工程簽證的管理及案例分析

1、工程簽證的管理及案例分析工程簽證的管理及案例分析 大綱大綱大大 綱綱一、簽證的概念及情況一、簽證的概念及情況二、施工過(guò)程中常見(jiàn)的簽證項(xiàng)目二、施工過(guò)程中常見(jiàn)的簽證項(xiàng)目三、現(xiàn)場(chǎng)簽證存在的主要問(wèn)題三、現(xiàn)場(chǎng)簽證存在的主要問(wèn)題四、如何有效完善和控制施工現(xiàn)場(chǎng)簽證四、如何有效完善和控制施工現(xiàn)場(chǎng)簽證五、工程簽證的案例分析五、工程簽證的案例分析 所謂簽證，是指施工企業(yè)和建設(shè)單位就施工圖紙確定所謂簽證，是指施工企業(yè)和建設(shè)單位就施工圖紙確定的工程內(nèi)容之外，就施工圖預(yù)算或預(yù)算定額取費(fèi)中未含的工程內(nèi)容之外，就施工圖預(yù)算或預(yù)算定額取費(fèi)中未含有而施工中又實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用、工期順延、賠償損失等有而施工中又實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用、工期順

2、延、賠償損失等所達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議。所達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議。 因建設(shè)工程工期長(zhǎng)、投資大，在合同簽訂時(shí)雙方無(wú)因建設(shè)工程工期長(zhǎng)、投資大，在合同簽訂時(shí)雙方無(wú)法預(yù)見(jiàn)所有的問(wèn)題，因此，簽證作為一種補(bǔ)充協(xié)議形式，法預(yù)見(jiàn)所有的問(wèn)題，因此，簽證作為一種補(bǔ)充協(xié)議形式，在施工合同履行過(guò)程中發(fā)揮著重要的作用。就施工企業(yè)在施工合同履行過(guò)程中發(fā)揮著重要的作用。就施工企業(yè)而言，而言，“低中標(biāo)、勤簽證、高索賠低中標(biāo)、勤簽證、高索賠”是企業(yè)獲得利潤(rùn)時(shí)是企業(yè)獲得利潤(rùn)時(shí)普遍采用的策略，而對(duì)于建設(shè)單位而言，工程簽證也往普遍采用的策略，而對(duì)于建設(shè)單位而言，工程簽證也往往導(dǎo)致預(yù)算超支、工期的延長(zhǎng)，有延遲交樓的風(fēng)險(xiǎn)。因往導(dǎo)致預(yù)算超支、工期的延長(zhǎng)，

3、有延遲交樓的風(fēng)險(xiǎn)。因此，目前建設(shè)單位對(duì)于簽證均采取嚴(yán)格管理的辦法，控此，目前建設(shè)單位對(duì)于簽證均采取嚴(yán)格管理的辦法，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。制投資風(fēng)險(xiǎn)。簽證的概念及情況簽證的概念及情況工程簽證的構(gòu)成要件工程簽證的構(gòu)成要件工程簽證的構(gòu)成要件工程簽證的構(gòu)成要件（1 1）簽證主體：合同雙方）簽證主體：合同雙方（2 2）簽證授權(quán)：有簽證權(quán)的人簽字方為有效。如甲方代表、監(jiān)理工）簽證授權(quán)：有簽證權(quán)的人簽字方為有效。如甲方代表、監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理等。程師、項(xiàng)目經(jīng)理等。（3 3）簽證內(nèi)容）簽證內(nèi)容: :必須涉及工期順延、費(fèi)用變化、工程量變化等內(nèi)容。必須涉及工期順延、費(fèi)用變化、工程量變化等內(nèi)容。（4 4）意思表示一致：表

4、述如下：雙方一致同意、發(fā)包人同意、發(fā)包）意思表示一致：表述如下：雙方一致同意、發(fā)包人同意、發(fā)包人批準(zhǔn)。如果簽字為：人批準(zhǔn)。如果簽字為：“情況屬實(shí)情況屬實(shí)”，有歧義，應(yīng)避免。，有歧義，應(yīng)避免。工程簽證的分類工程簽證的分類從結(jié)算結(jié)果上分：一種是已經(jīng)發(fā)生或履行完畢事項(xiàng)的簽證：如：土從結(jié)算結(jié)果上分：一種是已經(jīng)發(fā)生或履行完畢事項(xiàng)的簽證：如：土方外運(yùn)量的簽證，可以直接作為結(jié)算依據(jù)。第二種是準(zhǔn)備發(fā)生或未方外運(yùn)量的簽證，可以直接作為結(jié)算依據(jù)。第二種是準(zhǔn)備發(fā)生或未履行完畢事項(xiàng)的簽證，如：設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單（履行完畢事項(xiàng)的簽證，如：設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單（4 4層樓改為層樓改為5 5層樓），層樓），必須與履行資料結(jié)合才能作為

