2024年園林綠化工程承攬協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年園林綠化工程承攬協(xié)議本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3園林綠化工程定義第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程概況2.2工程地點(diǎn)2.3工程時(shí)間安排第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1綠化植物質(zhì)量3.2工程設(shè)計(jì)與施工標(biāo)準(zhǔn)3.3工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第四條工程價(jià)格與支付4.1工程總價(jià)4.2支付方式4.3工程進(jìn)度款支付比例4.4付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)第五條合同的履行與維護(hù)5.1承攬方的義務(wù)5.2委托方的義務(wù)5.3合同的變更與解除5.4合同爭議的解決第六條工期延誤6.1工期延誤的原因6.2工期延誤的處理第七條保險(xiǎn)與安全7.1承攬方的保險(xiǎn)責(zé)任7.2承攬方的安全生產(chǎn)責(zé)任第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約行為8.2委托方的違約行為8.3違約責(zé)任的計(jì)算與賠償?shù)诰艞l不可抗力9.1不可抗力的定義9.2不可抗力的處理第十條保密條款10.1保密信息的定義10.2保密責(zé)任的履行第十一條合同的生效與終止11.1合同的生效條件11.2合同的終止條件第十二條爭議解決方式12.1爭議的解決方式12.2爭議解決的地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)第十三條其他條款13.1合同的轉(zhuǎn)讓13.2合同的附件第十四條合同的簽字蓋章14.1合同簽字蓋章的地點(diǎn)與時(shí)間14.2合同簽字蓋章的效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方定義承攬方是指根據(jù)本合同約定，承擔(dān)園林綠化工程設(shè)計(jì)和施工的法人或其他組織，具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。1.2委托方定義委托方是指根據(jù)本合同約定，委托承攬方進(jìn)行園林綠化工程設(shè)計(jì)和施工的法人或其他組織。1.3園林綠化工程定義園林綠化工程是指按照本合同約定的范圍、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的土地綠化、景觀建設(shè)、設(shè)施配套等工程。第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程概況工程概況包括但不限于綠化面積、植物種類、景觀布局、設(shè)施配套等。2.2工程地點(diǎn)工程地點(diǎn)具體為____________________（詳細(xì)地址）。2.3工程時(shí)間安排工程預(yù)計(jì)開始日期為____年__月__日，預(yù)計(jì)竣工日期為____年__月__日。第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1綠化植物質(zhì)量綠化植物應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保成活率和觀賞效果。3.2工程設(shè)計(jì)與施工標(biāo)準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)范和委托方的要求，施工過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)方案和施工標(biāo)準(zhǔn)。3.3工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工程驗(yàn)收應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本合同約定的質(zhì)量要求進(jìn)行，委托方有權(quán)組織驗(yàn)收。第四條工程價(jià)格與支付4.1工程總價(jià)工程總價(jià)為人民幣____元（大寫：____________________元整）。4.2支付方式支付方式為____（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等）。4.3工程進(jìn)度款支付比例工程進(jìn)度款支付比例為____%。4.4付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)為工程進(jìn)度達(dá)到約定比例時(shí)。第五條合同的履行與維護(hù)5.1承攬方的義務(wù)承攬方應(yīng)按照本合同約定的內(nèi)容和質(zhì)量要求，按時(shí)完成工程。5.2委托方的義務(wù)委托方應(yīng)按照本合同約定，按時(shí)支付工程進(jìn)度款。5.3合同的變更與解除合同的變更或解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。5.4合同爭議的解決合同爭議通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六條工期延誤6.1工期延誤的原因工期延誤的原因包括但不限于不可抗力、承攬方原因、委托方原因等。6.2工期延誤的處理工期延誤的處理應(yīng)按照雙方約定或國家相關(guān)法規(guī)進(jìn)行。第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約行為承攬方遲延履行、不履行或者履行不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給委托方造成的損失。