電梯安裝工程承包合同范本7篇

電梯安裝工程承包合同范本7篇篇1發(fā)包人（甲方）：XX，聯(lián)系地址：XX，聯(lián)系電話：XX。承包人（乙方）：XX，聯(lián)系地址：XX，聯(lián)系電話：XX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就乙方承包甲方電梯安裝工程事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：XX電梯安裝工程。2.工程地點：XX。3.工程內(nèi)容：安裝XX品牌電梯XX部。4.工程造價：合同總造價為人民幣XX元（大寫：XX元整）。二、工期1.乙方應確保工程在XXXX年XX月XX日前竣工并交付使用。2.如遇下列情況，乙方可順延工期：（1）因甲方原因影響開工；（2）不可抗力。三、工程質(zhì)量及驗收1.乙方應確保工程質(zhì)量符合《電梯工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50310-2002標準。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應在收到通知后7個工作日內(nèi)進行驗收。3.驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。如驗收不合格，乙方應按要求進行整改，并承擔整改費用。四、付款方式1.甲方應在合同簽訂后支付合同總金額的XX%作為預付款。2.乙方應按工程進度向甲方提交付款申請，甲方應在收到申請后7個工作日內(nèi)支付工程進度款。3.工程竣工并通過驗收后，甲方應支付合同總金額的XX%。4.乙方應提供相應發(fā)票。五、違約責任1.甲方如未按時支付款項或未提供必要的支持，應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按時完成工程或工程質(zhì)量不符合要求，應承擔相應的違約責任。六、其他約定1.乙方應確保在施工過程中遵守相關法律法規(guī)和規(guī)定，并承擔由此產(chǎn)生的一切后果。2.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。協(xié)商不成時，任何一方可向甲方所在地人民法院提起訴訟。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（簽字/蓋章）：XX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XX日期：XXXX年XX月XX日篇2#甲方（發(fā)包方）：_________地址：_________聯(lián)系電話：_________#乙方（承包方）：_________地址：_________聯(lián)系電話：_________#工程名稱：_________#工程地點：_________#根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就本電梯安裝工程的承包事宜，達成如下協(xié)議：一、工程承包范圍1.甲方將位于_________的電梯安裝工程發(fā)包給乙方，乙方負責該工程的電梯安裝工作。2.工程內(nèi)容包括但不限于：電梯設備的采購、運輸、安裝、調(diào)試、驗收等全過程。乙方需按照甲方的要求，確保電梯安裝質(zhì)量符合相關標準和要求。二、工程承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，即乙方負責提供安裝電梯所需的全部材料并支付相應的費用。甲方提供必要的支持和協(xié)助。2.乙方需按照甲方的要求，確保電梯安裝質(zhì)量符合相關標準和要求。甲方有權對乙方的施工質(zhì)量和進度進行監(jiān)督。三、工程承包期限1.乙方應在合同簽訂后盡快進場施工，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成電梯安裝工作。具體施工期限根據(jù)甲方要求和實際情況確定。2.如因甲方原因?qū)е率┕ぱ悠诨蛲９ぃ曳接袡嘁蠹追匠袚鄳膿p失和費用。四、工程質(zhì)量要求1.乙方需確保電梯安裝質(zhì)量符合相關標準和要求，包括但不限于《電梯工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》等。甲方有權對乙方的施工質(zhì)量和進度進行監(jiān)督。2.如因乙方原因?qū)е率┕べ|(zhì)量不符合要求，乙方應負責返工并承擔相應費用。甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。五、工程合同價款1.雙方協(xié)商確定本工程的合同價款為人民幣_________元（大寫：_________元整）。該價款包括乙方完成電梯安裝工作所需支付的全部費用。甲方應按時向乙方支付合同價款。具體支付方式根據(jù)甲方要求和實際情況確定。2.如因甲方原因?qū)е率┕ぱ悠诨蛲９?，乙方有權要求甲方承擔相應的損失和費用。如因乙方原因?qū)е率┕べ|(zhì)量不符合要求或施工延期，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任和損失。雙方協(xié)商確定違約金的數(shù)額為人民幣_________元（大寫：_________元整）。該違約金將作為甲方對乙方違約行為的懲罰措施。如果違約金數(shù)額不足以彌補甲方的實際損失，乙方還需承擔額外的賠償責任。具體賠償數(shù)額應根據(jù)實際情況進行協(xié)商確定。六、雙方權利義務1.甲方有權對乙方的施工質(zhì)量和進度進行監(jiān)督，并提出合理的建議和意見。