版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版EPS線條工程工期延誤補償合同本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同適用范圍2.定義和解釋2.1術語定義2.2專有名詞解釋3.工期延誤補償原則3.1延期賠償計算方法3.2延期賠償比例3.3延期賠償支付方式4.延期賠償條件4.1延期原因認定4.2延期責任劃分4.3延期賠償申請流程5.工期延誤賠償計算5.1延期賠償起始時間5.2延期賠償終止時間5.3延期賠償計算公式6.其他費用6.1額外費用定義6.2額外費用計算標準6.3額外費用支付方式7.合同變更和解除7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3合同變更和解除程序8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決期限9.違約責任9.1違約行為定義9.2違約責任承擔9.3違約賠償計算10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同終止程序11.通知與送達11.1通知方式11.2送達地址11.3送達確認12.合同附件12.1附件一:工期延誤賠償計算表12.2附件二:合同變更和解除申請表12.3附件三:違約責任確認書13.合同解釋與爭議解決13.1合同解釋原則13.2爭議解決原則14.其他14.1合同附件清單14.2合同簽訂日期14.3合同份數(shù)及保管第一部分:合同如下:第一條合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同的目的是明確乙方在EPS線條工程工期延誤時的責任和補償標準,確保工程順利進行,保障甲乙雙方的合法權益。1.3合同適用范圍本合同適用于乙方在甲方提供的EPS線條工程中,因乙方原因導致的工期延誤及其補償事宜。第二條定義和解釋2.1術語定義在本合同中,“工期延誤”是指乙方在合同約定的工期基礎上,未能按時完成工程任務。2.2專有名詞解釋“EPS線條”是指由乙方負責施工的工程部分,具體內容詳見工程合同附件。第三條工期延誤補償原則3.1延期賠償計算方法延期賠償按照實際延誤天數(shù)計算,每日賠償金額為合同總價的千分之一。3.2延期賠償比例如工期延誤超過合同約定工期的20%,乙方應向甲方支付合同總價5%的違約金。3.3延期賠償支付方式乙方應在合同約定的工期延誤發(fā)生后,接到甲方書面通知之日起30日內,向甲方支付相應的延期賠償。第四條延期賠償條件4.1延期原因認定工期延誤原因認定應以甲方提供的工程進度計劃為準,乙方需在接到甲方書面通知后10日內,提交相關證明材料。4.2延期責任劃分如因乙方原因導致的工期延誤,乙方應承擔全部責任;如因甲方原因導致的工期延誤,甲方應承擔相應責任。4.3延期賠償申請流程乙方應在工期延誤發(fā)生后,向甲方提交書面延期賠償申請,甲方在接到申請后10日內進行審核,并書面回復乙方。第五條工期延誤賠償計算5.1延期賠償起始時間工期延誤賠償起始時間為實際延誤的第一天。5.2延期賠償終止時間工期延誤賠償終止時間為合同約定的工期終止時間。5.3延期賠償計算公式延期賠償金額=合同總價×千分之一×實際延誤天數(shù)第六條其他費用6.1額外費用定義本合同所指的額外費用,是指因工期延誤導致的甲方額外支出,包括但不限于材料費、人工費、機械費等。6.2額外費用計算標準額外費用按照實際發(fā)生額計算,甲方有權要求乙方支付。6.3額外費用支付方式乙方應在接到甲方書面通知后,按照甲方的要求支付相應額外費用。第八條合同變更和解除8.1合同變更條件8.1.1任何一方提出合同變更,應提前30日書面通知對方,并說明變更原因及具體內容。8.1.2合同變更需經雙方協(xié)商一致,并以書面形式簽訂補充協(xié)議,作為本合同的一部分。8.2合同解除條件8.2.1乙方嚴重違反合同約定,導致工期延誤超過合同約定工期的30%。8.2.2甲方未能履行合同約定的義務,致使合同無法繼續(xù)履行。8.2.3發(fā)生不可抗力事件,導致合同無法履行。