建筑項目勞務承攬協(xié)議樣本2024年版

建筑項目勞務承攬協(xié)議樣本2024年版A版本合同目錄一覽1.勞務承攬協(xié)議1.1定義與術語解釋1.2勞務內容與要求1.3勞務承攬方的義務與責任1.4勞務發(fā)包方的義務與責任1.5合同的生效與終止1.6違約責任與爭議解決1.7合同的修改與補充1.8合同的解除與終止1.9保密條款1.10法律適用與爭議解決1.11合同的簽署與生效1.12合同的履行與監(jiān)督1.13合同的變更與轉讓1.14其他條款與附件第一部分：合同如下：第一條勞務承攬協(xié)議1.1定義與術語解釋1.1.2承攬方：指具備承攬建筑項目勞務能力的法人或其他組織。1.1.3發(fā)包方：指需要完成建筑項目，并委托承攬方承擔部分勞務工作的法人或其他組織。1.1.4勞務工作：指本協(xié)議約定的，承攬方為發(fā)包方提供的建筑項目中所涉及的各項工作。第二條勞務內容與要求1.2.1承攬方應按照發(fā)包方的要求，完成發(fā)包方指定的建筑項目勞務工作。1.2.2承攬方應按照發(fā)包方提供的技術要求和質量標準，完成勞務工作。1.2.3承攬方應按照約定的時間節(jié)點完成勞務工作，并保證勞務工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。1.2.4承攬方應遵守國家法律法規(guī)，按照發(fā)包方的管理制度和操作規(guī)程進行勞務工作。1.2.5承攬方應保證勞務工作的安全，防止事故的發(fā)生，確保人員安全。第三條勞務承攬方的義務與責任1.3.1承攬方應按照約定完成勞務工作，并保證勞務質量符合發(fā)包方的要求。1.3.2承攬方應承擔勞務工作過程中產生的費用，包括但不限于人工費、材料費、設備費等。1.3.3承攬方應對勞務工作過程中的損失承擔責任，包括但不限于對發(fā)包方財產的損害、對第三人造成的損害等。1.3.4承攬方應按約定時間提交相關報表和資料，包括但不限于勞務人員名單、工資表、考勤表等。1.3.5承攬方應承擔因其違約行為給發(fā)包方造成的損失的賠償責任。第四條勞務發(fā)包方的義務與責任1.4.1發(fā)包方應按照約定提供勞務工作所需的工作場所、材料、設備等。1.4.2發(fā)包方應按照約定支付承攬方的勞務報酬。1.4.3發(fā)包方應提供必要的技術支持和管理支持，確保勞務工作的順利進行。1.4.4發(fā)包方應對勞務工作過程中的安全負總責，并負責對外協(xié)調。1.4.5發(fā)包方應承擔因其違約行為給承攬方造成的損失的賠償責任。第五條合同的生效與終止1.5.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。1.5.2在合同履行過程中，如雙方協(xié)商一致，可以提前終止本協(xié)議。1.5.3合同終止后，承攬方應按照發(fā)包方的要求，完成相關的交接工作。1.5.4合同終止后，雙方應按照約定處理未結款項和其他相關事項。第六條違約責任與爭議解決1.6.1雙方應嚴格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。1.6.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條合同的修改與補充1.7.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。1.7.2本協(xié)議的修改和補充，應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。1.7.3任何一方不得單方面修改或補充本協(xié)議的內容。第八條合同的解除與終止1.8.1在合同履行過程中，如一方嚴重違約，對方可以解除本協(xié)議。1.8.2合同解除后，雙方應按照約定處理未結款項和其他相關事項。1.8.3合同解除后，承攬方應立即停止勞務工作，并按照發(fā)包方的要求，完成相關的交接工作。第九條保密條款1.9.1雙方應對在合同履行過程中獲得的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、經營秘密等保密信息予以保密。1.9.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起計算，至合同終止或解除之日起五年。1.9.3雙方違反保密義務的，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。第十條法律適用與爭議解決1.10.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。1.10.