加工承攬包工包料合同范例

加工承攬包工包料合同范例第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）需要乙方（以下簡稱“乙方”）為其提供加工承攬包工包料服務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.甲方委托乙方為其加工承攬包工包料，具體內(nèi)容為：__________（詳細描述加工承攬項目）。

2.本合同所述加工承攬項目所需原材料、設(shè)備、工具等由乙方負責購買、租賃、安裝、調(diào)試等。

二、合同價款及支付方式

1.本合同價款總額為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

2.甲方應(yīng)于合同簽訂后__________日內(nèi)支付乙方合同總價款的__________%，即人民幣__________元整；乙方完成加工承攬項目后，甲方應(yīng)于__________日內(nèi)支付乙方合同總價款的__________%，即人民幣__________元整。

三、工期及驗收

1.本合同工期為__________天，自合同簽訂之日起計算。

2.乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成加工承攬項目，并保證項目質(zhì)量符合國家有關(guān)標準和甲方要求。

3.項目完工后，甲方應(yīng)于__________日內(nèi)組織驗收。如驗收合格，甲方應(yīng)在驗收合格后__________日內(nèi)支付乙方剩余合同價款。

四、違約責任

1.如乙方未在合同約定的工期內(nèi)完成加工承攬項目，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。

2.如乙方提供的原材料、設(shè)備、工具等不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方更換或賠償損失。

3.如甲方未按合同約定支付款項，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為未支付款項的__________%。

五、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密條款在本合同終止后仍有效。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.加工承攬項目清單

2.原材料、設(shè)備、工具等清單

3.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

甲方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

乙方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

簽訂日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）為滿足特定加工承攬需求，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行包工包料服務(wù)，并引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為項目監(jiān)管及質(zhì)量把控的主體。為明確各方的權(quán)利義務(wù)，保障甲方的權(quán)益，特訂立本合同：

一、合同標的

1.甲方委托乙方為其實施加工承攬項目，具體內(nèi)容包括但不限于：__________（詳細描述加工承攬項目）。

2.丙方作為第三方監(jiān)管機構(gòu)，負責對乙方的加工承攬過程進行全程監(jiān)管，確保項目質(zhì)量及進度符合甲方要求。

二、合同價款及支付方式

1.本合同價款總額為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

2.甲方應(yīng)于合同簽訂后__________日內(nèi)支付乙方合同總價款的__________%，即人民幣__________元整；乙方完成加工承攬項目后，甲方應(yīng)于__________日內(nèi)支付乙方合同總價款的__________%，即人民幣__________元整。

三、工期及驗收

1.本合同工期為__________天，自合同簽訂之日起計算。

2.乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成加工承攬項目，并保證項目質(zhì)量符合國家有關(guān)標準和甲方要求。

3.項目完工后，丙方應(yīng)組織驗收。如驗收合格，甲方應(yīng)在驗收合格后__________日內(nèi)支付乙方剩余合同價款。

四、甲方權(quán)利及利益條款

1.甲方享有對加工承攬項目的全程監(jiān)督權(quán)，包括但不限于項目進度、質(zhì)量、安全等方面。

2.甲方有權(quán)要求乙方提供項目進展報告，包括但不限于進度表、質(zhì)量檢測報告等。

3.甲方享有在乙方違約時要求解除合同的權(quán)利，并要求乙方承擔相應(yīng)違約責任。

4.甲方有權(quán)要求乙方在項目完成后提供售后服務(wù)，確保項目長期穩(wěn)定運行。

五、乙方責任及義務(wù)

1.乙方應(yīng)嚴格按照甲方要求，保質(zhì)、保量、按時完成加工承攬項目。

2.乙方應(yīng)配合丙方的監(jiān)管工作，確保項目質(zhì)量符合甲方要求。

3.乙方應(yīng)承擔因自身原因?qū)е碌墓て谘诱`、質(zhì)量不合格等違約責任。

六、丙方責權(quán)利

1.丙方負責對乙方的加工承攬過程進行全程監(jiān)管，確保項目質(zhì)量及進度符合甲方要求。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供項目進展報告及相關(guān)資料。

