油漆店裝修泥工施工合同模板

油漆店裝修泥工施工合同模板合同編號：__________甲方（雇主）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方（施工方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________一、工程內(nèi)容1.乙方負責甲方的油漆店裝修泥工施工，包括但不限于墻面粉刷、地面鋪設(shè)、天花板施工等。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求及施工圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量。二、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)施工標準和規(guī)范進行施工，保證工程質(zhì)量。2.乙方應(yīng)確保施工過程中使用的材料符合國家質(zhì)量標準。3.工程驗收合格后，乙方應(yīng)承擔一定的保修期內(nèi)的維修責任。三、工程進度1.乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成施工，如有特殊情況導致工期延誤，乙方應(yīng)提前通知甲方，并協(xié)商解決。2.乙方應(yīng)確保施工過程中各個環(huán)節(jié)的順利進行，避免影響工期。四、工程價格1.乙方承諾以人民幣__________元為本次泥工施工的最終報價。2.甲方應(yīng)按照雙方約定的付款方式支付工程款。五、付款方式1.工程驗收合格后，甲方支付乙方工程款的60%。2.質(zhì)保期結(jié)束后，甲方支付乙方剩余的40%工程款。六、合同的解除和終止1.雙方同意，在合同履行過程中，如遇不可抗力等因素導致無法繼續(xù)履行合同，雙方可協(xié)商解除合同。2.合同解除后，乙方應(yīng)按照雙方約定處理已支付的工程款。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.乙方應(yīng)按照甲方要求保護施工現(xiàn)場，確保施工安全。2.乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得在施工過程中發(fā)生違法行為。甲方代表：__________乙方代表：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.材料清單3.施工方案4.工程驗收標準5.付款憑證6.保修條款7.不可抗力證明二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按照約定的工期完成施工，視為違約。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方施工的工程質(zhì)量未達到約定標準，視為違約。3.材料不符合標準：乙方使用的材料未符合國家質(zhì)量標準，視為違約。4.未經(jīng)甲方同意變更施工內(nèi)容：乙方在未經(jīng)甲方同意的情況下，擅自變更施工內(nèi)容，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.工期延誤：指施工進度未按照約定的時間完成。3.工程質(zhì)量：指施工過程中所涉及的工程安全、使用功能、觀感質(zhì)量等方面的綜合效果。4.保修期：指工程驗收合格后，乙方對施工工程承擔一定期限的維修責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前制定施工進度計劃，密切跟進施工進度，確保按期完成。2.工程質(zhì)量問題：加強施工現(xiàn)場監(jiān)督，嚴格執(zhí)行施工標準，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.材料不符合標準：嚴格審核材料供應(yīng)商，確保材料質(zhì)量。4.變更施工內(nèi)容：如需變更施工內(nèi)容，提前與甲方溝通，取得甲方同意