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的簽署與生效1.11.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。1.11.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。1.11.3本協(xié)議的修改和補充，應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。第十二條合同的履行與監(jiān)督1.12.1雙方應嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的義務。1.12.2發(fā)包方有權對承攬方的勞務工作進行監(jiān)督，確保勞務工作的質量和進度。1.12.3承攬方應按照發(fā)包方的要求，定期提交勞務工作進展報告。第十三條合同的變更與轉讓1.13.1本協(xié)議的任何變更或轉讓，應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。1.13.2未經對方同意，任何一方不得將本協(xié)議的權利和義務全部或部分轉讓給第三方。第十四條其他條款與附件1.14.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。1.14.2本協(xié)議的附件，包括但不限于勞務工作清單、技術要求、質量標準等，是本協(xié)議不可分割的一部分，具有同等法律效力。1.14.3本協(xié)議的附件，應由雙方共同簽署，并作為本協(xié)議的組成部分。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：勞務工作清單詳細列出承攬方需要完成的勞務工作內容，包括但不限于工程名稱、工程地點、工程內容、工程量等。附件二：技術要求詳細列出發(fā)包方對勞務工作所涉及的技術要求，包括但不限于施工工藝、質量標準、技術規(guī)范等。附件三：質量標準詳細列出發(fā)包方對勞務工作質量的要求，包括但不限于工程質量、材料質量、施工質量等。附件四：時間節(jié)點詳細列出承攬方完成勞務工作的時間節(jié)點，包括但不限于工程開工時間、工程竣工時間、各個分部分項工程的時間要求等。附件五：安全措施詳細列出承攬方在勞務工作中應遵守的安全措施，包括但不限于施工現(xiàn)場安全管理、施工人員安全培訓、施工現(xiàn)場安全設施等。附件六：材料設備清單詳細列出發(fā)包方提供給承攬方的材料和設備清單，包括但不限于材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號等。附件七：支付方式及時間表詳細列出勞務報酬的支付方式及時間表，包括但不限于支付金額、支付時間、支付條件等。附件八：保密協(xié)議詳細列出雙方在合同履行過程中應遵守的保密條款，包括但不限于保密信息范圍、保密期限、違約責任等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承攬方未按照約定時間完成勞務工作。2.承攬方未按照發(fā)包方要求完成勞務工作。3.發(fā)包方未按照約定時間支付勞務報酬。4.發(fā)包方未提供約定的材料和設備。5.雙方未按照約定履行保密義務。責任認定：1.承攬方未按照約定時間完成勞務工作的，應按照約定向發(fā)包方支付違約金，并賠償因此給發(fā)包方造成的損失。2.承攬方未按照發(fā)包方要求完成勞務工作的，應按照約定向發(fā)包方支付違約金，并賠償因此給發(fā)包方造成的損失。3.發(fā)包方未按照約定時間支付勞務報酬的，應按照約定向承攬方支付違約金，并賠償因此給承攬方造成的損失。4.發(fā)包方未提供約定的材料和設備的，應按照約定向承攬方支付違約金，并賠償因此給承攬方造成的損失。5.雙方未按照約定履行保密義務的，應按照約定向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。示例說明：如承攬方未按照約定時間完成勞務工作，發(fā)包方可以要求承攬方支付違約金，并可以根據實際情況要求承攬方賠償因逾期完成導致的損失，如人員窩工費、工程進度延誤等。說明三：法律名詞及解釋：1.法人：指依法成立，具有獨立法人資格，可以獨立承擔民事責任的組織。2.其他組織：指非法人組織，包括個體工商戶、合伙企業(yè)等。3.勞務承攬方：指具備承攬建筑項目勞務能力的法人或其他組織。4.勞務發(fā)包方：指需要完成建筑項目，并委托承攬方承擔部分勞務工作的法人或其他組織。5.勞務工作：指本協(xié)議約定的，承攬方為發(fā)包方提供的建筑項目中所涉及的各項工作。6.勞務報酬：指承攬方完成勞務工