青島市光伏發(fā)電項目施工合同

青島市光伏發(fā)電項目施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概況1.1本項目位于青島市，主要包括光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝、調(diào)試及驗收等工程。1.2工程規(guī)模：____________________。1.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.4工程總價：人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。二、合同工期2.1工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止，共計______天。2.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工，如有延誤，應(yīng)按約定承擔(dān)違約責(zé)任。三、施工內(nèi)容3.1乙方負(fù)責(zé)本項目的施工，包括：（1）光伏組件的安裝；（2）匯流箱、逆變器的安裝；（3）電纜敷設(shè)及接線；（4）并網(wǎng)設(shè)備的安裝；（5）系統(tǒng)調(diào)試及驗收。3.2乙方應(yīng)按照技術(shù)方案和施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。四、質(zhì)量保證4.1乙方應(yīng)對所施工的工程質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，確保本項目在驗收合格后一定年限內(nèi)正常運行。4.2乙方應(yīng)按照約定時間對工程進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保工程安全、穩(wěn)定運行。五、價款支付5.1本項目價款分為三次支付，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，業(yè)主支付乙方工程總價的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時，業(yè)主支付乙方工程總價的30%；（3）工程驗收合格并交付使用后，業(yè)主支付乙方工程總價的40%。5.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，業(yè)主按約定時間支付價款。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定工期完成施工的，應(yīng)向業(yè)主支付違約金，違約金計算方式為：每逾期一天，違約金為工程總價的0.5‰。6.2因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費用。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：________年____月____日一、附件列表：1.青島市光伏發(fā)電項目施工合同2.光伏發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)方案3.施工圖紙4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范5.乙方資質(zhì)證明文件6.付款憑證及發(fā)票7.工程進(jìn)度報告8.工程驗收報告二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定工期完成施工：乙方未按照合同約定的工期完成施工，視為違約。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.未按約定時間支付價款：業(yè)主未按照合同約定的時間支付價款，視為違約。4.未履行維護(hù)保養(yǎng)義務(wù)：乙方未按照約定時間對工程進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.光伏發(fā)電項目：指利用太陽能光伏效應(yīng)將光能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電設(shè)施。2.施工工期：指合同約定的乙方完成工程施工的時間。3.工程質(zhì)量：指符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的工程品質(zhì)。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.驗收合格：指工程經(jīng)過驗收，符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可以投入使用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與業(yè)主協(xié)商，制定合理的進(jìn)度計劃，并采取措施加快施工進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費用。3.付款延遲：乙方應(yīng)與業(yè)主溝通，催促及時支付價款，確保工程正常進(jìn)行。4.合同爭議：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、