8.3合同變更和解除程序8.3.1提出變更或解除合同的一方,應在書面通知對方后,給予對方合理期限(不少于15日)進行答復。8.3.2雙方在合理期限內未能達成一致意見的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條爭議解決9.1爭議解決方式本合同爭議應通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構本合同爭議的解決機構為合同簽訂地的人民法院。9.3爭議解決期限雙方應在爭議發(fā)生后30日內提交爭議解決機構。第十條違約責任10.1違約行為定義違約行為是指任何一方未履行本合同約定的義務,包括但不限于工期延誤、質量不合格、違約賠償?shù)取?0.2違約責任承擔10.2.1乙方未能按時完成工程,導致工期延誤,應按本合同第四條、第五條的規(guī)定承擔違約責任。10.2.2甲方未能按合同約定支付工程款項,應按合同約定支付違約金。10.3違約賠償計算違約賠償金額按照本合同約定及實際損失計算。第十一部分合同生效與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。11.2合同終止條件11.2.1工程按合同約定全部完成并驗收合格。11.2.2合同約定的期限屆滿。11.2.3合同解除或終止。11.3合同終止程序合同終止時,雙方應進行工程結算,并按照合同約定支付剩余款項。第十二部分通知與送達12.1通知方式雙方的通知應以書面形式發(fā)送,可通過快遞、電子郵件或專人送達等方式。12.2送達地址本合同的送達地址為雙方在合同中約定的地址。12.3送達確認送達方應在送達后5日內,以書面形式確認接收方已收到通知。第十三部分合同附件13.1附件一:工期延誤賠償計算表13.2附件二:合同變更和解除申請表13.3附件三:違約責任確認書第十四部分其他14.1合同附件清單本合同附件清單詳見本合同部分。14.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為____年____月____日。14.3合同份數(shù)及保管本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方以外的,根據本合同約定參與合同履行、監(jiān)督、調解或提供專業(yè)服務的獨立法人或其他組織。15.2第三方介入方式15.2.1中介方:第三方作為中介方,協(xié)助甲方和乙方進行合同簽訂、履行和爭議解決。15.2.2監(jiān)理方:第三方作為監(jiān)理方,對工程進度、質量、安全等進行監(jiān)督。15.2.3調解方:第三方作為調解方,協(xié)助解決甲方和乙方之間的爭議。15.2.4專業(yè)服務方:第三方作為專業(yè)服務方,提供專業(yè)咨詢、評估或其他技術服務。15.3第三方責任限額15.3.1第三方介入本合同,應明確其責任限額,包括但不限于賠償責任、違約責任等。15.3.2第三方責任限額應在合同中單獨約定,并經甲方和乙方認可。15.3.3第三方責任限額的確定,應考慮第三方提供服務的性質、風險程度及合同金額等因素。16.甲乙方根據本合同有第三方介入時,需增加的額外條款及說明16.1甲方責任16.1.1甲方應確保第三方具備相應的資質和能力,能夠履行合同約定的職責。16.1.2甲方應與第三方簽訂書面協(xié)議,明確雙方的權利和義務。16.1.3甲方應監(jiān)督第三方按照合同約定履行職責,并對第三方的工作進行評價。16.2乙方責任16.2.1乙方應配合第三方的工作,提供必要的資料和協(xié)助。16.2.2乙方應接受第三方對工程進度、質量、安全等方面的監(jiān)督。16.2.3乙方應按照合同約定向第三方支付相關費用。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的關系第三方與甲方之間的關系由雙方簽訂的書面協(xié)議約定,第三方應獨立承擔其合同責任。17.2第三方與乙方的關系第三方與乙方之間的關系由雙方簽訂的書面協(xié)議約定,第三方應獨立承擔其合同責任。