推薦裝修合同十篇

1、推薦裝修合同十篇 裝修合同 篇1 根據(jù)中華人民共和國合同法及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。第一條 工程概況1.1 工程名稱： 。 1.2工程地點: 。 1.3工程內(nèi)容及做法(詳見:工程預算報價表、施工圖紙)。 1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。 (1)乙方包工、包料。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表、乙方提供裝飾裝修材料明細表);(3)乙方包工、甲方包料(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)。 1

2、.5 工程期限_ _歷天，開工日期_年 月 日,竣工日期_年_月_日(施工期以材料進場日第二天起計算)。1.6合同價款：本合同工程造價詳見工程預算報價表，施工過程中有增減項目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。第二條 施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列第_種方式提供：(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_元，由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。第三條 甲方義務3.1 開工前_天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或

3、將室內(nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。3.2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用3.3負責提供施工所需的水源、電源;3.4負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;3.5不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;3.7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。3.8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用

4、的自購材料。第四條 乙方義務4.1 指派 為乙方駐工地監(jiān)理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。4.2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;4.3嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;4.4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通; 4.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。第五條 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名

5、確認，同時調(diào)整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。第六條 材料的提供6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。第七條 工期延誤7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延; (1)工程量變化

6、和設計變更; (2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。第八條 工程款支付方式8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。第二次：木工進場，甲方支付乙

7、方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。第四次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即 元。8.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。8.3 工程款全部結(jié)清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據(jù)為準。8.4 本工程驗收合

8、格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月第九條 雙方責任和工期延誤處理9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：(1)不能提供水、電;(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);(3)不能按期提供自購材料、設備;(4)不能按期支付工程款影響正常施工的; (5)因甲方原因變更設計、增加施工項目; (6)同意工期順延的其他情況。 (7)逾期驗收或無故怠于驗收;(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。 9.2對以下原因造成工期延誤, 工期不順延：(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不

9、順延。 (3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責; (4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償; (5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責。(6)乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。9.4 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。9.5 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。9.6 甲方未按期支付工程款的

10、，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_元。9.7 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_元。第十條 關于設計和施工及驗收的約定10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復或協(xié)商解決。10.

11、4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結(jié)果，甲方應予以承認。10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。10.6雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。第十一條工程預算報價表、施工圖以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。第

12、十二條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由xx市裝飾協(xié)會調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第十三條 附則13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。13.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。13.3 本合同一式_貳_份，雙方各執(zhí)_壹_份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方:_ _(簽字) 乙方:東莞×××裝飾工程有限公司(蓋章)法定代理人: 法

13、定代理人:_委托代理人:_ 委托代理人:_地址： 地址：xx市××鎮(zhèn)×××路×××電話： 電話：×××××××甲方（業(yè)主）：_乙方（承包方）：_ 裝修合同 篇2 1、墻地磚：客廳、廚房、衛(wèi)生間大自然 12000元2、大理石：門檻、飄窗、衛(wèi)生間臺盆金線米黃、中國黑等 4800元3、地板： 房間、起居室 11200元4、坐便器： 箭牌 3000元5、龍頭：淋浴房、臺盆、水漕、洗衣機 6500元6、拖把頭(2個)及落水克萊頓 830元7、地漏、銅角閥：

14、天莎 1500元8、板材、線條：綠峰、柳桉等 8000元9、吊頂材料：佳樂彩 2600元10、門類：房門、移門德樂移門 7400元金斧柳桉工藝門、櫥板門等 2600元11、家具五金：合頁、吊輪、吊軌、門吸等品良、apk、信凱、安派克 580元12、油漆涂料：立邦、鴿牌 5300元油漆輔料 1200元13、開心脫排+煤氣灶 2240元14、奧普浴霸(2個) 1020元15、水管尊雅ppr熱熔管 2640元16、象牌水泥 2475元17、其他輔料：黃沙、釘子、膠水、麻花鉆等 3700元水暖五金等 1114元電工輔料 2400元|18、人工費 13000元19、設計費、管理費、稅金等： 4000元(