5、結(jié)算依據(jù)。必須與履行資料結(jié)合才能作為結(jié)算依據(jù)。從目的上分：工期簽證：避免工期罰款的簽證；費(fèi)用簽證：追加工從目的上分：工期簽證：避免工期罰款的簽證；費(fèi)用簽證：追加工程價(jià)款的簽證；工期程價(jià)款的簽證；工期+ +費(fèi)用簽證：兩者兼而有之。費(fèi)用簽證：兩者兼而有之。從表現(xiàn)形式上分：簽證單（從表現(xiàn)形式上分：簽證單（發(fā)包人比較反感發(fā)包人比較反感）、工作聯(lián)系單、工程）、工作聯(lián)系單、工程聯(lián)系單、工程聯(lián)系單備忘錄。聯(lián)系單、工程聯(lián)系單備忘錄。從價(jià)款是否明確角度又可分為：工程量簽證，比如樁基工程量簽證；從價(jià)款是否明確角度又可分為：工程量簽證，比如樁基工程量簽證；價(jià)款（費(fèi)用）簽證，比如人工費(fèi)簽證。價(jià)款（費(fèi)用）簽證，比如人工

6、費(fèi)簽證。工程簽證與工期索賠的區(qū)分工程簽證與工期索賠的區(qū)分工程索賠時(shí)工程承包合同履行過(guò)程中，對(duì)于并非自己的過(guò)錯(cuò)，而是應(yīng)由對(duì)方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實(shí)工程索賠時(shí)工程承包合同履行過(guò)程中，對(duì)于并非自己的過(guò)錯(cuò)，而是應(yīng)由對(duì)方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實(shí)際損失，在簽證辦理不成的情況下，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償或工期順延的要求。際損失，在簽證辦理不成的情況下，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償或工期順延的要求。2 2、法律行為特征不同、法律行為特征不同 工程簽證具有雙方法律行為的特征。工程簽證具有雙方法律行為的特征。 工程索賠具有單方法律行為的特征，是單方主張權(quán)利的方式，在合同履行過(guò)程中，一旦出現(xiàn)一方未工程索賠具有單方法律行為的特征，是單

7、方主張權(quán)利的方式，在合同履行過(guò)程中，一旦出現(xiàn)一方未能按合同約定支付費(fèi)用、完成一定工作或賠償損失時(shí)，另一方則需要通過(guò)工程索賠來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的權(quán)利。能按合同約定支付費(fèi)用、完成一定工作或賠償損失時(shí)，另一方則需要通過(guò)工程索賠來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的權(quán)利。3 3、利益的確定如否不同、利益的確定如否不同 簽證的利益是已經(jīng)確定的，是工程結(jié)算的依據(jù)之一。簽證的利益是已經(jīng)確定的，是工程結(jié)算的依據(jù)之一。 工程索賠的利益是尚待確定的。工程索賠是單方的意愿和要求，索賠所涉及的賠償款未經(jīng)認(rèn)可不能工程索賠的利益是尚待確定的。工程索賠是單方的意愿和要求，索賠所涉及的賠償款未經(jīng)認(rèn)可不能直接作為對(duì)方付款的依據(jù)。直接作為對(duì)方付款的依據(jù)。4 4、