17.3第三方與其他各方的關系第三方與其他各方的關系應通過書面協(xié)議明確,第三方與其他各方之間應相互尊重、獨立承擔各自的責任。18.第三方介入的爭議解決18.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議,應通過協(xié)商解決。18.2協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。19.第三方介入的費用承擔19.1第三方介入的費用應由合同約定,并在合同中明確。19.2甲方和乙方應根據合同約定,各自承擔第三方介入的費用。20.第三方介入的終止20.1第三方介入的終止,應按照合同約定或第三方介入協(xié)議的約定進行。20.2第三方介入終止后,甲方和乙方應根據合同約定繼續(xù)履行各自的義務。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:工期延誤賠償計算表詳細要求:包括工期延誤賠償?shù)挠嬎愎健⒚咳召r償金額、實際延誤天數(shù)、延期賠償金額等。說明:本附件用于計算乙方因工期延誤應向甲方支付的賠償金額。2.附件二:合同變更和解除申請表詳細要求:包括申請變更或解除合同的原因、具體內容、申請日期、雙方簽字等。說明:本附件用于記錄和證明合同變更或解除的申請。3.附件三:違約責任確認書詳細要求:包括違約行為、違約責任、違約賠償金額、雙方簽字等。說明:本附件用于確認違約行為及其相應的責任和賠償。4.附件四:第三方介入協(xié)議詳細要求:包括第三方介入的方式、職責、權利、義務、責任限額、費用承擔等。說明:本附件用于明確第三方介入的細節(jié),包括第三方的責任和權利。5.附件五:工程進度計劃詳細要求:包括工程項目的各個階段、預計完成時間、關鍵節(jié)點等。說明:本附件用于記錄和監(jiān)控工程進度,作為工期延誤認定的依據。6.附件六:工程質量驗收報告詳細要求:包括工程質量驗收結果、驗收日期、驗收人員簽字等。說明:本附件用于證明工程質量的符合性。7.附件七:工程結算報告詳細要求:包括工程項目的實際完成情況、費用明細、結算金額等。說明:本附件用于進行工程結算,確定最終支付金額。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:乙方未按合同約定完成工程任務,導致工期延誤。責任認定標準:根據合同約定的工期延誤賠償計算方法,計算延期賠償金額。示例說明:如合同約定工期為90天,實際延誤30天,則乙方應支付合同總價千分之三十的賠償。2.違約行為:甲方未按合同約定支付工程款項。責任認定標準:根據合同約定的違約金計算方法,計算違約金金額。示例說明:如合同約定逾期支付工程款項的違約金為每日千分之五,甲方逾期支付10天,則應支付合同總價千分之五的違約金。3.違約行為:第三方未按合同約定履行職責。責任認定標準:根據第三方介入協(xié)議,確定第三方的責任和賠償金額。示例說明:如第三方未按約定進行工程進度監(jiān)督,導致工期延誤,則第三方應承擔相應的賠償責任。4.違約行為:任何一方未按合同約定提供資料或協(xié)助。責任認定標準:根據合同約定,確定違約方應承擔的責任和賠償金額。示例說明:如甲方未按約定提供工程圖紙,導致乙方無法正常施工,則甲方應承擔相應的責任。全文完。2024版EPS線條工程工期延誤補償合同1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同定義1.2術語解釋1.3適用范圍2.項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目內容3.工期延誤原因及判定3.1工期延誤原因分類3.2工期延誤判定標準3.3工期延誤責任歸屬4.工期延誤補償計算方法4.1補償金額計算公式4.2補償金額計算依據4.3補償金額支付方式5.補償金額的調整5.1調整條件5.2調整方式5.3調整通知6.工期延誤補償申請流程6.1申請條件6.2申請材料6.3申請程序6.4審核與批準7.工期延誤補償?shù)闹Ц?.1支付時間7.2支付方式7.3支付憑證8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3解除或終止后的補償9.