15、左右)|20、整體櫥柜米蘭(吉林森工露水河板、純亞克力臺面)17000元21、全套柏木家具：32200元22、開關插座朗能或西蒙50 2300元23、封陽臺(2個)、半封露臺 7200元24、雨蓬 1200元25、臺盆、臺盆柜、龍頭等 3000元26、主臥衣柜、床、床頭柜 3000元27、燈具 2500元28、窗簾 3000元總 計 ： 171499元裝修必須用的材料包括：一、客廳、臥室1.建材類：地磚、油漆、踢腳線、地板、涂料、石膏線2.燈具類：主燈、射燈、落地燈3.布藝類：窗簾4.五金類：窗簾滑軌、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、電視插座、空調(diào)插座二、廚房1.建材類：地磚、墻磚、吊頂

16、、櫥柜2.燈具類：主燈、射燈、櫥柜燈3.電器類：灶具、油煙機4.五金類：水槽、水槽龍頭、地漏、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、角閥三、衛(wèi)浴1.建材類：地磚、墻磚、吊頂2.燈具類：主燈、射燈3.電器類：換氣扇、浴霸4.潔具類：座便器、浴缸、淋浴屏5.五金類：手紙架、置物架、毛巾桿、浴巾架、肥皂架、衣帽鉤、浴缸龍頭、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、角閥、花灑、面盆用龍頭【房屋裝修合同注意事項】一、簽合同的時機：業(yè)主在與木工裝修公司簽訂合同前，應該是與木工裝修公司把相關問題都已談妥才能簽的。如果還沒想好，但是又想盡快進入施工階段而匆忙決定的話，就會給后期的施工帶來更多麻煩。所以，建議您，

17、在簽訂合同前，還是與木工裝修公司把有關設計、材料、價格、施工等商量清楚，在做決定，會比較穩(wěn)妥。前期累一點，后期就輕松點。二、木工裝修公司手續(xù)是否齊全：為了自己安心，你需要查看該木工裝修公司的營業(yè)執(zhí)照，確保你找的公司是一家合法經(jīng)營的公司，如果該公司是分支機構(gòu)，那你還需要對方出示法人委托書。另外，你還可以查看他們的資質(zhì)證明。三、合同文件是否齊全：木工裝修合同并不只是一份純合同書，還應該包含工程預算表、設計圖紙(原始圖紙和后期設計方案圖紙)、承諾書、施工項目的工藝說明、施工計劃和進度表，以及甲乙雙方材料采購單，還有工程驗收單等。這些文件的存在，是為了保證后期施工的有序進行，減少木工裝修拖延工期的現(xiàn)象

18、。四、合同的條款是否完善：合同條款是需要花點時間仔細閱讀的。有些業(yè)主因為看到條款太多，沒有耐心繼續(xù)看下去，就大概看一下，導致后期施工中出現(xiàn)問題又來怪裝修公司。木工裝修公司做的合同，條款雖多，并不代表你的權(quán)益就得到了維護，如果不仔細檢查，被坑的話就悔之晚矣。所以，在簽之前，還是有點耐心慢慢看下去比較好。檢查合同條款主要是看木工裝修的造價、施工流程、工期的安排、甲乙雙方的責任與義務(包含違約責任)、付款方式、質(zhì)量驗收標準等。五、確定合同份數(shù)并蓋章：合同一般都是正本一式兩份，委托方和承接方各一份，副本一式三份，木工裝修市場一份，施工隊一份，物業(yè)公司一份;如有委托家裝監(jiān)理進行監(jiān)督管理，需再加一份給監(jiān)理