8.2委托方的違約行為委托方遲延支付工程進(jìn)度款、不支付或者支付不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給承攬方造成的損失。8.3違約責(zé)任的計(jì)算與賠償違約責(zé)任的計(jì)算與賠償按照雙方約定或國家相關(guān)法規(guī)進(jìn)行。第九條不可抗力9.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。9.2不可抗力的處理不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即協(xié)商處理，根據(jù)實(shí)際情況部分或全部免除責(zé)任。第十條保密條款10.1保密信息的定義保密信息是指本合同的內(nèi)容以及與工程相關(guān)的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等信息。10.2保密責(zé)任的履行雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。第十一條合同的生效與終止11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的終止條件合同終止的條件按照雙方約定或國家相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。第十二條爭議解決方式12.1爭議的解決方式爭議通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.2爭議解決的地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)爭議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地，爭議解決的機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。第十三條其他條款13.1合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2合同的附件本合同附件包括工程設(shè)計(jì)方案、施工圖紙等。第十四條合同的簽字蓋章14.1合同簽字蓋章的地點(diǎn)與時(shí)間合同簽字蓋章的地點(diǎn)為合同簽訂地，時(shí)間為____年__月__日。14.2合同簽字蓋章的效力雙方簽字蓋章后，本合同即具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念1.1本合同中的第三方是指除甲乙方之外，參與或涉及本工程的其他法人、組織或個(gè)人。1.2第三方介入包括但不限于工程咨詢方、設(shè)計(jì)方、施工分包方、材料供應(yīng)商、檢測機(jī)構(gòu)等。第二條第三方責(zé)任的界定2.1第三方介入本工程時(shí)，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，并遵守國家相關(guān)法律法規(guī)。2.2第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙方的指令，履行相應(yīng)的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.3第三方如因違約、過失或其他原因?qū)е鹿こ虛p失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三條第三方與甲乙方的關(guān)系3.1第三方與甲乙方的關(guān)系基于合同約定或甲乙方的指令建立，第三方對甲乙方負(fù)責(zé)。3.2甲乙方與第三方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。第四條第三方介入的程序4.1甲乙方如需第三方介入，應(yīng)提前通知對方，并征得對方同意。4.2甲乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。4.3第三方介入前，甲乙方應(yīng)對第三方進(jìn)行審查，確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方對工程損失的賠償責(zé)任，不得超過其合同金額的____%。5.2第三方如因故意或重大過失導(dǎo)致工程損失的，不受責(zé)任限額的限制。5.3第三方責(zé)任限額的約定，不影響甲乙方之間的合同責(zé)任。第六條第三方違約的處理6.1第三方違約的，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求第三方支付違約金或賠償損失。6.3第三方違約的處理，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。第七條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)7.1第三方應(yīng)主動與甲乙方溝通，及時(shí)報(bào)告工程進(jìn)展和問題。7.2甲乙方應(yīng)積極協(xié)助第三方，提供必要的工程資料和技術(shù)支持。7.3甲乙方與第三方之間的溝通與協(xié)調(diào)，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。第八條第三方介入的終止8.1第三方介入的終止條件，按照雙方約定或國家相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。8.2第三方介入終止后，其與甲乙方的合同關(guān)系相應(yīng)終止。8.3第三方介入終止后，其對工程的義務(wù)和責(zé)任不負(fù)繼續(xù)承擔(dān)。第九條第三方介入的補(bǔ)充條款9.1甲乙方與第三方簽訂的合同，不得違反本合同的約定。9.2甲乙方與第三方之間的合同糾紛，不影響本合同的履行。