違約責任9.1違約行為分類9.2違約責任承擔9.3違約賠償計算10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決程序10.3爭議解決期限11.合同生效與修改11.1合同生效條件11.2合同修改程序11.3合同修改生效12.通知與送達12.1通知方式12.2送達地址12.3送達方式13.合同附件13.1附件一:工期延誤補償計算表13.2附件二:申請材料清單13.3附件三:合同解除或終止通知書14.其他14.1合同適用法律14.2合同簽署14.3合同份數(shù)第一部分:合同如下:1.定義和解釋1.1合同定義1.2術語解釋1.2.1EPS線條工程:指乙方負責實施的EPS線條工程,包括但不限于材料采購、設計、施工、驗收等全過程。1.2.2工期延誤:指乙方未按照合同約定的時間完成EPS線條工程。1.2.3補償金額:指因乙方工期延誤而向甲方支付的賠償金額。1.3適用范圍本合同適用于甲方與乙方之間就2004版EPS線條工程工期延誤補償事宜的協(xié)商和執(zhí)行。2.項目概述2.1項目名稱2024版EPS線條工程2.2項目地點[具體項目地點]2.3項目規(guī)模[具體項目規(guī)模]2.4項目內容[具體項目內容描述]3.工期延誤原因及判定3.1工期延誤原因分類3.1.1乙方自身原因:包括但不限于乙方管理不善、施工技術不熟練、材料供應不足等。3.1.2甲方原因:包括但不限于甲方提供的資料不準確、設計變更、資金不到位等。3.1.3自然原因:包括但不限于自然災害、不可抗力等。3.2工期延誤判定標準3.2.1乙方需在項目完成后向甲方提交工期延誤報告,詳細說明延誤原因、時間及影響。3.2.2甲方應在收到乙方報告后7個工作日內對工期延誤進行審核,確認延誤情況。3.2.3工期延誤的判定以甲方審核結果為準。3.3工期延誤責任歸屬3.3.1乙方自身原因導致的工期延誤,乙方應承擔全部責任。3.3.2甲方原因導致的工期延誤,甲方應承擔相應責任。3.3.3自然原因導致的工期延誤,雙方按比例分擔責任。4.工期延誤補償計算方法4.1補償金額計算公式補償金額=項目合同總價×工期延誤天數(shù)×工期延誤補償費率4.2補償金額計算依據4.2.1項目合同總價:以雙方簽訂的合同為準。4.2.2工期延誤天數(shù):以甲方審核確認的延誤天數(shù)為準。4.2.3工期延誤補償費率:按照國家相關規(guī)定或雙方協(xié)商確定。4.3補償金額支付方式4.3.1補償金額以人民幣結算。4.3.2甲方應在收到乙方提交的補償申請后30個工作日內支付補償金額。5.補償金額的調整5.1調整條件5.1.1若合同簽訂后國家政策調整,導致補償費率發(fā)生變化,雙方應按調整后的費率重新計算補償金額。5.1.2若乙方在工期延誤過程中采取了有效措施,減少了延誤時間,經甲方確認后,可相應減少補償金額。5.2調整方式5.2.1雙方協(xié)商一致后,可書面修改本合同相關條款。5.2.2任何調整均需書面通知對方。5.3調整通知5.3.1雙方應在本合同簽訂之日起3個月內,將調整事項書面通知對方。6.工期延誤補償申請流程6.1申請條件6.1.1乙方應在工期延誤發(fā)生后30日內向甲方提交補償申請。6.1.2乙方應提供工期延誤報告及相關證明材料。6.2申請材料6.2.1工期延誤報告6.2.2相關證明材料:包括但不限于施工記錄、材料采購記錄、設計變更記錄等。6.3申請程序6.3.1乙方提交補償申請及相關材料。6.3.2甲方審核申請材料。6.3.3甲方確認補償金額。6.3.4甲方支付補償金額。6.4審核與批準6.4.1甲方應在收到乙方申請后15個工作日內完成審核。6.4.2甲方審核通過后,應在5個工作日內向乙方發(fā)出批準通知。8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1雙方協(xié)商一致,可以解除本合同。8.1.2乙方嚴重違反合同約定,經甲方書面通知后仍未改正。8.1.3不可抗力導致合同無法履行。8.2合同終止條件8.2.1合同約定的工期延誤補償已全部支付完畢。8.2.2項目竣工驗收合格,且所有合同約定的義務均已履行完畢。