19、公司參照。最后，記住加蓋公章。合同沒蓋章，就不具備法律效力，日后出現(xiàn)問題，就無法追究木工裝修公司的責任。 裝修合同 篇3 甲方：_乙方：_甲方將工程，發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，按照中華人民共和國合同法和中華人民共和國建筑法的有關規(guī)定，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。第一條工程名稱:_。第二條工程地點:_。第三條工程內(nèi)容、涂料品牌、色號1、工程內(nèi)容：_2、涂料品牌：_3、使用顏色號：_第四條 工程造價及結(jié)算方式1、本工程平涂面積約為_m2，單價為：_元/m2(此單價不含稅金、配合費)2、工程總造價約為：_，以現(xiàn)金結(jié)算，乙方包工包料，完工

20、后按實際完成工作量展開計算并結(jié)合簽證按實結(jié)算。3、工程竣工驗收合格后天內(nèi)，由乙方負責將工程造價結(jié)算書送交甲方審核辦理結(jié)算手續(xù)。第五條 合同工期甲方發(fā)出進場通知后，_天內(nèi)乙方必須安排工人進場施工，有效工期為_日歷天。在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：1、遇到不可抗拒的災害或事故(包括雨季停工)。2、甲方要求變更設計圖紙、工程內(nèi)容或增加項目。第六條 工程質(zhì)量等級1、甲方對工程質(zhì)量的要求;，在保質(zhì)期內(nèi)不脫皮，基本不褪色。2、由建設工程質(zhì)量監(jiān)督部門對本合同項目工程質(zhì)量進行評定，達到本款要求。3、雙方對工程質(zhì)量有爭議，提請建筑工程質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁。第七條 工程款支付乙方進場施工三日內(nèi)甲方支付乙

21、方30%工程款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的99%，預留1%保修金，保修期為_年，保修期滿十五天內(nèi)甲方一次性付清乙方。第八條 竣工驗收雙方對工程施工質(zhì)量按建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范jg73-91標準進行驗收。第九條 甲方、乙方責任范圍一、甲方責任1、甲方提供用水、用電和工人住宿的位置，甲方承擔由此費用。2、按第七條款支付乙方進度款。3、負責提供與施工相關的資料。4、甲方派為工地現(xiàn)場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度、現(xiàn)場簽證工作。5、負責組織工程的竣工驗收。二、乙方責

22、任1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質(zhì)量，按時完工并交付使用。2、乙方委派為工地現(xiàn)場代表，負責行使乙方的權(quán)利及義務。3、負責提供外墻涂料驗收資料，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。4、在施工期間做好現(xiàn)場防火、防盜及安全生產(chǎn)工作，工作中甲方不對乙方材料失竊負責，施工中若發(fā)生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應負責。5、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統(tǒng)一管理。6、做好文明施工、工完場清工作。第十條 違約責任及爭議解決辦法1、合同生效后如有色號更改應征得乙方同意，否則因為更改造成乙方定貨損失的，則要求更改方應按更改色彩油漆內(nèi)墻工程量造價的50%賠償乙方的經(jīng)濟損失。2、

23、乙方按合同規(guī)定的質(zhì)量標準進行施工，如屬乙方責任所發(fā)生施工質(zhì)量問題，乙方必須返工，由此產(chǎn)生的費用均由乙方承擔。3、合同履行過程中如果發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。如果無法達成協(xié)議，提交有關仲裁機構(gòu)或向法院起訴解決。第十一條 其他事項1、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。2、本合同壹式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程價款全部結(jié)清后自動失效。3、合同簽定地點：_甲方：(公章)_ 乙方：(公章)_法人委托代表：_ 法人委托代表：_電話：_ 電話：_地址：_ 地址：_年_月_日 裝修合同 篇4 發(fā)包方： (以下簡稱“甲方”)承包方： (以下簡稱“乙方”

