備費、材料費、安裝費、調(diào)試費、稅費等。

2.支付方式:甲方采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付乙方款項。

3.支付時間:

(1)合同簽訂后7個工作日內(nèi),甲方支付乙方合同總價款的30%作為預(yù)付款;

(2)消防設(shè)施施工進度過半,且乙方提交相關(guān)證明材料后,甲方支付乙方合同總價款的40%;

(3)消防設(shè)施施工完畢并驗收合格后,甲方支付乙方合同總價款的20%;

(4)剩余10%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題時,甲方支付給乙方。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為XX個月。

2.關(guān)鍵時間節(jié)點:

(1)合同簽訂后,乙方應(yīng)在15個工作日內(nèi)完成施工方案設(shè)計;

(2)乙方應(yīng)在合同生效后XX個月內(nèi)完成消防設(shè)施施工;

(3)消防設(shè)施施工完畢后,乙方應(yīng)在7個工作日內(nèi)提交驗收申請;

(4)驗收合格后,甲方應(yīng)在7個工作日內(nèi)支付剩余款項。

第六條違約責任

一、甲方違約

1.甲方未按約定時間支付預(yù)付款、進度款、驗收款或質(zhì)保金,每逾期一日,應(yīng)支付逾期付款金額的0.1%作為違約金;

2.甲方無故解除合同,應(yīng)支付乙方合同總價款20%的違約金;

3.甲方未按約定提供施工資料和現(xiàn)場施工條件,導(dǎo)致工程延期,應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

二、乙方違約

1.乙方未按約定時間完成消防設(shè)施施工,每逾期一日,應(yīng)支付逾期完工金額的0.1%作為違約金;

2.乙方施工質(zhì)量不符合國家法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和甲方要求,應(yīng)無條件返工,直至達到規(guī)定標準,并承擔由此產(chǎn)生的費用;

3.乙方在合同履行過程中發(fā)生安全事故,應(yīng)承擔相應(yīng)法律責任;

4.乙方未按約定提供技術(shù)支持和售后服務(wù),應(yīng)支付合同總價款10%的違約金;

5.乙方無故解除合同,應(yīng)支付甲方合同總價款20%的違約金。

第七條不可抗力

1.定義:本合同所稱不可抗力,是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災(zāi)害(如地震、洪水、臺風等)、政府行為、社會異常事件(如戰(zhàn)爭、罷工、暴亂等)。

2.責任免除條件:

(1)發(fā)生不可抗力事件后,受影響的一方應(yīng)立即通知對方,并提供相關(guān)證明材料;

(2)在不可抗力事件影響期間,受影響的一方可以暫停履行合同義務(wù),且不承擔違約責任;

(3)不可抗力事件結(jié)束后,雙方應(yīng)協(xié)商確定剩余合同義務(wù)的履行期限;

(4)受不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡力采取措施減少損失,否則,可能承擔部分或全部損失。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決;

2.若協(xié)商不成,雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的人民調(diào)解委員會進行調(diào)解;

3.若調(diào)解不成,雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的仲裁委員會進行仲裁;

4.若仲裁裁決不服,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟;

5.爭議解決期間,雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行合同未爭議部分的義務(wù),除非爭議部分影響到了合同的整體履行;

6.爭議解決過程中產(chǎn)生的費用,按照仲裁裁決或法院判決承擔。

第九條其他條款

1.通知方式:本合同項下的任何通知、要求、批準、同意等,應(yīng)以書面形式送達對方。通過快遞、掛號信或?qū)H诉f送等方式進行,并以對方簽收或拒收時間為送達時間。

2.合同變更:任何一方要求變更合同內(nèi)容的,應(yīng)提出書面變更申請,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂書面變更協(xié)議。未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容。

3.終止條件:在以下情況下,一方有權(quán)書面通知另一方解除合同:

(1)對方嚴重違反合同約定,導(dǎo)致合同無法履行;

(2)對方發(fā)生破產(chǎn)、清算、解散等情形,無法繼續(xù)履行合同;

(3)不可抗力事件發(fā)生,且雙方未能就合同履行達成一致。

4.合同解除后,雙方應(yīng)按合同約定及相關(guān)法律法規(guī)處理合同解除后的善后事宜。

第十條附則

1.本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議予以明確。

2.本合同附件包括但不限于以下內(nèi)容:

(1)消防設(shè)施施工設(shè)計

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論