8.3解除或終止后的補償8.3.1解除或終止合同后,雙方應按照本合同約定,對已完成的工程部分進行結算。8.3.2乙方應退還甲方因工期延誤而產生的所有費用。9.違約責任9.1違約行為分類9.1.1輕微違約:指乙方未按照合同約定的時間完成EPS線條工程,但未造成甲方損失。9.1.2嚴重違約:指乙方未按照合同約定的時間完成EPS線條工程,造成甲方損失。9.2違約責任承擔9.2.1輕微違約:乙方應向甲方支付違約金,違約金金額為實際損失的一定比例。9.2.2嚴重違約:乙方除支付違約金外,還應承擔相應的賠償責任。9.3違約賠償計算9.3.1違約賠償金額根據實際損失計算,包括但不限于工期延誤造成的經濟損失。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決爭議。10.1.2協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決程序10.2.1雙方應在爭議發(fā)生后30日內提出書面爭議解決請求。10.2.2爭議解決請求應包括爭議的事實、理由和證據。10.3爭議解決期限10.3.1爭議解決期限為自爭議發(fā)生之日起6個月。11.合同生效與修改11.1合同生效條件11.1.1雙方簽字蓋章后,本合同即生效。11.2合同修改程序11.2.1任何一方提出修改本合同,應書面通知對方。11.2.2雙方應在收到修改通知后15個工作日內達成修改協(xié)議。11.3合同修改生效11.3.1修改協(xié)議經雙方簽字蓋章后,即與本合同具有同等法律效力。12.通知與送達12.1通知方式12.1.1通知應以書面形式發(fā)送,可以通過郵寄、快遞或電子郵件等方式。12.2送達地址12.2.1甲方送達地址:[甲方地址]12.3送達方式12.3.1送達以實際收到為準。13.合同附件13.1附件一:工期延誤補償計算表13.2附件二:申請材料清單13.3附件三:合同解除或終止通知書14.其他14.1合同適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同簽署本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。14.3合同份數(shù)本合同自簽訂之日起生效,共[具體份數(shù)]份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱的第三方,是指除甲乙雙方以外的,在合同履行過程中提供專業(yè)服務、咨詢、評估、監(jiān)督或其他相關服務的獨立實體。15.1.2第三方可以是中介機構、咨詢公司、監(jiān)理單位、會計師事務所等。15.2第三方介入原因15.2.1為了確保合同履行質量和效率,甲乙雙方同意在必要時引入第三方介入。15.2.2第三方介入的目的包括但不限于提供專業(yè)意見、監(jiān)督工程進度、評估工程質量、處理爭議等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方應在合同中約定第三方介入的具體程序。15.3.2任何一方有意引入第三方時,應提前通知對方,并共同決定第三方的選擇。15.4第三方職責15.4.1第三方應根據合同約定,履行其專業(yè)職責,提供獨立、客觀、公正的服務。15.4.2第三方應遵守國家法律法規(guī),維護甲乙雙方的合法權益。15.5第三方費用15.5.1第三方費用由甲乙雙方按合同約定承擔。15.5.2第三方費用包括但不限于咨詢費、評估費、監(jiān)理費等。16.甲乙雙方根據本合同有第三方介入時的額外條款16.1通知義務16.1.1當甲乙雙方決定引入第三方時,應立即書面通知對方。16.1.2通知內容應包括第三方的基本信息、服務內容、費用估算等。16.2合作關系16.2.2甲乙雙方應協(xié)助第三方開展工作,提供必要的支持和配合。16.3第三方責任16.3.1第三方在履行職責過程中,因自身原因造成甲乙雙方損失的,應承擔相應的法律責任。16.3.2第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定,不得超過合同總價的[具體比例]。