9.3本合同中的第三方責(zé)任，不影響甲乙方之間的合同責(zé)任。第十條第三方介入的說明10.1第三方介入的說明，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。10.2第三方介入的說明，應(yīng)明確第三方的責(zé)任范圍、義務(wù)和責(zé)任限額等。10.3第三方介入的說明，經(jīng)甲乙方簽字蓋章后生效。第十一條合同的簽字蓋章11.1第三方介入的修正條款，需經(jīng)甲乙方簽字蓋章后生效。11.2合同簽字蓋章的地點(diǎn)與時(shí)間，按照本合同第十四條的約定執(zhí)行。11.3合同簽字蓋章的效力，按照本合同第十四條的約定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設(shè)計(jì)方案附件2：施工圖紙附件3：植物配置表附件4：工程進(jìn)度計(jì)劃附件5：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求附件6：安全防護(hù)措施附件7：材料供應(yīng)合同附件8：施工分包合同附件9：檢測報(bào)告附件10：付款憑證附件11：工程驗(yàn)收報(bào)告附件12：違約金計(jì)算公式附件13：保險(xiǎn)單據(jù)附件14：保密協(xié)議附件1：工程設(shè)計(jì)方案詳細(xì)要求：應(yīng)包括工程概述、設(shè)計(jì)理念、植物選型、景觀布局、施工細(xì)節(jié)等內(nèi)容，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件2：施工圖紙?jiān)敿?xì)要求：應(yīng)詳細(xì)標(biāo)注工程尺寸、植物種植位置、設(shè)施安裝位置等，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件3：植物配置表詳細(xì)要求：列出工程中使用的植物種類、數(shù)量、規(guī)格等，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件4：工程進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)要求：明確工程的開始日期、結(jié)束日期及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件5：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求詳細(xì)要求：明確工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工要求等，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件6：安全防護(hù)措施詳細(xì)要求：列出工程施工期間的安全防護(hù)措施，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件7：材料供應(yīng)合同詳細(xì)要求：明確材料供應(yīng)商、材料種類、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件8：施工分包合同詳細(xì)要求：明確分包商、分包工程范圍、分包費(fèi)用等內(nèi)容，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件9：檢測報(bào)告詳細(xì)要求：包括工程材料的檢測報(bào)告、施工過程中的檢測報(bào)告等，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件10：付款憑證詳細(xì)要求：包括工程進(jìn)度款、尾款等付款憑證，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件11：工程驗(yàn)收報(bào)告詳細(xì)要求：包括工程驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收結(jié)論等，需經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件12：違約金計(jì)算公式詳細(xì)要求：明確違約金的計(jì)算方式，如遲延履行的違約金計(jì)算公式等。附件13：保險(xiǎn)單據(jù)詳細(xì)要求：包括工程保險(xiǎn)單據(jù)，如建筑工程一切險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)等。附件14：保密協(xié)議詳細(xì)要求：明確保密信息的范圍、保密責(zé)任的履行等內(nèi)容。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.遲延履行2.不履行3.履行不符合約定4.違反合同約定的保密義務(wù)5.工程質(zhì)量不符合約定6.安全事故的發(fā)生7.材料供應(yīng)不符合約定8.分包工程不符合約定違約責(zé)任認(rèn)定：1.遲延履行：按合同約定支付違約金，或賠償因遲延履行造成的損失。2.不履行：支付合同總價(jià)款的____%作為違約金，并賠償因不履行造成的損失。3.履行不符合約定：按合同約定支付違約金，或賠償因履行不符合約定造成的損失。4.違反保密義務(wù)：支付違約金，或賠償因違反保密義務(wù)造成的損失。5.工程質(zhì)量不符合約定：按合同約定支付違約金，或賠償因工程質(zhì)量不符合約定造成的損失。6.安全事故的發(fā)生：根據(jù)安全事故的嚴(yán)重程度，支付相應(yīng)的違約金或賠償金。7.材料供應(yīng)不符合約定：按合同約定支付違約金，或賠償因材料供應(yīng)不符合約定造成的損失。8.分包工程不符合約定：按合同約定支付違約金，或賠償因分包工程不符合約定造成的損失。示例說明：如承攬方遲延履行工程，導(dǎo)致工程延期交付，按照合同約定的違約金計(jì)算公式，計(jì)算違約金金額，并賠償因此給委托方造成的損失。說明三：法律名詞及解釋