8、依據(jù)的證據(jù)不同、依據(jù)的證據(jù)不同 工程簽證是合同雙方予以確認(rèn)并達(dá)成一致意見(jiàn)，因此不需要工程簽證是合同雙方予以確認(rèn)并達(dá)成一致意見(jiàn)，因此不需要1 1、概念：、概念： 工程簽證是施工過(guò)程中因施工程簽證是施工過(guò)程中因施工過(guò)程與合同約定發(fā)生了新的變化，承發(fā)包雙方在施工過(guò)程中按合同約定對(duì)支付各種費(fèi)用、順延工期、工過(guò)程與合同約定發(fā)生了新的變化，承發(fā)包雙方在施工過(guò)程中按合同約定對(duì)支付各種費(fèi)用、順延工期、賠償損失所達(dá)成的雙方意思表示一致的補(bǔ)充協(xié)議。賠償損失所達(dá)成的雙方意思表示一致的補(bǔ)充協(xié)議。依賴其他的證據(jù)。依賴其他的證據(jù)。 工程索賠在未能得到確認(rèn)前必須依賴于證據(jù)。工程索賠提出的意見(jiàn)是雙方對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的情況工程

9、索賠在未能得到確認(rèn)前必須依賴于證據(jù)。工程索賠提出的意見(jiàn)是雙方對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的情況變化、責(zé)任承擔(dān)以及涉及費(fèi)用增減的數(shù)量持有不同認(rèn)識(shí)，一方對(duì)另一方提出的簽證要求持有異議。變化、責(zé)任承擔(dān)以及涉及費(fèi)用增減的數(shù)量持有不同認(rèn)識(shí)，一方對(duì)另一方提出的簽證要求持有異議。施工過(guò)程中常見(jiàn)簽證項(xiàng)目簽證項(xiàng)目類別分表簽證項(xiàng)目類別分表由以上圖表可知：設(shè)計(jì)變更是引起經(jīng)濟(jì)簽證最大的源頭由以上圖表可知：設(shè)計(jì)變更是引起經(jīng)濟(jì)簽證最大的源頭應(yīng)當(dāng)簽證的常見(jiàn)情形從簽證目的出發(fā)，合同履行之中所有發(fā)生工期延誤、價(jià)款調(diào)整或損失發(fā)生的事實(shí)均應(yīng)當(dāng)簽證，主要包括但不限從簽證目的出發(fā)，合同履行之中所有發(fā)生工期延誤、價(jià)款調(diào)整或損失發(fā)生的事實(shí)均應(yīng)當(dāng)簽證，

10、主要包括但不限于以下情形：于以下情形： （1 1）開(kāi)工延期的簽證。發(fā)包人提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、施工圖紙、技術(shù)資料遲延導(dǎo)致開(kāi)工延期，承）開(kāi)工延期的簽證。發(fā)包人提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、施工圖紙、技術(shù)資料遲延導(dǎo)致開(kāi)工延期，承包人應(yīng)當(dāng)及時(shí)提請(qǐng)簽證。包人應(yīng)當(dāng)及時(shí)提請(qǐng)簽證。 （2 2）工期延誤的簽證。造成工期延誤的事實(shí)包括：發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開(kāi)工條件；未能）工期延誤的簽證。造成工期延誤的事實(shí)包括：發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開(kāi)工條件；未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行；工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，

11、致使施工不能正常進(jìn)行；工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；設(shè)計(jì)變更和工程量增加；一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)致使施工不能正常進(jìn)行；設(shè)計(jì)變更和工程量增加；一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8 8小時(shí)；不可抗力；專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。小時(shí)；不可抗力；專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。 （3 3）價(jià)款調(diào)整的簽證?？蓪?dǎo)致工程價(jià)款增加的情形包括工程量增加、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高、工程設(shè)計(jì)變更、施工條）價(jià)款調(diào)整的簽證?？蓪?dǎo)致工程價(jià)款增加的情形包括工程量增加、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高、工程設(shè)計(jì)變更、施工條件變更、固定價(jià)可調(diào)條件成就

12、等。件變更、固定價(jià)可調(diào)條件成就等。 （4 4）窩工停工損失的簽證。包括發(fā)包人未及時(shí)檢查隱蔽工程；因發(fā)包人原因停建、緩建和返工；發(fā)包人未提）窩工停工損失的簽證。包括發(fā)包人未及時(shí)檢查隱蔽工程；因發(fā)包人原因停建、緩建和返工；發(fā)包人未提供施工協(xié)助；工程師指令錯(cuò)誤或遲延等造成窩工停工的情形。供施工協(xié)助；工程師指令錯(cuò)誤或遲延等造成窩工停工的情形。 （5 5）工程量確認(rèn)的簽證。采工程量清單報(bào)價(jià)的，工程款是單價(jià)與工程量的乘積，故承包人應(yīng)當(dāng)按照專用條款）工程量確認(rèn)的簽證。采工程量清單報(bào)價(jià)的，工程款是單價(jià)與工程量的乘積，故承包人應(yīng)當(dāng)按照專用條款約定每月向工程師提交已完成的工程量報(bào)告。確認(rèn)工程量意味著確認(rèn)價(jià)款，對(duì)結(jié)

