住宅小區(qū)配套設施承攬合同_第1頁
住宅小區(qū)配套設施承攬合同_第2頁
住宅小區(qū)配套設施承攬合同_第3頁
住宅小區(qū)配套設施承攬合同_第4頁
住宅小區(qū)配套設施承攬合同_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

住宅小區(qū)配套設施承攬合同合同編號:__________甲方(委托方):乙方(承攬方):一、工程概況1.1工程名稱:__________住宅小區(qū)配套設施工程1.2工程地點:__________1.3工程內容:包括但不限于__________等配套設施的設計、采購、施工、驗收、保修等工作。1.4工程規(guī)模:__________1.5工程總投資:__________二、合同價格2.1承攬價為雙方根據工程實際需求、市場行情等因素協(xié)商確定,具體金額為:__________元(大寫:__________元整)。2.2乙方應在合同簽訂后__________日內向甲方提交工程預算,經甲方確認后據此執(zhí)行。2.3合同價款支付方式:(1)甲方在合同簽訂后__________日內向乙方支付合同總價款的__________%;(2)工程驗收合格后,甲方在驗收報告書簽署后的__________日內向乙方支付合同總價款的__________%;(3)剩余的__________%作為質量保證金,在工程保修期滿后__________日內無息退還。2.4乙方應開具合法等額的稅務發(fā)票。三、合同的履行3.1乙方應按照雙方約定的工程內容、工程量、工程質量標準、工程進度等要求,完成本工程。3.2乙方應保證工程質量,確保工程安全,不得出現(xiàn)安全事故和質量問題。如乙方原因導致工程質量問題,乙方應負責及時整改并承擔相應責任。3.3乙方應嚴格按照雙方約定的工程進度完成工程。如乙方原因導致工程延期,乙方應支付甲方相應的違約金,違約金計算方式為:__________元/天。3.4甲方應按照合同約定及時支付合同價款,否則乙方有權暫停工程,由此造成的損失由甲方承擔。3.5甲方應協(xié)助乙方辦理工程所需的各種手續(xù),包括但不限于規(guī)劃、設計、施工、驗收等手續(xù)。四、工程驗收和保修4.1工程驗收合格標準:按照相關法律法規(guī)、工程設計文件和雙方約定的質量標準進行驗收。4.2乙方應按照雙方約定的時間節(jié)點提交工程驗收申請,甲方應在收到申請后的__________日內組織驗收。4.3工程驗收不合格的,乙方應按照甲方的要求整改,并重新提交驗收申請。如乙方原因導致工程驗收不合格,乙方應承擔相應整改費用。4.4工程驗收合格后,雙方簽訂驗收報告書,甲方按照約定支付合同價款。4.5工程保修期限為:__________年,自工程驗收合格之日起計算。4.6在保修期限內,如工程出現(xiàn)質量問題,乙方應負責維修或更換,并承擔相應費用。五、違約責任5.1任何一方違反合同的約定,導致合同無法履行或造成對方損失的,應承擔違約責任,向對方支付違約金,違約金計算方式為:__________元/天。5.2乙方如未按照約定完成工程,甲方有權解除合同,并要求乙方支付違約金。六、爭議解決6.1本合同在履行過程中,如發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至合同約定的工程驗收合格且保修期滿后失效。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.工程預算書2.設計圖紙和技術規(guī)范3.工程驗收報告書4.保修證書5.稅務發(fā)票6.合同履行過程中的其他相關文件和資料二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定完成工程,或工程質量不符合約定的,視為違約。2.甲方未按照約定支付合同價款的,視為違約。3.甲方未協(xié)助乙方辦理工程所需手續(xù)的,視為違約。4.雙方未按照約定履行合同其他義務的,視為違約。三、法律名詞及解釋:1.承攬價:指雙方約定的乙方完成工程所需支付的金額。2.違約金:指違約方應向守約方支付的賠償金。3.工程驗收合格:指工程符合相關法律法規(guī)、工程設計文件和雙方約定的質量標準。4.保修期限:指乙方對工程提供的保修時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:乙方應與甲方溝通,制定合理的整改措施,并重新提交驗收申請。2.工程質量問題:乙方應負責整改并承擔相應費用,如無法整改,應負責更換。3.甲方支付延遲:乙方可與甲方溝通,督促甲方按時支付,如甲方仍不支付,乙方有權暫停工程。4.工程手續(xù)辦理問題:乙方應積極協(xié)助甲方辦理,如甲方未辦

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論