24、)根據(jù)中華人民共和國合同法及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。第一條 工程概況1.1 工程名稱： 。1.2工程地點: 。1.3工程內(nèi)容及做法(詳見:工程預算報價表、施工圖紙)。1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。(1)乙方包工、包料。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表、乙方提供裝飾裝修材料明細表);(3)乙方包工、甲方包料(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)。1.5 工程期限_ _歷天，開工日期_年 月

25、 日,竣工日期_年_月_日(施工期以材料進場日第二天起計算)。1.6合同價款：本合同工程造價詳見工程預算報價表，施工過程中有增減項目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。第二條 施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列方式提供：)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_元，由甲方支付(此費用在工程價款內(nèi))。第三條 甲方義務3.1 開工前_天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。3.2負責協(xié)調(diào)施工所需的水源、電源;3.3負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;3.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線，應配合辦理相關手續(xù);3.

26、5參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督。3.6應按合同進度按時付款第四條 乙方義務4.1 指派 為房屋設計師和駐地監(jiān)理，應按甲方要求提供經(jīng)認可后的設計圖并負責本合同履行;按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。4.2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;4.3嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;4.4保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;4.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。第五條 工

27、程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時調(diào)整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。第六條 材料的提供由各方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由提供方負責。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由提供方負責。第七條 工期延誤7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延;(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。7.2 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。7.3 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因

28、造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。第八條 工程款支付方式8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。第二次： ，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。第三次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。8.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應在簽字

29、時向乙方結(jié)算工程尾款。8.3 工程款全部結(jié)清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據(jù)為準。8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月第九條雙方責任和工期延誤處理9.1對以下原因造成工期延誤, 工期不順延：(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責;(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責。(6)乙方原因，工程質(zhì)量

30、達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。9.2 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。9.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。9.4甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_元。9.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_元。第十條 關于設計和施工及驗收的約定10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)

31、。10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。第十一條工程預算報價表、施工圖以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解

32、決;協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第十三條 附則13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。13.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。13.3 本合同一式_貳_份，雙方各執(zhí)_壹_份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方(業(yè)主)蓋章： 乙方(蓋章)：住所地址： 企業(yè)地址：工作單位： 法定代表人(簽字)：委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：電話： 電話：年 月 日 裝修合同 篇5 發(fā)包方： (以下簡稱甲方)承包方：

33、(以下簡稱乙方)一、協(xié)議內(nèi)容： 甲方委托乙方對甲方需裝修的店內(nèi)裝飾進行設計及施工。二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案即由其提供的設計資料進行施工(設計方案包括平面圖、電氣施工圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。 三、甲方的權(quán)利和義務(一)、甲方的權(quán)利1、甲方有權(quán)對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權(quán)利;2、對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。(二)、甲方的義務1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當有乙方辦理的手續(xù)外。2、提供符合施工要求的水源、電源。3、參與工程質(zhì)量和施工進度的

34、監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認。 4、按照約定的期限支付工程費。四、乙方的權(quán)利和義務(一)、乙方的權(quán)利1、乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。(二)、乙方的義務1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。 2、未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑機構(gòu)及各種設備管線。3、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。4、自甲方交付乙方之日起，乙方應協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品，嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。5、嚴格按甲

35、方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意; 6、愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;7、精心施工，認真負責，質(zhì)量要求： 具體質(zhì)量要求參照甲方提供圖紙要求的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設計要求和國家規(guī)范標準。五、 工程內(nèi)容及合同金額：1、工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認定的裝飾實際項目計算。 2、 合同預算金額：本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣： 陸拾肆萬壹仟零佰伍拾壹元整(￥641051.00)。3、在施工過程中為了更好體現(xiàn)裝飾效果，合理利用資源，如遇材料變更，施工工藝變更等事項，乙方應及時向甲方提出建議，并得到甲方的認可?？蓪ο鄳b

