監(jiān)理工程師考試《建設(shè)工程合同管理》全真習(xí)題及答案一

1、監(jiān)理工程師考試建設(shè)工程合同管理全真習(xí)題及答案一一、判斷題1、若工程師進(jìn)行合同規(guī)定之外的檢查工作，致使工程暫停，承包商均有權(quán)索賠。( )a、是b、否2、應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，只要發(fā)現(xiàn)對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，就可以行使不安抗辯權(quán)。( )a、是b、否3、建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)承包單位的投標(biāo)報價與承包單位協(xié)商確定中標(biāo)價格( )a、是b、否4、保留金待竣工驗(yàn)收合格后一次發(fā)還。( )a、是b、否5、當(dāng)遞交最終報表之后，承包商根據(jù)合同進(jìn)行索賠的權(quán)力終止了( )a、是b、否6、若投標(biāo)人的報價明顯低于標(biāo)底15，且不能證明能按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工期完成招標(biāo)工程的，則該報價作廢標(biāo)處理。( )a、是b、否7、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體

2、的變更。( )a、是b、否8、被仲裁機(jī)構(gòu)裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率( )來源：學(xué)易網(wǎng)a、是b、否9、對格式條款有兩種以上解釋的，應(yīng)當(dāng)作出不利于提供格式條款一方的解釋。( )a、是b、否10、在評標(biāo)過程中，將報價外的其他因素折算為貨幣價值，并加減到承包商的報價中，這是評標(biāo)價法評標(biāo)( )a、是b、否11、公路工程施工監(jiān)理合同范本規(guī)定業(yè)主經(jīng)與監(jiān)理單位協(xié)商后方可要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員( )a、是b、否轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 12、工程量清單中有標(biāo)價的單價或總額包括了合同明示或暗示的所有責(zé)任，義務(wù)和一般風(fēng)險。( )a、是b、否13、保證合同的當(dāng)事人是債權(quán)人和保證人( )a、是b

3、、否14、被仲裁機(jī)構(gòu)裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率( )a、是b、否15、合同法規(guī)定：承攬合同中沒有規(guī)定的，適用于建設(shè)工程合同的有關(guān)規(guī)定。( )a、是b、否16、根據(jù)“擔(dān)保法的規(guī)定，醫(yī)院、學(xué)校不能作為保證合同的擔(dān)保人( )a、是b、否17、招標(biāo)是要約，投標(biāo)是承諾。( )a、是b、否18、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體的變更。( )a、是b、否19、代理不合法的合同屬于無效合同。( )a、是b、否20、業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自己應(yīng)承擔(dān)責(zé)任原因事件的干擾而受到損害時，他應(yīng)向監(jiān)理工程師提交索賠報告( )a、是來源：學(xué)易網(wǎng)b、否二、單項(xiàng)選擇題1、施工合同發(fā)包人投保“建設(shè)工程一切險

4、”的目的是為了( )。a、避免風(fēng)險b、克服風(fēng)險c、轉(zhuǎn)移風(fēng)險d、控制風(fēng)險轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 2、fidic合同條件規(guī)定，工程師視工程進(jìn)展情況，有權(quán)發(fā)布暫停施工指令。屬于( )的暫停施工，承包商可能得到補(bǔ)償。a、合同中有規(guī)定b、由于不利的現(xiàn)場氣候條件影響c、為工程施工安全來源：學(xué)易網(wǎng)d、現(xiàn)場氣候條件以外的外界條件或者障礙導(dǎo)致3、施工過程中，如果承包人提出要求使用專利技術(shù)經(jīng)工程師批準(zhǔn)后，應(yīng)由（ ）。a、承包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用b、承包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔(dān)費(fèi)用c、發(fā)包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔(dān)費(fèi)用d、發(fā)包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用4、不屬于委托監(jiān)理合同監(jiān)理人義務(wù)的是( )。a、工程建設(shè)外部

5、協(xié)調(diào)工作b、按合同約定派駐監(jiān)理人員c、不泄露委托人申明的秘密d、運(yùn)用合理技能認(rèn)真勤奮地工作5、工程師有權(quán)處理的索賠是承包商( )。a、依據(jù)合同條款提出的索賠b、依據(jù)法律法規(guī)提出的索賠c、提出的道義索賠d、提出的缺少證據(jù)索賠6、fidic施工合同條件規(guī)定，對已達(dá)到基本竣工的工程，由于非承包商原因影響不能進(jìn)行竣工試驗(yàn)，工程師應(yīng)確定為( )。a、工程已竣工不需竣工試驗(yàn)b、工程已竣工還需竣工試驗(yàn)c、經(jīng)竣工試驗(yàn)判定是否竣工d、經(jīng)竣工試驗(yàn)后判定是否合格轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 7、承包人的施工質(zhì)量未達(dá)到合同要求，工程師發(fā)布暫時停工通知，承包人按工程師指示修復(fù)缺陷后，發(fā)出復(fù)工通知，工程師在48小時內(nèi)未作答復(fù)，承包人( )