乙方應積極響應甲方的要求，確保施工質(zhì)量符合相關標準和要求。同時，甲方也應為乙方提供必要的支持和協(xié)助，確保施工順利進行。2.乙方應嚴格按照甲方的要求和相關法律法規(guī)的規(guī)定進行施工，確保施工質(zhì)量符合相關標準和要求。在施工過程中，乙方應注意保護甲方的財產(chǎn)和人員安全，避免對周圍環(huán)境造成污染或破壞。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或安全隱患，乙方應及時向甲方報告并采取措施進行整改。3.如因不可抗力或意外事件導致施工延期或停工，乙方應及時向甲方報告相關情況并提供相應的證明材料。甲方應根據(jù)實際情況進行協(xié)商處理，并適當調(diào)整施工期限和合同價款等相關事宜。4.在施工過程中，如因乙方原因?qū)е率┕べ|(zhì)量不符合要求或施工延期，乙方應承擔相應的違約責任和損失賠償責任。同時，甲方有權要求乙方進行返工或采取其他補救措施來確保施工質(zhì)量符合要求。對于因返工或補救措施而產(chǎn)生的額外費用由乙方自行承擔。5.雙方應嚴格遵守保密義務，不得擅自泄露對方的商業(yè)機密或保密信息。對于因違反保密義務而造成對方損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。6.在施工過程中如發(fā)生爭議或糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議或糾紛。在訴訟過程中雙方應積極配合法院的調(diào)查取證工作并尊重法院的判決結果。7.合同終止：在合同執(zhí)行過程中如發(fā)生下列情況之一時合同將自動終止：a)由于不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；b)甲方或乙方有違約行為且經(jīng)過協(xié)商仍無法解決的；c)合同期限屆滿而雙方未達成續(xù)簽協(xié)議的；d)其他導致合同無法繼續(xù)執(zhí)行的情形。合同終止后雙方應友好協(xié)商處理相關事宜并確保移交所有屬于甲方的財產(chǎn)和資料。同時雙方應積極配合法院的調(diào)查取證工作并尊重法院的判決結果。若因一方原因?qū)е潞贤瑹o法按時終止或造成對方損失的應承擔相應的違約責任和賠償責任。8.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效并具有法律效力。在合同執(zhí)行過程中雙方應嚴格遵守合同約定履行自己的義務和責任。若一方違反合同約定應承擔相應的違約責任和賠償責任并賠償因此給對方造成的全部損失包括但不限于直接損失和間接損失以及實現(xiàn)債權的費用等）。本合同未盡事宜雙方可另行協(xié)商補充協(xié)議作為本合同的附件與本合同具有同等法律效力篇3#甲方（發(fā)包方）：[甲方公司名稱]#乙方（承包方）：[乙方公司名稱]#工程名稱：[工程名稱]#工程地點：[工程地點]#根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，共同簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規(guī)模：[具體規(guī)模]4.開工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX天二、承包方式乙方采用包工包料方式承包該電梯安裝工程。乙方負責采購及安裝電梯，包括電梯設備的采購、運輸、保險、安裝等費用。在承包期間，乙方應遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定，確保施工質(zhì)量和進度。三、合同價款1.合同總價為：￥[合同總價]元（大寫：[合同總價漢字大寫]元）。該費用為包干費用，包括但不限于電梯設備的采購、運輸、保險、安裝等費用。2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付合同總價的XX%作為預付款，即￥[預付款金額]元（大寫：[預付款金額漢字大寫]元）。剩余款項在乙方按照合同約定完成電梯安裝并經(jīng)甲方驗收合格后支付。四、工期延誤1.因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應支付甲方違約金￥[違約金金額]元（大寫：[違約金金額漢字大寫]元）。違約金從乙方應得款項中扣除。2.因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應支付乙方相應的額外費用，具體金額由雙方協(xié)商確定。五、質(zhì)量保證1.乙方應保證所采購的電梯設備質(zhì)量合格，符合相關標準和要求。2.在安裝過程中，乙方應嚴格按照相關標準和要求進行施工，確保施工質(zhì)量和進度。3.乙方應提供必要的維護和保養(yǎng)服務，確保電梯設備的正常運行和使用壽命。六、驗收標準和方法1.乙方應按照相關標準和要求完成電梯安裝工作。驗收時，甲方應提供必要的技術支持和配合。2.驗收標準和方法由雙方協(xié)商確定，并詳細記錄在驗收報告中。3.如果驗收不合格，乙方應負責整改并重新提交驗收申請。整改費用由乙方自行承擔。七、違約責任1.甲方或乙方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任根據(jù)違約方的原因和程度由雙方協(xié)商確定。2.甲方或乙方違反合同約定，給對方造成損失的，應賠償對方的全部損失。八、爭議解決1.本合同的解釋權歸甲方和乙方共同所有。如有爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟期間，除涉及爭議的部分外，其他條款仍應繼續(xù)履行。