36、飾預算總金額進行浮動，不得超出預算金額的20%，超出部分友好協(xié)商。六、 關于工程價款及結(jié)算1、合同生效后，發(fā)包人按約定，直接向承包人支付工程款： 第一次 總工程款的 50%，即工程開工起 支付￥320525.50元。第二次 總工程款的30% ，即各部件裝配結(jié)束 支付￥192315.30元。 第三次 總工程款的20% ，即保潔工程結(jié)束 支付￥128210.20元。七、協(xié)議工程完成期限：1、本工程施工期限自 20xx 年 10 月 1 日起至 20xx 年 11 月 30 日止。2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人(代表)

37、原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。八、關于材料供應和保管1、對一方提供的任何材料和設備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權(quán)要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用曾加部分，由提供方承擔。2、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損失或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。九、關于質(zhì)量和驗收1、工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質(zhì)量評定驗收標準。2、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質(zhì)量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費費用由甲方負責。3、乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修1年，終身維護。

38、損耗品、使用不當、人 為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。十、 違約責任：1、甲方在乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下，甲方有權(quán)中止合同，合同中止后，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外，甲方未經(jīng)乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;2、乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經(jīng)預付的所有款項。 而戰(zhàn)爭及自然災害的因

39、素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規(guī)處置。 3、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。4、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi)，但乙方有義務憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。 5、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理出入證等工程所使用的水電費用由甲方負責。十一、 本協(xié)議附附件一份。(附裝飾項目預算單一份)本協(xié)議共2頁一式二份，

40、甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(發(fā)包方)： 電話(或手機)：乙方(承包方)： 電話(或手機)：確認日期： 年 月 日 裝修合同 篇6 委托單位(下稱甲方)：設計單位(下稱乙方)：根據(jù)中華人民共和國合同法以及裝飾行業(yè)的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同以資共同遵守：1、設計項目任務范圍l .l設計項目：l .1 .1項目名稱：l .2設計工作內(nèi)容：委托標的的室內(nèi)裝飾設計1.3設計范圍l .3. 1大酒店負一層ktv和首層ktv入口和一間包房及過道1 .3 .2總計暫約平方米1.4設計要求l .4 .1乙方在符合先進并適用的理念和專業(yè)要求的同時，應按甲方提供原則要求、標準及有關文件批示，遵照中華人民共和

41、國現(xiàn)行的設計規(guī)范、標準、規(guī)程、技術條例進行設計。并應按時提交設計圖紙及文件。1 .4. 2應充分考慮整體裝修效果的協(xié)調(diào)，并應注重細節(jié)、細部的處理。2、設計周期及設計深度乙方分批次，依照方案初步設計階段、擴初階段、施工圖階段向甲方提供各區(qū)域的設計成果。整個設計周期為30天。2.1方案設計階段：4天2 .l .l乙方應向甲方提供所設計項目的內(nèi)部展示概念草案，并與甲方進行交流。乙方依據(jù)甲方提供的原則要求進行設計。方案設計應清晰明確，有準確的文字說明，各專業(yè)設計應相互協(xié)調(diào)，滿足甲方要求，且應符合舞型級賓館營運管理的要求。2 .1. 2乙方必須按照甲方管理的要求，制定并向甲方提供概念設計圖和規(guī)格說明，其

42、中包括：2 .1 .2. 1文字總說明2.1 .2. .2一份設計區(qū)域總平面圖2. 1 .2. 3設計區(qū)域的設計效果、色彩、選材方案。2 .l .2. 4主要裝修材料的材質(zhì)、色彩與紋理。2.1. 2. 5表現(xiàn)與描述設計理念的說明書、參考圖片及其它必要的文件。2 .1. 3以上圖紙、文件應對后續(xù)裝修設計起指導作用。2 .2擴初設計階段：l1天2. .2 l在已經(jīng)得到確認的概念方案基礎上，于聽取各方意見后，設計方應向甲方提供整套初步設計圖紙，這些圖紙應該能夠闡明設計意圖本階段設計應能夠指導施工圖設計。2. 2 .2向甲方提交較為詳盡的擴初設計說明書(包括設計總說明和各專業(yè)的設計說明書)、設計圖紙、