6、。a、繼續(xù)后續(xù)工作的施工b、向發(fā)包人請示復(fù)工c、向工程師再次請示復(fù)工d、向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知8、fidic合同條件規(guī)定，當(dāng)業(yè)主與承包商發(fā)生合同爭議時，提出爭議方應(yīng)首先將自己的要求( )。a、通知對方并與他協(xié)商b、提交監(jiān)理工程師請他作出決定c、自己提交仲裁d、直截提請?jiān)V訟9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標(biāo)準(zhǔn)。我國施工合同范本規(guī)定訂立合同時約定的合同工期概念應(yīng)為，從( )的日歷天數(shù)計算。a、合同簽字日起按投標(biāo)文件中承諾b、合同簽字日起按招標(biāo)文件中要求c、合同約定的開工日起按投標(biāo)文件中承諾d、合同約定的開工日起按招標(biāo)文件中要求10、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的、在民事流轉(zhuǎn)

7、過程中形成的（ ）關(guān)系。a、債權(quán)與債務(wù)b、代理與被代理c、法人與自然人d、權(quán)利與義務(wù)11、發(fā)包人經(jīng)原設(shè)計人書面同意后，可委托其他設(shè)計單位修改，（ ）對修改后的設(shè)計文件負(fù)責(zé)。a、發(fā)包人b、原設(shè)計人c、修改單位d、承包人12、設(shè)計人的設(shè)計工作進(jìn)展不到委托設(shè)計任務(wù)的一半時，發(fā)包人由于項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項(xiàng)目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設(shè)計范本的規(guī)定，設(shè)計人應(yīng)( )。a、沒收全部定金補(bǔ)償損失b、要求發(fā)包人支付雙倍的定金c、要求發(fā)包人補(bǔ)償實(shí)際發(fā)生的損失d、要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計費(fèi)用的50%轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 13、材料采購合同在履行過程中，供貨方提前1個月通過鐵路運(yùn)輸部門將訂購物資運(yùn)抵項(xiàng)

8、目所在地的車站，且交付數(shù)量多于合同約定的尾差，（）。a、采購方不能拒絕提貨，多交貨的保管費(fèi)用應(yīng)由采購方承擔(dān)b、采購方不能拒絕提貨，多交貨的保管費(fèi)用應(yīng)由供貨方承擔(dān)c、采購方可以拒絕提貨，多交貨的保管費(fèi)用應(yīng)由采購方承擔(dān)d、采購方可以拒絕提貨，多交貨的保管費(fèi)用應(yīng)由供貨方承擔(dān)14、當(dāng)投標(biāo)人對現(xiàn)場考察后向招標(biāo)人提出問題質(zhì)疑，而招標(biāo)人書面回答的問題與招標(biāo)文件中規(guī)定的不一致時，應(yīng)以( )為準(zhǔn)。a、現(xiàn)場考察時招標(biāo)人口頭解釋b、招標(biāo)文件規(guī)定c、書面回函解答d、仲裁機(jī)構(gòu)裁定15、當(dāng)合同履行過程中發(fā)現(xiàn)，對給付貨幣地點(diǎn)，合同中沒有明確約定，事后雙方又未能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，依據(jù)合同法，應(yīng)在( )履行。a、支付貨幣一方所在地

9、b、接受貨幣一方所在地c、貨幣存放地d、貨幣使用地16、fidic施工合同條件規(guī)定，指定分包商行為給業(yè)主造成損失，對此事件( )。a、承包商承擔(dān)部分責(zé)任b、業(yè)主可要求承包商承擔(dān)全部責(zé)任c、如果承包商沒有向指定分包商發(fā)布錯誤指示，承包商不承擔(dān)責(zé)任d、應(yīng)由指定分包商承擔(dān)全部責(zé)任轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 17、fidic土木工程施工合同條件規(guī)定，工程師( )之后，退還承包商合同約定的全部保留金。a、簽發(fā)工程移交證書b、簽發(fā)解除缺陷責(zé)任證書c、簽發(fā)分部工程移交證書d、退還履約保函18、承包人因自身原因?qū)嶋H施工落后于進(jìn)度計劃，若此時工程的某部位施工與其他承包人發(fā)生干擾，工程師發(fā)布指示改變了他的施工時間和順序?qū)е率┕こ?/p>

10、本的增加和效率降低，此時，承包人（）。a、有權(quán)要求賠償b、只能獲得增加成本的一定比例的賠償c、由發(fā)包人協(xié)調(diào)不同承包人間的賠償問題d、無權(quán)要求賠償19、合同生效后，當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)合同對交付不動產(chǎn)的履行地點(diǎn)的約定是不明確的，最后應(yīng)當(dāng)采用( )確定。a、補(bǔ)充協(xié)議來源：學(xué)易網(wǎng)b、合同有關(guān)條款c、交易習(xí)慣d、在不動產(chǎn)所在地履行20、必須以第三方財產(chǎn)提供擔(dān)保的方式是( )擔(dān)保。a、保證b、抵押c、質(zhì)押d、定金21、fidic施工合同條件中，基準(zhǔn)日是指( )的日期。a、提交履約保函的日期b、遞交投標(biāo)書截止的日期c、遞交投標(biāo)書截止日前28天的日期d、簽署協(xié)議書的日期轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 22、依據(jù)施工合同示范文本通用條款，

11、在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人可以( )。a、立即發(fā)出解除合同通知b、立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款c、在合同約定預(yù)付時間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工d、在合同約定預(yù)付時間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工23、因發(fā)包人的原因要求解除合同，當(dāng)設(shè)計工作不足一半時，應(yīng)該（ ）。a、不退定金b、按設(shè)計費(fèi)一半支付c、按全部設(shè)計費(fèi)支付d、不支付設(shè)計費(fèi)24、施工合同的履約保函有效期自( )止。a、施工合同簽訂之日起，到施工合同終止時b、提交履約保函之日起，到工程驗(yàn)收合格之日c、履約保函約定生效