16.4責任劃分16.4.1第三方對甲乙雙方的責任,僅限于其提供服務的內容。16.4.2第三方對甲乙雙方的責任,不因甲乙雙方的過錯而免除。17.第三方責任限額的明確17.1第三方責任限額17.1.1本合同中約定的第三方責任限額,是指第三方在履行職責過程中,因自身原因造成甲乙雙方損失的最高賠償金額。17.1.2第三方責任限額以合同總價的[具體比例]為限。17.2責任限額的調整17.2.1若合同履行期間,因國家法律法規(guī)或政策調整,導致第三方責任限額需要調整,雙方應協(xié)商一致后進行書面調整。17.2.2責任限額的調整通知應提前[具體時間]送達甲乙雙方。18.第三方退出機制18.1第三方退出條件18.1.1第三方在履行職責過程中,出現(xiàn)重大過錯或違約行為。18.1.2第三方無法繼續(xù)履行合同約定的職責。18.2第三方退出程序18.2.1第三方退出時,應向甲乙雙方提交書面退出通知。18.2.2甲乙雙方應在收到退出通知后[具體時間]內,共同決定后續(xù)事宜。18.3第三方退出后的責任18.3.1第三方退出后,其未履行完畢的職責由甲乙雙方協(xié)商決定。18.3.2第三方退出后,其已履行的職責和產生的后果,由其自行承擔。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:工期延誤補償計算表要求:詳細記錄工期延誤的原因、天數(shù)、影響及計算過程。由乙方填寫,甲方審核。計算表應包含表格、文字說明及簽字蓋章。2.附件二:申請材料清單要求:列出申請工期延誤補償所需的所有材料。每項材料應注明具體名稱、數(shù)量及提交方式。3.附件三:合同解除或終止通知書要求:明確合同解除或終止的原因、日期及雙方的權利義務。由提出解除或終止合同的一方填寫,對方簽字蓋章確認。4.附件四:第三方介入協(xié)議要求:詳細說明第三方介入的原因、職責、費用及責任限額。由甲乙雙方與第三方共同簽署。5.附件五:違約行為及責任認定標準要求:列出各種違約行為及其對應的責任認定標準。每項違約行為應包含定義、認定標準及示例說明。6.附件六:爭議解決協(xié)議要求:明確爭議解決的方式、程序及期限。由甲乙雙方共同簽署。7.附件七:合同履行情況報告要求:定期報告合同履行情況,包括工程進度、質量、費用等。由乙方填寫,甲方審核。8.附件八:合同履行完畢驗收報告要求:驗收工程完成情況,確認是否符合合同約定。由甲乙雙方共同簽署。9.附件九:合同履行完畢結算報告要求:結算合同履行過程中的費用,包括工程款、違約金等。由甲乙雙方共同簽署。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:乙方未按合同約定時間完成EPS線條工程。甲方未按合同約定支付工程款。第三方未能履行合同約定的職責。2.責任認定標準:乙方未按合同約定時間完成EPS線條工程,每延誤一天,應支付甲方合同總價[具體比例]的違約金。甲方未按合同約定支付工程款,每逾期支付一天,應支付乙方合同總價[具體比例]的滯納金。第三方未能履行合同約定的職責,應根據其違約程度,承擔相應的法律責任。示例說明:若乙方未按合同約定時間完成EPS線條工程,延誤了10天,則乙方應支付甲方合同總價2%的違約金,即[具體金額]元。若甲方未按合同約定支付工程款,逾期30天,則甲方應支付乙方合同總價1%的滯納金,即[具體金額]元。若第三方在工程監(jiān)理過程中,未能發(fā)現(xiàn)施工質量問題,導致甲方遭受損失,則第三方應根據其違約程度,承擔相應的賠償責任。全文完。2024版EPS線條工程工期延誤補償合同2本合同目錄一覽1.合同訂立依據1.1合同雙方基本信息1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂地點2.項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目工期3.工期延誤補償原則3.1工期延誤補償范圍3.2工期延誤補償標準3.3工期延誤補償計算方法4.工期延誤賠償流程4.1工期延誤報告4.2工期延誤確認4.3工期延誤賠償支付5.合同雙方責任與義務5.1甲方的責任與義務5.2乙方的責任與義務6.