3.丙方有權(quán)對乙方進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方整改。

七、違約責任及限制條款

1.乙方如未在合同約定的工期內(nèi)完成加工承攬項目，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。

2.乙方如提供的原材料、設(shè)備、工具等不符合合同約定，應(yīng)承擔更換或賠償損失的責任。

3.乙方如違反保密條款，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

4.乙方如發(fā)生重大安全事故，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同終止

1.本合同在以下情況下終止：

（1）合同約定的工期屆滿，項目驗收合格；

（2）合同雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）乙方嚴重違約，甲方要求解除合同。

2.合同終止后，各方應(yīng)按照約定履行相應(yīng)的義務(wù)。

十、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，自各方簽字蓋章之日起生效。

第三方介入的意義和目的：

引入丙方作為第三方監(jiān)管機構(gòu)，旨在確保項目質(zhì)量、進度和安全，降低甲方在項目實施過程中的風(fēng)險，提高項目整體效益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為合同主導(dǎo)方，通過明確各方的權(quán)利義務(wù)，確保項目順利進行，維護自身合法權(quán)益，實現(xiàn)項目預(yù)期目標。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

鑒于乙方（以下簡稱“乙方”）具備專業(yè)的施工能力和資源，甲方（以下簡稱“甲方”）希望乙方承包一項建筑工程，并引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為項目管理及質(zhì)量監(jiān)督的主體，以保障工程順利進行。為明確各方的權(quán)利義務(wù)，保障乙方的合法權(quán)益，特訂立本合同：

一、合同標的

1.甲方委托乙方承包建筑工程項目，具體內(nèi)容包括但不限于：__________（詳細描述建筑工程項目）。

2.丙方作為第三方項目管理機構(gòu)，負責對乙方的施工過程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、安全和進度符合相關(guān)標準和甲方要求。

二、合同價款及支付方式

1.本合同價款總額為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

2.甲方應(yīng)于合同簽訂后__________日內(nèi)支付乙方合同總價款的__________%，即人民幣__________元整；工程進度達到約定節(jié)點后，甲方應(yīng)于__________日內(nèi)支付乙方相應(yīng)進度款。

三、工期及驗收

1.本合同工期為__________天，自合同簽訂之日起計算。

2.乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成建筑工程項目，并保證工程質(zhì)量符合國家有關(guān)標準和甲方要求。

3.工程完工后，丙方應(yīng)組織驗收。如驗收合格，甲方應(yīng)在驗收合格后__________日內(nèi)支付乙方剩余合同價款。

四、乙方權(quán)利及利益條款

1.乙方享有對合同執(zhí)行過程中相關(guān)資源的調(diào)配權(quán)，包括但不限于人力、物力、財力等。

2.乙方有權(quán)要求甲方在約定的時間內(nèi)提供必要的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等文件。

3.乙方有權(quán)要求甲方在工程進度達到約定節(jié)點時支付相應(yīng)的進度款。

4.乙方享有因不可抗力導(dǎo)致工期延誤的順延權(quán)。

五、甲方責任及義務(wù)

1.甲方應(yīng)按照合同約定提供施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等文件，并確保其準確性。

2.甲方應(yīng)按照約定的時間支付進度款，確保乙方施工資金充足。

3.甲方應(yīng)配合丙方的質(zhì)量監(jiān)督工作，對丙方的監(jiān)督結(jié)果予以認可。

六、丙方責權(quán)利

1.丙方負責對乙方的施工過程進行全程監(jiān)督，包括但不限于質(zhì)量、進度、安全等方面。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供施工進度報告、質(zhì)量檢測報告等文件。

3.丙方有權(quán)對施工現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方整改。

七、違約責任及限制條款

1.甲方如未按合同約定提供施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等文件，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

2.甲方如未按約定時間支付進度款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付款項的__________%。

3.乙方如因自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，應(yīng)承擔相應(yīng)的修復(fù)責任及違約金。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同終止

1.本合同在以下情況下終止：

（1）合同約定的工期屆滿，工程驗收合格；

（2）合同雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）乙方嚴重違約，甲方要求解除合同。

2.合同終止后，各方應(yīng)按照約定履行相應(yīng)的義務(wù)。

十、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，自