12、日起，到約定的期滿之日d、提交履約保函之日起，到工程交付使用之日25、無責(zé)任方依據(jù)合同中的約定行使留置權(quán)時，所留置的財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)是( )。a、違約方抵押的財產(chǎn)b、違約方合同外的財產(chǎn)c、違約方合同內(nèi)的財產(chǎn)d、違約方所擁有的財產(chǎn)26、債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移其財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債務(wù)履行擔(dān)保的擔(dān)保方式是( )。a、定金來源：學(xué)易網(wǎng)b、留置c、抵押d、質(zhì)押轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 27、fidic施工合同條件內(nèi)所稱的“合同工期”是指( )。a、完成合同內(nèi)注明的全部工程的時間b、完成合同內(nèi)外全部工程的時間c、招標(biāo)文件內(nèi)規(guī)定完成工程的時間，加上經(jīng)過批準(zhǔn)順延的工期d、中標(biāo)通知書內(nèi)注明的完成全部工程的時間，加上經(jīng)批準(zhǔn)順延的

13、工期28、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，委托人的責(zé)任不包括( )。a、委托人選定的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)試驗(yàn)數(shù)據(jù)錯誤b、因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失c、委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立d、監(jiān)理人的過失導(dǎo)致合同終止來源：學(xué)易網(wǎng)29、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在212程建設(shè)監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預(yù)定的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責(zé)任期應(yīng)理解為( )。a、合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實(shí)行到完成時間b、從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止c、從合同簽字之日起至實(shí)際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止d、從實(shí)際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實(shí)際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止30、由于業(yè)主提供的設(shè)計圖紙錯誤導(dǎo)致

14、分包人返工，為此分包人向承包商提出索賠。承包商( )。a、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求b、認(rèn)為索賠成立，先行支付后再向業(yè)主索賠c、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠通知d、不予支付。以分包人的名義向工程師提交索賠報告轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 31、合同一方當(dāng)事人通過資產(chǎn)重組分立為兩個獨(dú)立的法人，原法人簽訂的合同( )。a、自然終止b、歸于無效c、仍然有效d、可以撤銷32、fidic施工合同條件規(guī)定的保留金屬于( )。a、業(yè)主合同內(nèi)的暫列金b、承包商應(yīng)交付的定金c、業(yè)主應(yīng)交付的定金d、承包商應(yīng)得的工程款33、業(yè)主與承包商的關(guān)系是( )。a、購銷合同關(guān)系b、經(jīng)濟(jì)委托關(guān)系c、法律上的平等關(guān)系d、委托與被委托

15、的關(guān)系34、監(jiān)理人可單方面提出終止合同的條件之一是( )。a、委托人拒付支付通知中監(jiān)理人要求的附加工作酬金b、暫停執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)超過3個月c、委托人無正當(dāng)理由拖欠監(jiān)理酬金30日以上d、委托人未能為監(jiān)理人提供必需的工程資料35、世行貸款公路項(xiàng)目主要采用( )。a、單價合同b、總價合同c、成本加酬金合同d、設(shè)計施工總承包合同36、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在“工程建設(shè)監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預(yù)定的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責(zé)任期應(yīng)理解為( )。a、合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實(shí)行到完成時間b、從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止c、從合同簽字之日起至實(shí)際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日

16、止d、從實(shí)際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實(shí)際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 37、合同法規(guī)定的“抗辯權(quán)”是指，一方有違約行為時對方有權(quán)( )。a、撤回合同b、撤銷合同c、解除合同d、中止履行義務(wù)38、施工合同文本規(guī)定，承包人有權(quán)( )。a、自主決定分包所承包的部分工程b、自主決定分包和轉(zhuǎn)讓所承擔(dān)的工程c、經(jīng)發(fā)包人同意轉(zhuǎn)包所承擔(dān)的工程d、經(jīng)發(fā)包人同意分包所承擔(dān)的部分工程39、能夠引起合同法律關(guān)系、產(chǎn)生、變更和消滅的客觀現(xiàn)象是( )。a、法律關(guān)系主體b、法律事實(shí)c、法律關(guān)系客體d、法律關(guān)系內(nèi)容40、委托監(jiān)理合同的通用條件是（ ）。a、標(biāo)準(zhǔn)條件b、修改條件c、專用條件d、補(bǔ)充條件41、能夠引起合同法律

17、關(guān)系產(chǎn)生、變更和消滅的客觀現(xiàn)象是( )。a、法律關(guān)系主體b、法律事實(shí)c、法律關(guān)系客體d、法律關(guān)系內(nèi)容42、當(dāng)承包商部分的施工質(zhì)量未達(dá)到合同規(guī)定的要求時，監(jiān)理工程師( )。a、不承擔(dān)責(zé)任b、承擔(dān)連帶責(zé)任c、承擔(dān)全部責(zé)任d、同意扣除一定數(shù)量的酬金43、施工合同的總綱性文件是（ ）。a、協(xié)議書來源：學(xué)易網(wǎng)b、通用條款c、專用條款d、附加條款轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 44、定標(biāo)簽訂合同時，應(yīng)對( )作為中標(biāo)的合同價。a、評標(biāo)價b、標(biāo)底價c、修正后的標(biāo)底價d、投標(biāo)價45、投標(biāo)人串通投標(biāo)、抬高標(biāo)價或者壓低標(biāo)價的行為是( )。來源：學(xué)易網(wǎng)a、市場行為b、企業(yè)行為c、正當(dāng)競爭行為d、不正當(dāng)競爭行為46、業(yè)主的索賠主要根據(jù)（

