修繕修理合同協(xié)議書范本

1、編號： 修繕修理合同 甲 方： 乙 方： 簽訂日期： _ 年 月日 甲方（定作人）： 法定代表人： 乙方（承攬人）： 法定代表人： 根據(jù)中華人民共和國合同法及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有 償、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方修繕修理事宜達成一致意見，特簽 訂本合同，以資信守。 第1條 修繕修理項目及名稱、數(shù)量、 報酬 修繕修理項目及名稱 計量單位 數(shù)量或工作量 報酬 洲 單價 金額 合計人民幣金額（大寫）： 第2條 定作人保證其有權(quán)對上述 進行修繕修理 第3條 承攬人保證其具修繕修理的資格證照，是有權(quán)從事修繕修理的企業(yè) 第4條材料 材料名稱 品牌 商

2、標 生產(chǎn)產(chǎn)家 規(guī)格 型號 計量 單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供人 交付 日期 消耗 定額 單價 價款 第5條檢驗 5.1定作人檢驗承攬人提供材料的標準： 、方 法： 、時間： 、地點： 5.2 承攬人檢驗定作人提供材料的標準： 、方 法: 、時間： 、地點： 第 6 條修繕修理時間 從 年月 日到年月 日。 第 7 條質(zhì)量要求 修繕修理項目應符合 的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要 求包括： 。 第 8 條資料提供 8.1 定作人于 時間，以 方 式向承攬人提供以下 技術(shù)資料、圖紙： 。 8.2 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在 日內(nèi)向定作 人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后

3、的 日內(nèi)答復。 第 9 條轉(zhuǎn)包 9.1 定作人（是 / 否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成； 可以交由第三 人完成的工作包括： 。 9.2 如定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第 三人完成的工作成果向定作人負責。 9.3 如定作人同意，承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。 承攬人將 其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人 負責。 技術(shù) 第 10 條保密 10.1 承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者 資料。 認為機密 10.2 雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確

4、10.3 雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務(wù)。 10.4 定作人對其專有機密信息自行負責。 第 11 條中途變更的后果 定作人中途變更修理修繕工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。 第 12 條協(xié)助 12.1 承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助： ，并滿足以 下要求： 。 12.2 定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人 在 日內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。 12.3 定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。 第 13 條監(jiān)督 承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗 妨礙承攬人的正 常工作。 第 1

5、4 條保管義務(wù) 承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。 因保管不善造成毀 損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。 第 15 條更換部件 15.1 部件更換可能會影響 的功能、性能，承攬人要在與定作人 協(xié)商認同后進行。 特殊情況，承攬人 15.2 定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有 近的部件 需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相 參考確認，報價中 市授權(quán) 更換或拆卸部件 15.3 更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人 的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在 的維修（服務(wù)）中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬

6、人書面確認的第三家 （設(shè)備供應商或直接代理商）處購買部件。 15.4 承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方 第 16 條交付 修繕修理瑤項目完工后，交付時間： ，交付方 式： ，交付地點： 。 第仃條驗收 17.1 雙方約定由 來進行本次修繕修理的驗收工作，并向其支付規(guī)定合同 價款 元。該部分費用由定作人來負擔。 17.2 修繕修理項目檢驗標準依據(jù) ，具體驗收時間 為： 。 第 18 條修繕修理的合同總價 本次修繕修理的合同總價為 元，定作人 在 年 月 日 前向承攬人預付材料款（大 寫） 元。 第佃條結(jié)算方式 19.1 修繕修理合同總價包括但不限于報酬與材料費的結(jié)

7、算方式為： 第 20 條保修 20.1 修理修繕標的物修復后，對于該標的物的同一故障，承攬人提供 個 月的保修。但下列情況不屬保修范圍： 20.1.1 他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞； 20.1.2 使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷； 20.1.3 因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞； 20.1.4 因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。 20.2 承攬人對修繕修理項目的質(zhì)量承擔保修責任，保修期 從 年 月 日至 年 月 日。 20.3 保修期內(nèi)，定作人按合同總價的 %預留質(zhì)量保修金，保修期滿無質(zhì) 量問題的予以退還。 20.4 修繕修理標的物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬人

8、應及時予以維修，并 按本合同第 21.3 款的約定承擔違約責任。 第 21 條違約責任 標準的，是承攬人 21.1 承攬人逾期完成修繕修理工作或完成的修繕修理工作質(zhì)量不符合合同約定 違約；定作人逾期支付合同價款的，是定作人違約 21.2 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任（包括但不限 于停窩工損失， 向建設(shè)單位、分包單位承擔違約責任等），承攬人應當賠償定作 人所遭受的全部經(jīng)濟損失。 驗收；承攬人應 21.3 承攬人完成的修繕修理工作質(zhì)量不符合合同約定標準的，定作人有權(quán)拒絕 負責完成修繕修理項目至合同約定標準。 如承攬人未按定作人要 求維修，定作人有權(quán)要求其繼續(xù) 履行合同， 或

9、解除合同并另行委托他人維修， 費 用直接從預留的質(zhì)量俠保修金中扣抵扣，不足 部分定作人有權(quán)續(xù)向承攬人追償。 定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補 定作人損失的，承攬人應繼續(xù)賠償 要求變更一方應 及時書面通知 第 22 條 合同的變更 本合同履行期間， 發(fā)生特殊情況時， 任何一方需變更本合同的， 對方， 征得對方同意后， 雙方在規(guī)定的時限內(nèi) （書面通知發(fā)出 天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議， 該協(xié)議將成為合同不可分割的部分 未經(jīng)雙方簽署書 面文件，任何 一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方 承擔 第 23 條 合同的解除 如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單

10、方面立即解除本合同。 23.1 在沒有特殊原因的情況飛下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù) 23.2 未經(jīng)定作人同意而私自更換部件 23.3 更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品品牌或假冒偽劣的部件 產(chǎn)品，承攬人退 還定作人所付的部件費用， 并免費更換原品牌部件， 如果造成設(shè) 備損壞，承攬人要按市場價格 進行賠償 23.4 未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款 第 24 條合同的轉(zhuǎn)讓 除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外， 本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)， 任何一方在未 經(jīng)征得另一方書面同意之前， 不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng) 另一方書面明確同意，均屬無效。 第 25 條聲明及保證 25.

11、1 定作人的聲明及保證 25.1.1 定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。 25.1.2 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出 裁定、裁決或具體行政 任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、 行為。 25.2 承攬人的聲明及保證 25.2.1 承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。 25.2.2 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出 任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、 裁定、仲裁或具體行政 行為。 第 26 條通知 26.1 根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本 合同有關(guān)的通知和要求

12、等，必須用書面形式，可采用 （書信、 傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公送達的 方式。 26.2 各方通訊地址如下： 。 26.3 方變更通知或通地址，應自變更之日起 日內(nèi)，以書形式通知對方； 否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任任。 第 27 條爭議的處理 27.1 本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。 27.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部 門調(diào)解；協(xié)商或調(diào) 解不不成的，按下列第 種方式解決： 27.2.1 提交 仲裁委員會仲裁； 27.2.2 依法向 人民法院起訴。 第 28 條不可抗力 全部或部分義務(wù)， 28.1 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同項下的 該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。 28.2 聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的 發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內(nèi)向另一 方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面 資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為 不可能或不實際的一方，有責任盡 一切合理的努力消除