13、算價(jià)款和解決爭(zhēng)議無(wú)不有益。約定每月向工程師提交已完成的工程量報(bào)告。確認(rèn)工程量意味著確認(rèn)價(jià)款，對(duì)結(jié)算價(jià)款和解決爭(zhēng)議無(wú)不有益。 現(xiàn)場(chǎng)簽證存在的主要問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)簽證存在的主要問(wèn)題 項(xiàng)目上工作人員直接在對(duì)方簽證單的報(bào)價(jià)上涂改對(duì)方的報(bào)價(jià)項(xiàng)目上工作人員直接在對(duì)方簽證單的報(bào)價(jià)上涂改對(duì)方的報(bào)價(jià)； 施工方在施工過(guò)程中報(bào)送給發(fā)包方簽證單，簽證單列明具體的簽證項(xiàng)目?jī)r(jià)格、數(shù)量并加蓋公章，項(xiàng)目工作人員直接在簽證單上對(duì)價(jià)格進(jìn)行涂改，如雙方在結(jié)算過(guò)程中雙方有爭(zhēng)議，應(yīng)以那個(gè)價(jià)格為準(zhǔn)？ 建設(shè)單位施工現(xiàn)場(chǎng)代表不熟悉招標(biāo)文件和施工合同，對(duì)承包范圍缺乏了解；建設(shè)單位施工現(xiàn)場(chǎng)代表不熟悉招標(biāo)文件和施工合同，對(duì)承包范圍缺乏了解； 有些工作內(nèi)容

14、明明是包干范圍內(nèi)的工作內(nèi)容，施工單位遞上簽證單，簽證人員已看該工程量確實(shí)發(fā)生了，在不核對(duì)原承包范圍的情況下就簽字確認(rèn)。 對(duì)設(shè)計(jì)缺乏有效的約束；對(duì)設(shè)計(jì)缺乏有效的約束； 有些圖紙節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)不夠詳細(xì)，做法說(shuō)明不夠全面，設(shè)計(jì)過(guò)于粗糙，局部用料計(jì)算不合理，存在大量先施工，后出聯(lián)系單現(xiàn)象，資料中反映設(shè)計(jì)人員僅作簽字，無(wú)相關(guān)意見(jiàn)。另外，設(shè)計(jì)過(guò)分考慮了建筑物整體外觀形式的美觀，未考慮整個(gè)工程的造價(jià)情況，因此給簽證工作帶來(lái)很大的麻煩。 現(xiàn)場(chǎng)簽證存在的主要問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)簽證存在的主要問(wèn)題簽證日期與實(shí)際不符；簽證日期與實(shí)際不符； 有的施工現(xiàn)場(chǎng)代表存在當(dāng)時(shí)不辦理，口頭答應(yīng)，事后回憶補(bǔ)辦，甚至在審計(jì)過(guò)程中還在辦簽證手續(xù)。這樣只

15、能導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的具體情況回憶不清，補(bǔ)辦的簽證與實(shí)際發(fā)生的條件不符，數(shù)據(jù)不清，待結(jié)算或?qū)徲?jì)過(guò)程中雙方代表互相扯皮，導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議產(chǎn)生。簽證手續(xù)不規(guī)范；簽證手續(xù)不規(guī)范； 有的工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)簽證的雙方代表授權(quán)不明，或經(jīng)常不是雙方法人授權(quán)的，或超出授權(quán)范圍簽證，與合同示范文本規(guī)定的只有業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表才有簽證不符，往往產(chǎn)生不合理簽證。還有一些項(xiàng)目簽證格式不統(tǒng)一，簽證樣式五花八門，經(jīng)常造成雙方對(duì)簽證的合法性及正式性產(chǎn)生爭(zhēng)議。離職工作人員倒簽簽證離職工作人員倒簽簽證； 實(shí)踐中，經(jīng)常發(fā)生項(xiàng)目工作人員離職后，簽施工過(guò)程中所發(fā)生的簽證單。如日后引發(fā)訴訟，公司想證明該工作人員其實(shí)是在離職后簽的簽證單，往往很難，往往通過(guò)筆跡鑒