18、 ）提出。a、施工質(zhì)量缺陷b、設(shè)計變更c(diǎn)、工程量減少d、施工進(jìn)度計劃修改47、監(jiān)理招標(biāo)的宗旨是對監(jiān)理單位( )的選擇。a、能力b、人員c、設(shè)備d、報價48、施工合同當(dāng)事人，在合同中未選擇協(xié)議管轄，合同發(fā)生糾紛后，承包人應(yīng)當(dāng)向( )人民法院起訴。a、工程所在地b、施工企業(yè)所在地c、合同簽訂地d、建設(shè)單位所在地49、監(jiān)理人實(shí)施監(jiān)督控制權(quán)時，征得委托人同意，可以發(fā)布的指令不包括（ ）。a、開工令b、停工令c、復(fù)工令d、驗(yàn)收令50、一個合同被法院確認(rèn)為可撤銷合同。甲、乙雙方約定的違約金為4萬元，合同履行階段雙方各受到了2萬元的經(jīng)濟(jì)損失。法院判定雙方都有過錯，但甲方是主要過錯方，應(yīng)承擔(dān)75%的過錯責(zé)任。

19、則損失的承擔(dān)應(yīng)為( )。a、各自承擔(dān)自己的損失b、甲方賠償乙方1萬元損失c、甲方賠償乙方2萬元損失d、甲方賠償乙方4萬元損失轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 51、施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對( )的保修期限應(yīng)為5年。a、地基基礎(chǔ)工程b、屋面防水工程c、設(shè)備安裝工程d、排水管道工程52、材料采購的交貨檢驗(yàn)，數(shù)量驗(yàn)收的方法是( )。a、經(jīng)驗(yàn)鑒別法b、理論換算法c、物理試驗(yàn)法d、化學(xué)實(shí)驗(yàn)法53、下列對不可抗力發(fā)生后，合同責(zé)任的描述中錯誤的是（ ）。a、承包人的人員傷亡由發(fā)包人負(fù)責(zé)來源：學(xué)易網(wǎng)b、工程修復(fù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)c、承包人的停工損失由承包人承擔(dān)d、發(fā)包人的人員傷亡由發(fā)包人負(fù)責(zé)54、關(guān)于無效合同，下列說法

20、錯誤的是（ ）。a、違反了法律規(guī)定的條件b、自訂立起就沒有法律效力c、不受到法律保護(hù)d、自宣布無效之日起無效55、在下列各種合同中，一般情況下( )的合同有效。a、限制民事行為能力人訂立，未由法定代理人追認(rèn)b、無代理權(quán)人訂立，被代理人未作表示c、法定代表人越權(quán)訂立，相對人不知道其超越權(quán)限d、無處分權(quán)人處分他人財產(chǎn)訂立，未經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 56、依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人可以( )。a、立即發(fā)出解除合同通知b、立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款c、在合同約定預(yù)付時間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知7天后停止

21、施工d、在合同約定預(yù)付時間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工57、fidic施工合同條件規(guī)定，業(yè)主應(yīng)在收到( )后21天內(nèi)，退還承包商履約保函。a、最終支付證書b、接收證書c、履約證書副本d、付款證書58、設(shè)計合同訂立后，尚未開始設(shè)計工作，發(fā)包人因故解除合同( )。a、退還發(fā)包人已付的定金來源：學(xué)易網(wǎng)b、退還發(fā)包人已付的設(shè)計費(fèi)c、不退還發(fā)包人已付的定金d、不退還發(fā)包人已付的設(shè)計費(fèi)59、fidic土木工程施工合同條件規(guī)定，工程保險期限應(yīng)為( )。a、從投保之日到最終結(jié)算日b、從投保之日到工程竣工移交之日c、從現(xiàn)場開始工作到工程竣工移交之日d、從現(xiàn)場開始工

22、作到解除缺陷責(zé)任期結(jié)束60、在施工合同中，工期可以順延的根本原因在于（ ）。a、屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險b、屬于工程師應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險c、屬于發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險d、處于關(guān)鍵線路，影響總工期轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 61、a公司欠銀行貸款200萬元，現(xiàn)該公司將一部分資產(chǎn)分離出去，另成立b公司。對于公司分立后這筆債務(wù)的清償責(zé)任問題，存在以下意見，其中正確的是（）。a、應(yīng)當(dāng)由a公司承擔(dān)清償責(zé)任b、應(yīng)當(dāng)由b公司承擔(dān)清償責(zé)任c、應(yīng)當(dāng)由a公司和b公司承擔(dān)連帶責(zé)任d、a公司和b公司均不再承擔(dān)清償責(zé)任62、監(jiān)理單位出現(xiàn)失職行為，按照監(jiān)理合同規(guī)定，委托人可( )。a、發(fā)出中止合同通知，令監(jiān)理合同即行停止b、發(fā)出未履行義務(wù)通知后在第