合同變更與解除6.1合同變更條件6.2合同解除條件6.3合同變更與解除程序7.爭議解決方式7.1爭議解決途徑7.2爭議解決機構7.3爭議解決費用8.合同生效與終止8.1合同生效條件8.2合同終止條件8.3合同終止程序9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約賠償計算方法10.合同附件10.1附件一:項目工期延誤補償計算表10.2附件二:合同履行情況記錄表11.合同解除與終止后的處理11.1合同解除后的處理11.2合同終止后的處理12.合同其他約定12.1合同保密12.2合同履行通知12.3合同解除與終止通知13.合同未盡事宜13.1合同未盡事宜的處理原則13.2合同未盡事宜的處理程序14.合同簽署與生效14.1合同簽署14.2合同生效第一部分:合同如下:第一條合同訂立依據1.1合同雙方基本信息甲方法定代表人(或負責人):[姓名]乙方法定代表人(或負責人):[姓名]甲方注冊地址:[地址]乙方注冊地址:[地址]1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為:[日期]1.3合同簽訂地點本合同簽訂地點為:[地點]第二條項目概述2.1項目名稱本合同所指項目名稱為:[項目名稱]2.2項目地點項目地點位于:[地點]2.3項目規(guī)模項目規(guī)模為:[規(guī)模描述]2.4項目工期項目計劃工期為:[開始日期]至[結束日期]第三條工期延誤補償原則3.1工期延誤補償范圍因不可抗力或非甲乙雙方責任原因導致的工期延誤,乙方有權要求甲方按照本合同約定進行工期延誤補償。3.2工期延誤補償標準工期延誤補償標準按照實際延誤工期和合同約定的每日補償金額計算。3.3工期延誤補償計算方法工期延誤補償金額=實際延誤工期(天數(shù))×每日補償金額第四條工期延誤賠償流程4.1工期延誤報告乙方應在工期延誤發(fā)生后[天數(shù)]內,向甲方提交書面工期延誤報告。4.2工期延誤確認甲方應在收到工期延誤報告后[天數(shù)]內,對工期延誤進行確認。4.3工期延誤賠償支付經確認的工期延誤賠償,甲方應在[天數(shù)]內支付給乙方。第五條合同雙方責任與義務5.1甲方的責任與義務甲方應按照合同約定提供必要的施工條件,確保乙方按期完成工程。5.2乙方的責任與義務乙方應嚴格按照合同約定和施工圖紙進行施工,確保工程質量。第六條合同變更與解除6.1合同變更條件如遇特殊情況,經甲乙雙方協(xié)商一致,可對合同內容進行變更。6.2合同解除條件(1)一方嚴重違約,另一方要求解除合同;(2)不可抗力導致合同無法履行;(3)合同約定的解除條件成就。6.3合同變更與解除程序合同變更或解除需書面通知對方,并經雙方簽字確認。第七條爭議解決方式7.1爭議解決途徑甲乙雙方發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商解決。7.2爭議解決機構(1)向合同簽訂地人民法院提起訴訟;(2)提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。7.3爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔,但仲裁或訴訟費用由雙方各自承擔。第八條合同生效與終止8.1合同生效條件本合同自甲乙雙方法定代表人(或負責人)簽字蓋章之日起生效。8.2合同終止條件(1)合同約定的工期屆滿,工程已按合同約定完成;(2)合同解除;(3)合同約定的其他終止條件成就。8.3合同終止程序合同終止前,甲乙雙方應進行工程結算,并簽署終止協(xié)議。第九條違約責任9.1違約情形(1)甲方未按合同約定提供施工條件;(2)乙方未按合同約定完成工程或工程質量不符合要求;(3)一方未按合同約定支付款項;(4)一方違反合同保密條款;(5)其他違反合同約定的行為。9.2違約責任承擔(1)支付違約金;(2)賠償對方因此遭受的損失;(3)承擔合同解除后的處理費用;(4)其他違約責任。9.3違約賠償計算方法違約賠償金額根據違約情形和合同約定進行計算。第十條合同附件10.1附件一:項目工期延誤補償計算表10.2附件二:合同履行情況記錄表第十一條合同解除與終止后的處理11.1合同解除后的處理合同解除后,雙方應按照合同約定進行工程結算,并處理善后事宜。