16、定也無(wú)法鑒定出來(lái)。如何有效完善和控制施工現(xiàn)場(chǎng)簽證如何有效完善和控制施工現(xiàn)場(chǎng)簽證1、嚴(yán)格限制簽證權(quán)限。、嚴(yán)格限制簽證權(quán)限。 施工合同中應(yīng)對(duì)建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表的簽證權(quán)限予以限制。最好的控制方法為約定所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證必須經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師、業(yè)主代表三方共同簽字并經(jīng)建設(shè)單位蓋章確認(rèn)方為有效。2、明確簽證格式。、明確簽證格式。 簽證格式要盡可能做到詳細(xì)統(tǒng)一，現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)注明時(shí)間、地點(diǎn)、工程部位、事由、并附上計(jì)算簡(jiǎn)圖、標(biāo)明尺寸、注上原始數(shù)據(jù)，明確結(jié)算方式、結(jié)算單價(jià)。對(duì)于一些隱蔽工程或重大的現(xiàn)場(chǎng)變化，還應(yīng)及時(shí)拍照或錄像，以保存原始資料備查。凡不符合格式要求的簽證均屬無(wú)效簽證。3、明確簽證期限；、明確

17、簽證期限； 應(yīng)在施工合同中對(duì)簽證辦理的期限進(jìn)行明確約定，要求施工單位應(yīng)在簽證事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)（一般為7個(gè)工作日）報(bào)送簽證，逾期報(bào)送的視為放棄簽證權(quán)利，不要求增加費(fèi)用。4、明確簽證的范圍。、明確簽證的范圍。 施工合同中應(yīng)對(duì)施工包干范圍予以明確約定，防止本應(yīng)屬包干范圍內(nèi)的施工項(xiàng)目因約定不明而重復(fù)簽證。同時(shí)，辦理現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員必須認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件及投標(biāo)文件，并簽字確認(rèn)已知曉。明確招投標(biāo)范圍，凡合同、定額及有關(guān)文件中已有規(guī)定的項(xiàng)目，切勿盲目簽證。5、注意一些簽證項(xiàng)目產(chǎn)生的廢料回收。、注意一些簽證項(xiàng)目產(chǎn)生的廢料回收。 因現(xiàn)場(chǎng)簽證中許多是障礙物拆除和措施性工程，所以，凡是拆除和措施工程中發(fā)生的材料和設(shè)備可

18、以回收的，應(yīng)簽明由建設(shè)單位回收或折價(jià)歸施工單位。6、注意簽證原件的保留、注意簽證原件的保留 簽證要一式數(shù)份，各方至少保存1份原件，避免自行修改，為結(jié)算時(shí)提供真實(shí)可靠的憑據(jù)。7、簽證單進(jìn)行編號(hào)、登記簽證單進(jìn)行編號(hào)、登記 綜上，建設(shè)單位控制工程造價(jià)，必須全過(guò)程進(jìn)行控制。從項(xiàng)目的決策開(kāi)始，設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算，每個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)步驟必須高度重視，以便使工程造價(jià)在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)中得到有效控制。如何有效完善和控制施工現(xiàn)場(chǎng)簽證如何有效完善和控制施工現(xiàn)場(chǎng)簽證案例分析：簽證的效力是否依賴于證據(jù)案例分析：簽證的效力是否依賴于證據(jù) ？簽證單一：鋼筋支撐簽證簽證單一：鋼筋支撐簽證 某大型廠房工程，施工過(guò)程中發(fā)包人、

19、承包人、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位四方確認(rèn)的技術(shù)核定單，即在廠房的設(shè)備基礎(chǔ)上層進(jìn)行鋼筋支撐，并明確了用量，爭(zhēng)議金額計(jì)1000萬(wàn)元。 但是，工程竣工后雙方進(jìn)入訴訟，法院對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行司法審價(jià)。發(fā)包人對(duì)這張核定單不予認(rèn)可，提出該部分鋼筋并沒(méi)有實(shí)際施工，理由有兩點(diǎn)：第一，按照該技術(shù)核定單的該型號(hào)的鋼筋用量超出了進(jìn)場(chǎng)的該型號(hào)的總數(shù)；第二，發(fā)包人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了破壞性試驗(yàn)，并且提交了公證后的現(xiàn)場(chǎng)照片。 承包人提出，所有用于工程的材料未必都有完備的進(jìn)場(chǎng)手續(xù)，就像進(jìn)場(chǎng)的鋼筋不一定全部用于工程一樣；其次，工程上量的爭(zhēng)議是一個(gè)精確的定量分析，而不是一個(gè)定性分析，被申請(qǐng)人的照片只是證明某個(gè)部位支撐偏少，而不能證明其他部位也偏少或