23、21天單方終止合同c、發(fā)出未履行義務(wù)通知后21天內(nèi)未能得到滿意答復(fù)，進(jìn)一步發(fā)出終止合同通知，在該終止合同通知發(fā)出后的第35天，監(jiān)理合同即行終止d、首先發(fā)出未履行義務(wù)通知，21天內(nèi)未能得到滿意答復(fù)后，在第一個通知發(fā)出35天內(nèi)發(fā)出終止合同通知，監(jiān)理合同即行終止63、工程項(xiàng)目不允許采取的招標(biāo)方式是( )a、公開招標(biāo)來源：學(xué)易網(wǎng)b、邀請招標(biāo)c、議標(biāo)d、競爭性招標(biāo)64、施工合同訂立后，發(fā)包人有確切證據(jù)證明承包人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，而拒絕支付預(yù)付款，這是發(fā)包人行使( )。a、同時履行抗辯權(quán)b、異時履行抗辯權(quán)c、后履行抗辯權(quán)d、不安抗辯權(quán)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 65、關(guān)于工程量計量，正確的處理方法是( )。a、工程師接到

24、承包人的報告后，應(yīng)按工程量清單的量作為計量的工程量b、工程師接到承包人的報告后，應(yīng)通知承包人共同計量c、若工程師未通知承包人參加的單方計量的結(jié)果也有效d、承包人實(shí)際完成的(包括漲線部分)所有工程量均應(yīng)在計量的范圍內(nèi)66、監(jiān)理工程師進(jìn)行設(shè)計階段項(xiàng)目管理的依據(jù)是( )。a、委托監(jiān)理合同b、可行性研究報告c、工程設(shè)計合同d、設(shè)計招標(biāo)文件67、設(shè)計合同示范文本規(guī)定，發(fā)包人逾期支付設(shè)計費(fèi)( )以上時，設(shè)計人可暫停下階段工作，并通知發(fā)包人。a、15天b、30天c、60天d、120天68、訂立合同過程中，( )是要約。a、招標(biāo)公告b、投標(biāo)書c、寄送的價目表d、招股說明書69、招標(biāo)人在中標(biāo)通知書中寫明的中標(biāo)合

25、同價應(yīng)是( )。a、初步設(shè)計編制的概算價b、施工圖設(shè)計編制的預(yù)算價c、投標(biāo)書中標(biāo)明的報價d、評標(biāo)委員會算出的評標(biāo)價70、工程師對索賠處理的決定（ ）。a、是終局性的，具有強(qiáng)制約束力b、不是終局性的，不具有強(qiáng)制約束力c、是終局性的，不具有強(qiáng)制約束力d、不是終局性的，具有強(qiáng)制約束力轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 71、設(shè)計合同履行過程中，( )屬于設(shè)計人的責(zé)任。a、確定設(shè)計參數(shù)取值來源：學(xué)易網(wǎng)b、組織對設(shè)計成果鑒定c、辦理文件的審批手續(xù)d、為現(xiàn)場的設(shè)計人員提供工作條件72、按照建設(shè)工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)過程中( )不違反監(jiān)理人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德。a、向其他人泄露委托人申明的秘密b、從承包方獲取提前工期獎金

26、c、幫助承包人完善施工組織設(shè)計d、鼓動承包人就發(fā)包人的違約行為索賠73、工程建設(shè)施工由于設(shè)計方面的原因造成質(zhì)量缺陷，由施工單位負(fù)責(zé)維修，其費(fèi)用( )。a、由施工單位直接向設(shè)計單位索賠b、由設(shè)計單位全額承擔(dān)c、由建設(shè)單位全額承擔(dān)d、通過建設(shè)單位向設(shè)計單位索賠，不足部分由建設(shè)單位負(fù)責(zé)74、承包商對工程師變更工程的估價不滿意，將此爭議提交爭端裁決委員會。爭端裁決委員會作出處理決定后，承包商對結(jié)果仍不滿意。按照施工合同條件的規(guī)定，承包商( )。a、必須接受裁決委員會的決定b、可以將爭議提交業(yè)主做決定c、可以提交仲裁機(jī)構(gòu)做決定d、可以再次提交工程師做決定75、在fidic合同條件中，( )屬于承包商應(yīng)承

27、擔(dān)的風(fēng)險。a、施工遇到圖紙上未標(biāo)明的地下構(gòu)筑物b、社會動亂導(dǎo)致施工暫停c、專用條款內(nèi)約定為固定匯率，合同履行過程中匯率的變化d、施工過程中當(dāng)?shù)囟愘M(fèi)的增長轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 76、工程師指示對已隱蔽的工程進(jìn)行重新檢驗(yàn)，雖然該工程某部位隱蔽前得到工程師認(rèn)可，但重新檢驗(yàn)證明質(zhì)量未達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)。則發(fā)生的費(fèi)用和延誤的工期應(yīng)( )。a、全部由業(yè)主承擔(dān)b、全部由承包人承擔(dān)c、給承包人工期順延d、給承包人費(fèi)用補(bǔ)償77、工程建設(shè)中甲施工企業(yè)的乙項(xiàng)目經(jīng)理在行使職權(quán)時產(chǎn)生的法律后果應(yīng)當(dāng)由( )承擔(dān)。a、乙項(xiàng)目經(jīng)理b、甲施工企業(yè)c、建設(shè)單位d、具體施工人員78、設(shè)備安裝完畢進(jìn)行試車檢驗(yàn)的結(jié)果表明，由于工程設(shè)計原因未能滿足驗(yàn)收

