2024年家居通風系統(tǒng)工程安裝協(xié)議

2024年家居通風系統(tǒng)工程安裝協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及代表人1.2乙方名稱及代表人1.3合同所指的家居通風系統(tǒng)第二條工程內(nèi)容2.1工程范圍2.2工程量及材料2.3工程進度及時間表第三條工程質(zhì)量標準3.1系統(tǒng)安裝質(zhì)量3.2材料質(zhì)量3.3工程驗收標準第四條工程費用及支付方式4.1工程總價4.2支付時間表4.3費用支付方式第五條工期延誤5.1工期延誤的定義5.2工期延誤的責任及賠償?shù)诹鶙l材料供應(yīng)6.1乙方提供材料的責任6.2甲方提供材料的責任6.3材料驗收及質(zhì)量保證第七條工程變更7.1工程變更的條件7.2工程變更的程序7.3工程變更的費用及時間調(diào)整第八條工程保修8.1保修期限8.2保修范圍8.3保修程序第九條違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件第十二條保密條款12.1保密信息的定義12.2保密義務(wù)及期限第十三條其他條款13.1不可抗力13.2法律適用13.3合同的副本第十四條附件14.1工程設(shè)計方案14.2材料明細表14.3付款憑證及其他重要文件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××家居科技有限公司，代表人：×××1.2乙方名稱：×××通風設(shè)備安裝有限公司，代表人：×××1.3合同所指的家居通風系統(tǒng)包括：通風設(shè)備、管道、控制系統(tǒng)等，具體詳見附件一：工程設(shè)計方案。第二條工程內(nèi)容2.1工程范圍：根據(jù)附件一的設(shè)計方案，在家居內(nèi)部安裝通風系統(tǒng)，包括設(shè)備的安裝、管道的布設(shè)、控制系統(tǒng)的調(diào)試等。2.2工程量及材料：具體工程量和材料使用詳見附件二：材料明細表。乙方應(yīng)保證材料的質(zhì)量，符合國家相關(guān)標準。2.3工程進度及時間表：具體工程進度和時間表詳見附件三：工程進度計劃。乙方應(yīng)按照進度計劃完成工程，如有延誤，應(yīng)按照第五條承擔相應(yīng)責任。第三條工程質(zhì)量標準3.1系統(tǒng)安裝質(zhì)量：乙方應(yīng)按照附件一的設(shè)計方案和技術(shù)要求進行安裝，確保通風系統(tǒng)的正常運行。3.2材料質(zhì)量：乙方提供的材料應(yīng)符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)定，具備合格證明。3.3工程驗收標準：工程完成后，甲方應(yīng)組織驗收，乙方應(yīng)提供相關(guān)資料，包括設(shè)計方案、施工記錄、材料合格證明等，確保工程符合設(shè)計要求和質(zhì)量標準。第四條工程費用及支付方式4.1工程總價：人民幣×××元整（大寫：人民幣×××元整），具體金額詳見附件二：材料明細表。4.2支付時間表：甲方應(yīng)在工程完成并驗收合格后支付合同總價款的90%，剩余的10%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期內(nèi)無質(zhì)量問題后支付。4.3費用支付方式：通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，具體賬號和賬戶名稱詳見附件四：付款憑證。第五條工期延誤5.1工期延誤的定義：因乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，超過合同約定的工程進度時間表。5.2工期延誤的責任及賠償：乙方應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價款的0.5%。第六條材料供應(yīng)6.1乙方提供材料的責任：乙方應(yīng)按照附件二：材料明細表提供的材料，并保證材料的質(zhì)量。6.2甲方提供材料的責任：甲方應(yīng)按照附件二：材料明細表提供的材料，并保證材料的質(zhì)量。6.3材料驗收及質(zhì)量保證：乙方應(yīng)在工程過程中對甲方提供的材料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知甲方，由甲方負責更換或修復。第七條工程變更7.1工程變更的條件：合同執(zhí)行過程中，因設(shè)計變更、甲方要求等原因需要變更合同內(nèi)容的，可以進行工程變更。7.2工程變更的程序：變更申請應(yīng)由甲方提出，經(jīng)乙方確認后，雙方簽訂變更協(xié)議，附件四：工程變更協(xié)議。7.3工程變更的費用及時間調(diào)整：變更導致的費用及時間調(diào)整，雙方協(xié)商確定。如變更導致工程總價增加，甲方應(yīng)按照變更后的總價支付相應(yīng)款項。第八條工程保修8.1保修期限：自工程驗收合格之日起，質(zhì)保期為兩年。8.2保修范圍：包括但不限于通風系統(tǒng)設(shè)備、管道、控制系統(tǒng)等。8.3保修程序：甲方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后7個工作日內(nèi)到達現(xiàn)場進行核實并采取修復措施。如問題嚴重，乙方應(yīng)立即停止施工，并與甲方協(xié)商解決方案。第九條違約責任9.1甲方違約責任：甲方未按照約定支付工程款項，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式為：逾期支付金額的0.5%每日。9.2乙方違約責任：乙方未按照約定完成工程，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式為：逾期完成工程天數(shù)的工程總價的0.5%。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)：有管轄權(quán)的人民法院。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序：合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同終止條件：合同執(zhí)行完畢，雙方辦理驗收手續(xù)，結(jié)清款項后，合同終止。第十二條保密條款12.1保密信息的定義：合同履行過程中，雙方獲取的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運營信息等。12.2保密義務(wù)及期限：雙方對保密信息承擔保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同終止之日起計算，為兩年。第十三條其他條款13.1不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。13.2法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。13.3合同的副本：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條附件14.1工程設(shè)計方案：詳見附件一。14.2材料明細表：詳見附件二。14.3付款憑證及其他重要文件：詳見附件三。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計方案詳細要求和說明：工程設(shè)計方案應(yīng)包括通風系統(tǒng)的詳細設(shè)計圖紙、材料清單、施工工藝說明等，由乙方根據(jù)甲方的家居實際情況進行定制設(shè)計。設(shè)計方案應(yīng)在合同簽訂后七個工作日內(nèi)提供給甲方審批。附件二：材料明細表詳細要求和說明：材料明細表應(yīng)列出所有用于家居通風系統(tǒng)工程的材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、品牌等信息，并注明材料的質(zhì)量標準和驗收標準。附件三：付款憑證及其他重要文件詳細要求和說明：付款憑證應(yīng)包括所有支付款項的憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金收據(jù)等。其他重要文件可能包括工程進度報告、驗收報告、變更協(xié)議等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按照約定支付工程款項。2.乙方未按照約定完成工程或提供的材料不符合質(zhì)量標準。3.甲方未按照約定提供施工場地或所需材料。4.乙方未按照約定時間完成工程或提供材料。責任認定標準：1.甲方未按照約定支付工程款項，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式為：逾期支付金額的0.5%每日。2.乙方未按照約定完成工程或提供的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式為：逾期完成工程天數(shù)的工程總價的0.5%。3.甲方未按照約定提供施工場地或所需材料，導致工程無法正常進行，乙方有權(quán)要求延期或暫停工程，并有權(quán)要求賠償因此造成的損失。4.乙方未按照約定時間完成工程或提供材料，應(yīng)支付違約金，并承擔因延期導致的甲方損失。示例說明：如果甲方未按照約定支付第一筆工程款項，乙方可以在逾期后七個工作日內(nèi)向甲方發(fā)出書面通知，要求支付違約金。如果甲方仍未支付，乙方有權(quán)暫停工程，并有權(quán)要求賠償因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等，導致合同無法履行或部分履行。2.合同履行：指雙方按照合