11.2合同終止后的處理合同終止后,雙方應按照合同約定進行工程結算,并處理善后事宜。第十二條合同其他約定12.1合同保密甲乙雙方對本合同內容負有保密義務,未經對方同意,不得向任何第三方泄露。12.2合同履行通知任何一方變更地址、聯(lián)系方式等,應及時通知對方。12.3合同解除與終止通知合同解除或終止時,雙方應提前[天數(shù)]書面通知對方。第十三條合同未盡事宜13.1合同未盡事宜的處理原則合同未盡事宜,按公平、合理原則處理。13.2合同未盡事宜的處理程序合同未盡事宜的處理,由甲乙雙方協(xié)商解決。第十四條合同簽署與生效14.1合同簽署本合同一式[份數(shù)]份,甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份,自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同生效本合同自甲乙雙方法定代表人(或負責人)簽字蓋章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1定義本合同所稱第三方,是指除甲乙雙方以外的,參與本合同履行、監(jiān)督、評估或其他相關活動的任何個人、企業(yè)或其他組織。1.2范圍(1)工程監(jiān)理、質量檢測、安全評估等技術服務;(2)項目融資、風險評估、財務咨詢等金融服務;(3)法律咨詢、爭議解決、仲裁等法律服務;(4)其他經甲乙雙方同意的第三方服務。第二條甲乙方在第三方介入時的額外條款2.1甲方責任(1)甲方應確保第三方具備相應的資質和條件,以勝任其介入的工作;(2)甲方應向第三方提供必要的資料和條件,支持其履行職責;(3)甲方應監(jiān)督第三方的工作,確保其工作符合合同約定。2.2乙方責任(1)乙方應接受第三方的服務,并配合其工作;(2)乙方應向第三方提供必要的資料和條件,支持其履行職責;(3)乙方應監(jiān)督第三方的工作,確保其工作符合合同約定。第三條第三方的責任及責任限額3.1責任第三方在履行其職責過程中,因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的,應承擔相應的賠償責任。3.2責任限額(1)第三方對甲乙雙方的責任限額,由甲乙雙方在合同中約定;(2)如合同中未約定責任限額,則第三方對甲乙雙方的責任限額,不得超過其接受本合同服務所收取的費用總額。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1與甲方的劃分第三方與甲方的關系,由甲乙雙方另行約定,包括但不限于服務內容、費用支付、違約責任等。4.2與乙方的劃分第三方與乙方的關系,由甲乙雙方另行約定,包括但不限于服務內容、費用支付、違約責任等。4.3與甲乙雙方的
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 出售舊鍍鋅鋼管合同范例
- 海運碼頭轉讓合同范例
- 2025農村自建房合同書范本
- 2025裝修工程合同書
- 2025水庫養(yǎng)殖承包合同水庫養(yǎng)魚承包合同最多多少年
- 找人幫忙擔保合同范例
- 美團站合同范例
- 海報展板出租合同范例
- 整木工程合同范例
- 山東養(yǎng)牛合同范例
- 2025蛇年春節(jié)春聯(lián)對聯(lián)帶橫批(276副)
- 中國PHM系統(tǒng)行業(yè)投資方向及市場空間預測報告(智研咨詢發(fā)布)
- 2024質量管理復習題
- 2025年中學德育工作計劃
- 2024年專業(yè)會務服務供應與采購協(xié)議版B版
- 《數(shù)字通信原理》習題答案(全)
- 中國上市公司ESG行動報告
- 全套教學課件《工程倫理學》
- 人音版六年級上冊全冊音樂教案(新教材)
- 大數(shù)據+治理智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年廣州大學
- 江蘇省建筑與裝飾工程計價定額(2014)電子表格版
評論
0/150
提交評論