28、要求。承包人依據(jù)工程師的指示按照修改后的設(shè)計將設(shè)備拆除、修正施工并重新安裝。按照合同責(zé)任應(yīng)( )。a、追加合同價款但工期不予順延b、由承包人承擔(dān)費(fèi)用和工期的損失c、追加合同價款并相應(yīng)順延合同工期d、工期相應(yīng)順延但不補(bǔ)償承包人的費(fèi)用79、施工的竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)由( )負(fù)責(zé)組織。a、發(fā)包人b、工程師c、承包人d、監(jiān)理單位80、爭端裁決委員會的酬金由（ ）負(fù)擔(dān)。a、承包商b、業(yè)主與承包商c、業(yè)主d、指定分包商81、下列又稱為不安抗辯權(quán)的是（ ）。a、同時履行抗辯權(quán)b、先履行抗辯權(quán)c、后履行抗辯權(quán)d、不履行抗辯權(quán)轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 82、設(shè)計開工的標(biāo)志是（ ）。a、合同簽字蓋章b、合同規(guī)定開工期限c、簽字后第三天

29、d、收到定金83、施工期間發(fā)生設(shè)計變更，變更部分超出了原設(shè)計人資質(zhì)范圍，發(fā)包人征得原設(shè)計人同意后，可以委托其他設(shè)計人完成設(shè)計變更。設(shè)計變更文件應(yīng)由( )負(fù)責(zé)。a、發(fā)包人b、其他設(shè)計人c、原設(shè)計人d、監(jiān)理工程師84、發(fā)包人負(fù)責(zé)采購的一批鋼窗，運(yùn)到工地與承包人共同清點(diǎn)驗(yàn)收后存入承包人倉庫。鋼窗安裝完畢，工程師檢查發(fā)現(xiàn)由于鋼窗質(zhì)量原因出現(xiàn)較大變形，要求承包人拆除，則此質(zhì)量事故( )。a、所需費(fèi)用和延誤工期由承包人負(fù)責(zé)b、所需費(fèi)用和延誤工期由發(fā)包人負(fù)責(zé)c、所需費(fèi)用給予補(bǔ)償，延誤工期由承包人負(fù)責(zé)d、延誤工期應(yīng)予順延，費(fèi)用由承包人承擔(dān)85、招標(biāo)人沒有明確地將定標(biāo)的權(quán)利授予評標(biāo)委員會時，應(yīng)由( )決定中標(biāo)人

30、。a、招標(biāo)人b、評標(biāo)委員會c、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)d、建設(shè)行政主管部門86、專用條件是對通用條件的（ ）。a、補(bǔ)充b、修改c、補(bǔ)充和修改d、解釋說明87、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，委托人的責(zé)任不包括( )。a、委托人選定的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)試驗(yàn)數(shù)據(jù)錯誤b、因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失c、委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立d、監(jiān)理人的過失導(dǎo)致合同終止轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 88、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的、在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的（ ）關(guān)系。a、債權(quán)與債務(wù)b、代理與被代理c、法人與自然人d、權(quán)利與義務(wù)89、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在212程建設(shè)監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預(yù)定的全部

31、監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責(zé)任期應(yīng)理解為( )。來源：學(xué)易網(wǎng)a、合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實(shí)行到完成時間b、從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止c、從合同簽字之日起至實(shí)際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止d、從實(shí)際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實(shí)際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止90、當(dāng)合同履行過程中發(fā)現(xiàn)，對給付貨幣地點(diǎn)，合同中沒有明確約定，事后雙方又未能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，依據(jù)合同法，應(yīng)在( )履行。a、支付貨幣一方所在地b、接受貨幣一方所在地c、貨幣存放地d、貨幣使用地91、當(dāng)事人以土地使用權(quán)抵押的，抵押合同自( )之日起生效。a、簽訂b、登記c、履行d、主合同生效92、合同擔(dān)保方式中，既可以用當(dāng)事人自己的財產(chǎn)又可以用第三人的

32、財產(chǎn)作擔(dān)保的方式是( )。a、保證b、定金c、留置d、質(zhì)押轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 93、發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人在規(guī)定時間（ ）天后向發(fā)包人發(fā)出預(yù)付通知。a、5b、7c、14d、2894、某施工合同經(jīng)法院確認(rèn)無效后，應(yīng)認(rèn)為該合同從( )日起無效。a、訂立施工合同b、開始施工c、確認(rèn)無效d、下達(dá)停工令95、承包商施工中遇到圖紙未標(biāo)明的地下障礙物導(dǎo)致施工成本增加，為此提出13萬元的索賠要求。工程師與承包商協(xié)商并進(jìn)行施工效率對比后，確認(rèn)承包商成本的增加額應(yīng)為10萬元。前期施工中曾遇到過好于合同中說明的條件，承包商在那個部位的施工成本比工程量清單中的該項(xiàng)報價節(jié)約了2萬元。工程師就此項(xiàng)索賠應(yīng)批準(zhǔn)的補(bǔ)償額應(yīng)為(