20、沒(méi)有施工，所以，現(xiàn)場(chǎng)照片不能作為定量分析的一個(gè)依據(jù)。 案例分析：簽證的效力是否依賴于案例分析：簽證的效力是否依賴于證據(jù)證據(jù) ？簽證單二：土方全部外運(yùn)簽證簽證單二：土方全部外運(yùn)簽證 某住宅工程，在地下部分施工過(guò)程中，由于發(fā)包人圖紙拖延、安排不當(dāng)?shù)仍?，?dǎo)致承包人工期嚴(yán)重拖延，承包人提出損失索賠。發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)代表提出，如果以損失索賠的形式公司程序上難以通過(guò)，所以改用其他簽證來(lái)彌補(bǔ)承包人損失，而采用的具體簽證是土方全部外運(yùn)簽證，因?yàn)?，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際上具備土方堆運(yùn)場(chǎng)地，土方也只是部分外運(yùn)，這部分差價(jià)就作為損失補(bǔ)償。 但是，這個(gè)工程竣工后也進(jìn)入訴訟，并進(jìn)入司法審價(jià)。發(fā)包人提供兩份證據(jù)證明該簽證失實(shí)：1.承包人與

21、土方外運(yùn)單位簽訂的結(jié)算協(xié)議，從外運(yùn)數(shù)量上證明土方只是部分外運(yùn)；2.現(xiàn)場(chǎng)攝像記錄，證明現(xiàn)場(chǎng)堆放大量土方，并沒(méi)有實(shí)際外運(yùn)。而承包人無(wú)法證明這張簽證實(shí)際上是為了補(bǔ)償工期損失。 上述兩個(gè)簽證單，共同的特點(diǎn)就是具備簽證單所有的形式要件！但與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符。 案例分析：簽證的效力是否依賴于案例分析：簽證的效力是否依賴于證據(jù)證據(jù) ？爭(zhēng)議：兩張簽證是否有效？爭(zhēng)議：兩張簽證是否有效？ 一種觀點(diǎn)認(rèn)為，上述兩張簽證有效，可以直接作為工程量認(rèn)定依據(jù)。因?yàn)楣こ毯炞C從性質(zhì)上講，是工程承發(fā)包雙方在施工過(guò)程中按合同約定對(duì)支付各種費(fèi)用、順延工期、賠償損失所達(dá)成的雙方意思表示一致的補(bǔ)充協(xié)議。 同時(shí)，根據(jù)最高院關(guān)于審理建設(shè)工程施

22、工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第十九條也規(guī)定“當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議的，按照施工過(guò)程中形成的簽證等書面文件確認(rèn)。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量?！?所以，無(wú)論從簽證性質(zhì)和司法解釋的規(guī)定看，互相書面確認(rèn)的簽證即成為工程結(jié)算或最終結(jié)算增減工程造價(jià)的憑據(jù)，不依賴于證據(jù)。但是，這種觀點(diǎn)其實(shí)對(duì)司法解釋理解有誤：司法解釋第十九條實(shí)質(zhì)本意在于“實(shí)事求是”四個(gè)字，也就是說(shuō)，發(fā)包人同意施工，工程量實(shí)際發(fā)生的，沒(méi)有簽證也確認(rèn)。工程量實(shí)際沒(méi)有發(fā)生的，有簽證也不能作為工程量認(rèn)定依據(jù)。而不是說(shuō)，簽證可以直接作為工程量認(rèn)定的依據(jù)。 而上述兩張簽證發(fā)包人證明工程量實(shí)際沒(méi)有發(fā)生的，因此，不能作為工程量認(rèn)定依據(jù)。法院正是從這一原則出發(fā)，否認(rèn)了上述兩張簽證單效力。 案例分析：簽證的