43、主要材料表等。2. 2. 3本工程設計資料及文件中，裝飾材料、裝飾構(gòu)配件和設備，應當注明其規(guī)格、型號等。2 .2.4提供說明家具位置的平面圖。2 .2. 5提供透視簡圖或效果圖(8張)，顯示整體設計概念、色調(diào)照明和材料。2 .2.6提供整套項目設計區(qū)域墻壁、天花板、固定家具等裝飾硬件和衛(wèi)生潔具的參考圖樣。2 .2. 7設計方向甲方提供整套設計區(qū)域內(nèi)的燈具、地毯的參考圖樣。2 .3施工圖設計階段：152. .3 1本階段乙方應根據(jù)甲方批準的初步設計文件，編制設計區(qū)域內(nèi)所有項目內(nèi)容施工圖紙。施工圖設計階段的深度要求：應確保滿足甲方的原則要求、符合五銎緞賓館營運管理要求、標準及設計理念風格、功能得以

44、落實；應能據(jù)以編制工程預、決算和作為施工招標的依據(jù)應能據(jù)以進行施工和安裝以及應能據(jù)以施工驗收。2. 3. 2最終設計成果由設計說明書(包括設計總說明和各專業(yè)的設計說明書)、設計圖紙(包括水電箍工圖紙)、主要材料表及工程 概算書等四部分組成，其編排順序為：封面、扉頁、設計文件目錄、設計說明書、圖紙、主要設備及材料表。2 .3. 3本工程最終設計成果資料及文件中，裝飾材料配件和設備，應當注明其規(guī)格、型號、性能等技術指標。乙方可以推薦生產(chǎn)廠家及供應商，但乙方的設計成果對生產(chǎn)廠家的適應性不能是唯一的。2.3. 4提供地面、墻壁和天花板樣品、家具的介紹模板，及家具、燈光、固定裝置和附件的照片的圖樣。3、

45、設計配合3 .1協(xié)助甲方選定家具款式，指導及協(xié)調(diào)供應商完成所有活動家具設計。3 .2協(xié)助甲方選定照明燈具款式，指導及協(xié)調(diào)供應商完成燈具選型設計。3 .3協(xié)助甲方選定音響設備款式，指導及協(xié)調(diào)供應商完成音響設備選型設計。3. 4配合相關配套專業(yè)如空調(diào)、給排水、消防、強弱電、廚房設備、活動家具、陳設配飾完成整改項目的專業(yè)設計。4、現(xiàn)場設計解讀及跟進。4.1乙方負責協(xié)助甲方協(xié)調(diào)指導室內(nèi)施工單位施工，確保施工質(zhì)量達到室內(nèi)設計最終確定效果。4.2乙方應參加由甲方安排并主持的專題答疑會，以回答詢問、描述設計意圖及解釋施工文件和固定設施設備規(guī)范。工程承包商應負責在此會議中提出問題，乙方應及時解答。5、合同金額

46、5 .l設計總費用。本合同項目整體設計面積約(暫定面積，實際面積在乙方完成方案初步設計階段后按方案予以調(diào)整計費)，設計費按元每平方米計算，總設計費暫定為(￥)大寫元整(不含稅)。6、付款條件及方式6 .l本合同簽訂后三天內(nèi)，甲方需支付乙方總設計費的為定金。乙方在收到該定金之后，開始按本合同約定進行設計工作。6.2完成設計交底后三個工作日內(nèi)，即乙方向甲方提供施工圖及效果圖，經(jīng)甲方同意認可后付總設計費的 。6.4乙方在合同約定的期限內(nèi)向甲方提交各階段的圖紙，每包廂及區(qū)域完整施工設計圖一式2套，cad電子閱讀文檔一份，效果圖a3及電子文檔（輸出3000）一份。7、甲方責任7.1甲方應按本合同第6條規(guī)