33、 )萬元。a、8來源：學(xué)易網(wǎng)b、10c、11d、1396、根據(jù)合同法的規(guī)定，既具有對合同未違約方給予補(bǔ)償，又具有對違約方實(shí)行制裁雙重性質(zhì)的是( )。a、罰金b、賠償金c、利息d、違約金97、某小型工程的承發(fā)包雙方?jīng)]有訂立書面施工合同。在施工任務(wù)完成后，由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當(dāng)認(rèn)定( )。a、合同事實(shí)成立b、合同不成立c、口頭協(xié)議無效d、口頭協(xié)議有效轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 98、某工程監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)，招標(biāo)投標(biāo)過程中形成下列文件中的( )屬于要約。a、招標(biāo)公告b、招標(biāo)文件c、投標(biāo)文件d、補(bǔ)遺通知99、施工過程中，由于甲承包商的分包商施工延誤，導(dǎo)致乙承包商不能按進(jìn)度計劃施工，造成費(fèi)用增加和工期

34、延誤，乙承包商應(yīng)向( )提出索賠意向通知。a、發(fā)包人來源：學(xué)易網(wǎng)b、工程師c、甲承包商d、甲承包商的分包商100、在投標(biāo)文件的報價單中，如果出現(xiàn)總價金額和分項(xiàng)單價與工程量乘積之和的金額不一致時，應(yīng)當(dāng)( )。a、以總價金額為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會直接修正即可b、以總價金額為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會修正后請?jiān)摌?biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn)c、以分項(xiàng)單價與工程量乘積之和為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會直接修正即可d、以分項(xiàng)單價與工程量乘積之和為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會修正后請?jiān)摌?biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn) 三、多項(xiàng)選擇題1、在停工損失中的審核索賠的說法正確的是（ ）。a、以計日工費(fèi)計算b、以機(jī)械臺班費(fèi)計算c、按設(shè)備折舊費(fèi)計算d、按設(shè)備租

35、賃費(fèi)計算e、以人工單價為準(zhǔn)2、采用評標(biāo)價法評標(biāo)時，應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括( )。a、以評標(biāo)價最低的標(biāo)書為最優(yōu)b、以投標(biāo)報價最低的標(biāo)書為最優(yōu)c、技術(shù)建議帶來的實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益，按預(yù)定的方法折算后，增加投標(biāo)價d、中標(biāo)后按投標(biāo)價格簽訂合同價e、中標(biāo)后按評標(biāo)價格簽訂合同價轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 3、材料采購合同履行過程中，交貨數(shù)量與實(shí)際收到數(shù)量不符，其原因可能是( )。a、供貨方的責(zé)任b、運(yùn)輸部門責(zé)任c、運(yùn)輸過程的合理損耗d、數(shù)量驗(yàn)收方法e、使用保管不善4、工程建設(shè)監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，建設(shè)監(jiān)理單位服務(wù)的內(nèi)容包括( )。a、正常的監(jiān)理工作b、附屬工作c、附加工作d、額外工作e、業(yè)主要求的工作5、工程師對不可抗力風(fēng)險的識別

36、和防范內(nèi)容有（ ）。a、識別可能發(fā)生不可抗力的因素b、督促當(dāng)事人轉(zhuǎn)移不可抗力風(fēng)險c、督促承包人采取有效防范措d、審核不可抗力對承包商造成的損失e、發(fā)生不可抗力采取的有效手段6、委托監(jiān)理合同終止的條件包括( )。a、監(jiān)理人向委托人辦理完竣工驗(yàn)收手續(xù)b、承包人和委托人已簽訂工程保修書c、監(jiān)理人收到監(jiān)理酬金尾款d、委托人給承包人結(jié)算工程款e、委托人向承包人退還履約保證金7、代理人在授權(quán)范圍內(nèi)是否獨(dú)立地向第三人進(jìn)行意思表示，是代理與( )相區(qū)別之處。a、行紀(jì)來源：學(xué)易網(wǎng)b、介紹c、傳達(dá)d、居間e、監(jiān)理轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 8、證明合同的真實(shí)性、合法性的機(jī)關(guān)是( )a、人民法院b、仲裁機(jī)構(gòu)c、公證機(jī)關(guān)d、工商行政

37、管理部門9、有資格代理招標(biāo)的機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足的條件包括( )a、必須是法人組織b、不得與行政機(jī)關(guān)有隸屬關(guān)系c、有從事招標(biāo)代理義務(wù)的場所d、有編制招標(biāo)文件的能力e、有自己的評標(biāo)專家?guī)?0、fidic條件中的“費(fèi)用”，包括( )a、管理費(fèi)b、利潤c、利息d、合理分?jǐn)偟钠渌M(fèi)用11、正常監(jiān)理工作的酬金，由( )構(gòu)成。a、直接成本b、間接成本c、利潤和稅金d、監(jiān)理人員工資e、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)12、依照擔(dān)保法，( )不能作為施工合同的保證人。a、建筑協(xié)會b、擔(dān)保公司c、建筑大學(xué)d、施工企業(yè)e、建設(shè)銀行13、索賠按目的劃分包括( )。a、綜合索賠來源：學(xué)易網(wǎng)b、單項(xiàng)索賠c、工期索賠d、合同內(nèi)索賠e、費(fèi)用索賠14、下列