九、其他條款1.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.因不可抗力導致合同無法按時履行的，雙方均不承擔違約責任。但應及時告知對方，以便雙方協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容。具體調(diào)整方案由雙方協(xié)商確定。4.在合同履行過程中，如一方需要變更或終止合同，應提前與對方協(xié)商并取得對方的同意。變更或終止合同的具體事宜由雙方協(xié)商確定。但變更或終止合同不得損害對方的合法權益。否則，應承擔相應的法律責任。5.乙方應嚴格遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定和安全操作規(guī)程。在施工中應注意保護甲方的財產(chǎn)和人員安全。如因乙方原因?qū)е录追截敭a(chǎn)或人員受到損害，乙方應承擔相應的賠償責任。具體賠償金額由雙方協(xié)商確定。但不得低于甲方的實際損失金額。6.甲方應按時支付乙方的合同款項。如因甲方原因?qū)е赂犊钛诱`或無法按時支付，甲方應向乙方支付相應的利息或滯納金。具體利息或滯納金金額由雙方協(xié)商確定。但不得超過相關法律法規(guī)規(guī)定的最高標準。否則，應承擔相應的法律責任。同時，甲方也應承擔相應的違約責任和賠償責任。7.電梯安裝完成后，乙方應提供必要的維修和保養(yǎng)服務并承擔相應的費用。維修和保養(yǎng)服務應包括但不限于以下內(nèi)容：定期檢查電梯設備的工作狀態(tài)和安全性能；及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患；提供必要的維護和保養(yǎng)記錄等。維修和保養(yǎng)服務的具體內(nèi)容和要求由雙方協(xié)商確定并詳細記錄在維修和保養(yǎng)合同中。維修和保養(yǎng)服務的費用由乙方自行承擔并確保不影響電梯設備的正常運行和使用壽命。如因維修和保養(yǎng)服務不到位導致電梯設備出現(xiàn)故障或安全事故的，乙方應承擔相應的法律責任和篇4甲方（發(fā)包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行電梯安裝工程達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________________________2.工程地點：_________________________3.工程內(nèi)容：電梯安裝及相關配套設施安裝4.工程規(guī)模：__________臺電梯安裝二、承包方式及范圍1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方負責電梯及附屬設施的安裝工作。2.承包范圍：包括電梯井道、機房、底坑等部位的改造、電梯設備、控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等的安裝與調(diào)試。三、工程期限1.工程開工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.如因甲方原因或不可抗力因素導致工程延期，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，可相應順延工期。四、工程價款及支付方式1.工程總價：人民幣______元（大寫：______元整）。2.支付方式：合同簽訂后，甲方按以下比例支付工程款項。（1）合同簽訂后__%內(nèi)支付備料款；（2）設備到貨并安裝完成后支付__%；（3）工程調(diào)試運行正常后支付__%；（4）剩余__%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題一次性支付。3.乙方在收到款項后應提供正規(guī)的發(fā)票。五、工程質(zhì)量及驗收標準1.乙方應按照國家標準及地方規(guī)范進行工程施工，保證工程質(zhì)量。2.工程驗收標準：按照國家和地方相關電梯安裝驗收規(guī)范進行驗收。3.乙方完成安裝工作后，應通知甲方進行驗收，甲方應在收到通知后7個工作日內(nèi)組織驗收。如驗收不合格，乙方應負責整改直至驗收合格。六、工程保修及售后服務1.工程保修期：自工程驗收合格之日起__年。2.保修期內(nèi)，如電梯出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責免費維修。因甲方使用不當或不可抗力因素導致的故障，乙方可收取合理的維修費用。3.保修期結束后，乙方應提供有償維修服務。七、違約責任1.若甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款違約金。2.若乙方未按合同約定完成工程安裝或工程存在質(zhì)量問題，應向甲方承擔違約責任，并賠償由此造成的損失。3.若因一方違約導致合同無法繼續(xù)履行，守約方有權解除合同并要求違約方支付違約金。若違約金不足以彌補損失，違約方還應承擔賠償責任。篇5#甲方（發(fā)包方）：[甲方公司名稱]#乙方（承包方）：[乙方公司名稱]#工程名稱：[工程名稱]#工程地點：[工程地點]#根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，共同簽訂本合同。一、工程概況1.本電梯安裝工程包括電梯設備采購、運輸、保管、安裝、調(diào)試、驗收及保修期內(nèi)的保修維護與保養(yǎng)。2.本電梯安裝工程的設備型號、規(guī)格、數(shù)量及安裝要求，按甲方招標文件及投標文件的要求為準。