2024年外墻磚鋪砌工程承攬協(xié)議樣本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外墻磚鋪砌工程承攬協(xié)議樣本版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程價(jià)款3.1工程總價(jià)3.2價(jià)款支付方式3.3價(jià)款支付時(shí)間4.工程期限4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤責(zé)任5.工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量驗(yàn)收5.3質(zhì)量保修6.材料供應(yīng)6.1材料種類6.2材料質(zhì)量6.3材料供應(yīng)時(shí)間7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故處理8.違約責(zé)任8.1承攬方違約8.2委托方違約9.爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3訴訟解決10.合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同解除11.其他約定11.1保密條款11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.3不可抗力12.合同的份數(shù)和保管12.1合同份數(shù)12.2合同保管13.合同的簽署日期14.合同附件第一部分：合同如下：1.工程概述1.1工程名稱：2024年外墻磚鋪砌工程1.2工程地點(diǎn)：委托方指定的施工現(xiàn)場(chǎng)1.3工程規(guī)模：根據(jù)委托方提供的施工圖紙和工程量清單確定1.4工程內(nèi)容：包括但不限于外墻磚的采購(gòu)、施工、驗(yàn)收、保修等全過程服務(wù)。2.合同雙方2.1承攬方信息承攬方全稱：X建筑有限公司注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)法定代表人：X聯(lián)系電話：X2.2委托方信息委托方全稱：X房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)法定代表人：X聯(lián)系電話：X3.工程價(jià)款3.1工程總價(jià)：根據(jù)工程量清單和約定的單價(jià)計(jì)算出的總價(jià)款，具體金額見附件一《工程量清單》和附件二《單價(jià)表》。3.2價(jià)款支付方式：實(shí)行進(jìn)度付款，具體付款比例和時(shí)間見附件三《付款計(jì)劃》。3.3價(jià)款支付時(shí)間：根據(jù)附件三《付款計(jì)劃》確定的時(shí)間進(jìn)行支付。4.工程期限4.1工程開工日期：雙方協(xié)商確定的工程開工日期。4.2工程竣工日期：按照工程量清單和施工進(jìn)度計(jì)劃確定的工程竣工日期。4.3工期延誤責(zé)任：因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`的，承攬方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。5.2質(zhì)量驗(yàn)收：工程竣工后，委托方組織驗(yàn)收，承攬方應(yīng)按照約定時(shí)間提供相關(guān)資料和配合驗(yàn)收。5.3質(zhì)量保修：工程竣工驗(yàn)收合格后，承攬方應(yīng)按照合同約定提供質(zhì)保服務(wù)。6.材料供應(yīng)6.1材料種類：外墻磚及其相關(guān)輔材。6.2材料質(zhì)量：材料應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。6.3材料供應(yīng)時(shí)間：根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃確定的時(shí)間進(jìn)行供應(yīng)。8.違約責(zé)任8.1承攬方違約8.1.1承攬方未按照約定完成工程的，應(yīng)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式詳見附件四《違約金計(jì)算公式》。8.1.2承攬方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。8.1.3承攬方未按照約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)按照延遲交付部分工程價(jià)款的1%每日向委托方支付違約金。8.2委托方違約8.2.1委托方未按照約定時(shí)間支付價(jià)款的，應(yīng)向承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式詳見附件四《違約金計(jì)算公式》。8.2.2委托方未按照約定提供施工條件的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部額外費(fèi)用，并按照延遲提供條件部分工程價(jià)款的1%每日向承攬方支付違約金。9.爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決：合同雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時(shí)，可以請(qǐng)求第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。9.3訴訟解決：調(diào)解不成或者委托方拒絕調(diào)解的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并自工程竣工驗(yàn)收合格之日起終止。10.2合同變更：合同的任何變更必須以書面形式作出，并由雙方代表簽字確認(rèn)。10.3合同解除：除非合同約定或者法律原因，否則任何一方不得單方面解除合同。11.其他約定11.1保密條款：雙方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容和談判過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：雙方同意，合同涉及的任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)原作者同意，任何一方不得使用對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。11.3不可抗力：由于不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或者部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件，根據(jù)情況協(xié)商解決。12.合同的份數(shù)和保管12.1合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。12.2合同保管：雙方應(yīng)妥善保管合同副本，以備不時(shí)之需。13.合同的簽署日期本合同于____年____月____日簽署。14.合同附件附件一：《工程量清單》附件二：《單價(jià)表》附件三：《付款計(jì)劃》附件四：《違約金計(jì)算公式》第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明工程所需外墻磚的數(shù)量、尺寸、品種等信息，以及每項(xiàng)工程量對(duì)應(yīng)的單價(jià)和總價(jià)，作為計(jì)算工程總價(jià)款的基礎(chǔ)。附件二：《單價(jià)表》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明各類外墻磚及輔材的單價(jià)，以便于根據(jù)工程量清單計(jì)算工程總價(jià)款。附件三：《付款計(jì)劃》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明工程價(jià)款的支付時(shí)間、比例和方式，包括但不限于進(jìn)度付款、驗(yàn)收合格付款等。附件四：《違約金計(jì)算公式》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明違約金的計(jì)算公式，包括但不限于工期延誤違約金、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)違約金等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.工期延誤：違約行為：承攬方未按照合同約定的時(shí)間完成工程。責(zé)任認(rèn)定：承攬方應(yīng)按照延遲交付部分工程價(jià)款的1%每日向委托方支付違約金。示例說明：如果合同約定的竣工日期為2024年6月30日，承攬方由于自身原因?qū)е鹿こ涛茨茉诖巳掌谇巴瓿?，則需按照延遲交付部分工程價(jià)款的1%每日向委托方支付違約金。2.質(zhì)量不達(dá)標(biāo)：違約行為：承攬方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程。責(zé)任認(rèn)定：承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。示例說明：如果工程驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)承攬方施工的外墻磚存在裂縫、脫落等質(zhì)量問題，則承攬方需負(fù)責(zé)無償修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。3.支付違約：違約行為：委托方未按照合同約定的時(shí)間支付價(jià)款。責(zé)任認(rèn)定：委托方應(yīng)向承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式詳見附件四《違約金計(jì)算公式》。示例說明：如果委托方未按照合同約定的時(shí)間支付工程價(jià)款，則需按照延遲支付部分工程價(jià)款的1%每日向承攬方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔(dān)外墻磚鋪砌工程的企業(yè)或個(gè)人。2.委托方：指委托承攬方進(jìn)行外墻磚鋪砌工程的企業(yè)或個(gè)人。3.工程量清單：指詳細(xì)列明工程所需外墻磚的數(shù)量、尺寸、品種等信息的清單。4.單價(jià)表：指詳細(xì)列明各類外墻磚及輔材的單價(jià)的表格。5.