38、屬于采購方違約責(zé)任的情況有（ ）。a、拒絕提前提貨b、中途退貨c、不按期自提產(chǎn)品d、拒絕接收有質(zhì)量問題的材料e、逾期付款轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 15、屬于以下情況之一者，資格預(yù)審申請文件無效( )a、未按期送達(dá)的資格預(yù)審申請文件b、未經(jīng)法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字c、未加蓋投標(biāo)人印章的資格預(yù)審申請文件d、內(nèi)容虛假的資格預(yù)審申請文件16、根據(jù)fidic施工合同條件規(guī)定，應(yīng)由工程師簽發(fā)( )。a、期中付款證書b、最終報表c、竣工結(jié)算證書d、結(jié)清單e、最終支付證書17、按索賠目的分類，索賠可分為（ ）。a、工期索賠b、費(fèi)用索賠c、工程加速索賠d、合同被迫終止的索賠e、工程變更索賠18、下列可以導(dǎo)致委托代理關(guān)系

39、終止的是（ ）。a、被代理人取得或恢復(fù)民事行為能力b、代理期限屆滿或代理事項(xiàng)完成c、被代理人取消委托或代理人辭去委托d、代理人死亡或代理人喪失民事行為能力e、作為代理人或被代理人的法人終止19、經(jīng)濟(jì)合同的擔(dān)保形式主要有( )a、定金b、保證金c、抵押d、留置權(quán)e、保險f、預(yù)付款20、評標(biāo)的條件是( )a、投標(biāo)單位技術(shù)力量強(qiáng)b、標(biāo)價合理、工期適當(dāng)c、有較好的信譽(yù)d、有保證質(zhì)量和安全措施、有保修期內(nèi)進(jìn)行保修的措施e、主要工種有施工方案、大型工程有施工組織設(shè)計，且先進(jìn)合理、切實(shí)可行f、愿意讓利轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 21、監(jiān)理單位的義務(wù)包括( )。a、選擇承擔(dān)工程項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施單位b、與承包商簽訂施工合同c、公

40、正地維護(hù)有關(guān)各方的合法權(quán)益d、不得泄露與本工程有關(guān)的保密資料e、不得參與可能與業(yè)主利益相沖突的承包商組織的活動22、合同無效的法律后果有（ ）。a、返還財產(chǎn)b、賠償損失c、追繳財產(chǎn)收歸國有d、折價處理e、追究刑事責(zé)任23、屬于招標(biāo)文件主要內(nèi)容的是( )a、設(shè)計文件b、工程量清單c、施工方案d、投標(biāo)書的編制要求e、選用的主要施工機(jī)械24、按索賠的合同依據(jù)進(jìn)行分類，索賠可以分為( )。來源：學(xué)易網(wǎng)a、工程加速索賠b、工程變更索賠c、合同中明示的索賠d、合同中默示的索賠e、合同外的索賠25、勘察合同示范文本(一)適用于為設(shè)計提供勘察工作的委托任務(wù)，包括（ ）。a、巖土工程勘察b、水文地質(zhì)勘察c、變更

41、及工程費(fèi)的調(diào)整d、材料設(shè)備的供應(yīng)e、工程測量轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 26、材料采購合同履行過程中，交貨數(shù)量與實(shí)際收到數(shù)量不符，其原因可能是( )。a、供貨方的責(zé)任b、運(yùn)輸部門責(zé)任c、運(yùn)輸過程的合理損耗d、數(shù)量驗(yàn)收方法e、使用保管不善27、要約邀請的主要形式有( )a、商品價目表b、招標(biāo)公告c、投標(biāo)書d、廣告28、施工合同(示范文本)規(guī)定，( )屬于發(fā)包人的工作。a、使施工現(xiàn)場具備施工條件b、提供施工現(xiàn)場的工程地質(zhì)資料c、提供施工進(jìn)度計劃d、提供工程師辦公用房e、開通施工現(xiàn)場與城鄉(xiāng)公共道路的通道29、合同法規(guī)定的合同履行原則包括( )。a、全面履行原則b、實(shí)際履行原則c、適當(dāng)履行原則d、需要履行原則e、誠實(shí)

42、信用原則30、建設(shè)工程物資采購合同的當(dāng)事人可以是( )。a、發(fā)包人b、承包人c、供貨人d、供應(yīng)商e、經(jīng)紀(jì)人31、有關(guān)變更的說法，正確的是（ ）。a、工程變更分為設(shè)計變更和其他變更兩類b、工程中常發(fā)生的變更是設(shè)計變更c(diǎn)、其他變更僅指工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更d、承包人不可要求設(shè)計變更e、只有發(fā)包人才能提出設(shè)計變更轉(zhuǎn)自學(xué)易網(wǎng) 32、合同法律關(guān)系包括（ ）。a、合同法律關(guān)系主體b、合同法律關(guān)系客體c、合同法律關(guān)系權(quán)利d、合同法律關(guān)系內(nèi)容e、合同法律關(guān)系義務(wù)33、建設(shè)工程施工合同文本由( )組成。a、協(xié)議書b、中標(biāo)通知書c、通用條款d、工程量清單專用條款34、工程師對索賠報告中要求順延工期的，審查時應(yīng)注意( )。a、分清工期拖延的責(zé)任b、延誤工作是否位于關(guān)鍵線路上c、工程師無權(quán)壓縮合同工期d、工期索賠計算的合理性和正確性e、共同延誤時各方的責(zé)任35、按照施工合同示范文本