具體詳見《電梯安裝工程預算書》及《電梯安裝工程施工圖》。二、合同工期1.乙方應在合同簽訂后，按照甲方招標文件及投標文件的要求，在指定的工期內(nèi)完成電梯設備的采購、安裝及調(diào)試工作。具體開工日期以甲方書面通知為準。2.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方需向甲方支付違約金，違約金按合同總金額的1%計算。因甲方原因造成工期延誤，甲方應支付相應的趕工費用。三、質(zhì)量與保修1.乙方應確保電梯安裝工程質(zhì)量符合相關標準及甲方要求，確保設備安全穩(wěn)定運行。2.保修期內(nèi)，乙方應提供24小時全天候的維修服務。保修期結束后，乙方應繼續(xù)提供有償維修服務。具體保修條款詳見《電梯安裝保修合同》。四、合同價款與支付方式1.本電梯安裝工程的合同總金額為人民幣[大寫金額]元整（￥[小寫金額]元）。該金額包括電梯設備的采購、運輸、保管、安裝、調(diào)試及保修期內(nèi)的保修維護與保養(yǎng)費用。2.支付方式：甲方在合同簽訂后支付合同總金額的30%作為預付款。電梯設備安裝完成后，甲方支付合同總金額的60%。剩余10%的款項在電梯設備正常運行一年后支付。具體支付時間以甲方書面通知為準。五、違約責任1.乙方若因自身原因不能按時交付電梯設備或安裝質(zhì)量不符合合同要求，需向甲方支付違約金，違約金按合同總金額的10%計算。同時，乙方應賠償甲方由此造成的損失。2.甲方若不能按時支付合同款項或提出不合理的安裝要求，需向乙方支付違約金，違約金按合同總金額的10%計算。同時，甲方應賠償乙方由此造成的損失。六、爭議解決1.本合同的執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟期間，雙方應繼續(xù)履行合同中未涉及爭議條款的義務。七、其他條款1.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（發(fā)包方）：[甲方公司名稱]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]簽字代表：[甲方公司簽字代表姓名]聯(lián)系電話：[甲方公司聯(lián)系電話]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[乙方公司名稱]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]簽字代表：[乙方公司簽字代表姓名]聯(lián)系電話：[乙方公司聯(lián)系電話]日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（發(fā)包方）：公司名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________乙方（承包方）：公司名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著公平、公正、誠實信用的原則，就電梯安裝工程達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程范圍：包括電梯安裝、調(diào)試、驗收等全部內(nèi)容。4.工程要求：按照相關法律法規(guī)及行業(yè)標準進行安裝，確保質(zhì)量合格、安全穩(wěn)定。二、合同價款及支付方式1.合同價款：_________元（大寫：_________元整）。具體金額根據(jù)工程實際結算。2.支付方式：甲方按工程進度支付款項。乙方需提供相應發(fā)票。三、工期及驗收1.工期：自合同簽訂之日起，乙方需按時完成安裝任務。如遇特殊情況，需提前告知甲方，并協(xié)商解決方案。2.驗收：工程完成后，乙方需提交驗收申請，甲方在收到申請后盡快組織驗收。驗收標準為《電梯工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50310-2025。四、違約責任及賠償1.違約責任：如一方違反合同約定，需承擔相應的違約責任。具體違約事項及違約金數(shù)額根據(jù)合同實際情況確定。2.賠償：因乙方原因?qū)е鹿こ虩o法按時完成或質(zhì)量不合格，乙方需承擔相應的賠償責任，包括但不限于工期延誤、材料損失等。五、爭議解決及法律適用1.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。如因法律法規(guī)變化或司法實踐的不同導致合同爭議，應以變化后的法律法規(guī)或司法實踐為準。六、合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。雙方應嚴格遵守合同約定，確保合同的順利履行。2.合同終止：在合同有效期內(nèi)，如遇不可抗力或雙方協(xié)商一致的情形，可以終止合同。合同終止后，雙方應友好協(xié)商解決方案，確保雙方權益得到保障。具體終止事宜需雙方書面確認。甲方（發(fā)包方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日乙方（承包方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日篇7甲方（發(fā)包方）：公司名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________乙方（承包方）：公司名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公正、誠實守信的基礎上，就電梯安裝工程達成如下協(xié)議：一、工