47、定的金額和時間向乙方及時支付設計費用。逾期支付的，自逾期之日起，每日按當期應付未付款的萬分之三向乙方支付違約金。甲方未按階段付清設計費前，乙方可暫停下階段設計工作，因此造成的時間延誤責任由甲方承擔。7 .2甲方指定（電話：協(xié)調(diào)各方合作事宜。甲方訂立工程施工合同時，應約束工程施工方服從乙方設計指導。若承包方與乙方有爭議，由甲方代表出面協(xié)調(diào)，若因施工發(fā)生困難，施工方要求更改設計，乙方應征得甲方同意，修改設計圖紙。7 .3若甲方變更設計委托事項或提交的基礎資料錯誤，或?qū)λ峤毁Y料作重大修改，造成乙方設計返工，除雙方需協(xié)商簽訂補充。甲方：乙方：年月日 年月日如何避免裝修合同中的陷阱1、簽合同前要心中有

48、數(shù);2、明確雙方材料供應;3、索要水電改造的參考報價;4、明確施工圖紙;5、明確付款時間;6、明確獎懲條款;7、合同文件中要注意施工細節(jié);8、盡量避免做不到的條款;9、看清楚條文再簽合同。 裝修合同 篇7 發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_承包方（以下簡稱乙方）：_，（以下簡稱甲方）為裝修信息性房屋（_組團_棟_單元_室），經(jīng)與_（以下簡稱乙方）雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。一、工程項目：1、四個房間（三臥室、一客廳，以下簡稱四個房間）鋪木地板2、兩個衛(wèi)生間做防水，鋪地磚及瓷磚3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆；4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆；5、廚房做防水，安裝櫥柜；6、包臥室、衛(wèi)生間門7、未盡細節(jié)的之處

49、，由甲方提出方案，商量確定。二、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。三、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標準，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。四、施工期限：_年_月_日至_年_月_日，如不能按期完成，每天將處罰金五十元。五、工程造價：按照附表價格，由乙方采購材料并安裝。如有變更，以雙方認可的變更單結(jié)算為準。六、付款方式：合同簽訂后，甲方支付現(xiàn)金_（大寫：人民幣_萬元整）經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內(nèi)一次將剩余裝修費付清。七、其它問題：裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，

50、由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。甲方：乙方：_年_月_日 裝修合同 篇8 案情簡介周某為維思投資公司裝修辦公室，當時因為雙方是朋友，并沒簽合同，口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜，材料費實報實銷，人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司（該公司公章在維思公司手里）名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途，維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中，維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同，并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后，維思公司即將前期所有

51、裝修全部拆除，不允許工人再次進場施工，另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟，以質(zhì)量不合格為由，要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。辦案思路及心得被告周某委托我應訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中，我主要提出以下幾點代理意見：1、被告周某不是適格被告，原告應以重慶桂濱公司作為本案被告，由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證，桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人（盡管桂濱公司與原告未簽書面合同，不影響雙方實際裝飾工程合同關系），因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛，與被告無關，被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協(xié)調(diào)工作，由此可能

52、產(chǎn)生的相應合同責任根據(jù)合同法規(guī)定應由委托人桂濱公司承擔；2、周某是自然人，不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格，本案合同應屬無效。根據(jù)建筑法室內(nèi)裝飾工程管理辦法最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋等法律法規(guī)規(guī)定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的，建設工程施工合同無效。原被告簽訂的裝飾工程施工合同，周某是自然人，并無相應資質(zhì)，所簽合同應屬無效合同；3、原告未經(jīng)施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定，應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻，以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明，我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題，是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度，僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的，只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構(gòu)有權(quán)對工程進行質(zhì)量認定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例，也與本案裝飾工程合同的約定相違背，同時也違反合同法的相關規(guī)定。裁判結(jié)果通過庭審的答辯和辯論以及庭