承攬合同1(常用商業(yè)合同)

1、保修服務合同甲乙雙方就設備保修事宜，經協(xié)商一致，達成如下協(xié)議。一、 保修設備（附表）代碼、設備名稱、品牌、型號、機身號碼、數(shù)量聯(lián)系人：電話：傳真：郵編：設備使用地址：二、保修范圍及服務方式：1.免費進行操作指導，技術咨詢；2.修復其有修復價值的毀損設備，或排除設備故障；3.機器出現(xiàn)故障的應急維修：4.定期對保修期內的機器進行上門保養(yǎng)，每年不少于 次，保證設備運作正常；5甲方需要臨時保修服務的，需數(shù)目通知乙方。三、服務期限：從年 月 日至 年 月 日 .保修合同期滿甲方需乙方繼續(xù)保修時，應提前一個月重新簽訂。四、質量保證：乙方對所售的配件、耗材保證質量，若出現(xiàn)質量問題，乙方給予免費更換。五、 以

2、下情況不屬乙方保修范圍：因電壓不穩(wěn)而造成的機件損壞：因不按正常規(guī)則使用而造成的機件損壞；機器的消耗品如墨粉、墨盒、色帶，感光鼓，載體，暗盒等；甲方擅自改裝保修產品或更換非乙方提供的零件及耗材；甲方擅自委托非乙方授權人員對機器進行保修。六、已完成的保修工作結果簽認程序六、收費標準：1、甲方在簽訂本協(xié)議同時向乙方支付保修費用 元；2、甲方需乙方到市區(qū)以外地區(qū)上門檢修，甲方應支付乙方工時費、旅差費元。七、違約責任：乙方提供給甲方的耗材配件出現(xiàn)質量問題，乙方承擔賠償責任。甲方逾期未付清乙方款項的，須每日向乙方交納逾期部分 的滯納金。八、執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，甲乙雙方同意由廣

3、州市仲裁委員會仲裁。九、其他事項：十、合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方： 乙方：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：簽訂日期：年月日簽訂地點：加工承攬合同承 攬 方：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務：_定 作 方：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務：_ 定作方委托承攬方加工_，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條 加工成品第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質

4、量1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交（提）原材料等物品的日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行

5、工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向

6、定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳

7、記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方

8、仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金_ 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每

9、逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%（10%30%）或酬金總額的_%（20%60%）的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損

10、失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_%（10%30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

11、分酬金總額的_%（20%60%的幅度）違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當

12、賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商

13、不成按（ ）項處理：1.向仲裁機關申請仲裁；2.向人民法院起訴。本合同自_ 年_ 月_ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_份，交_（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。定作方：_代表人：_年_月_日承攬方：_代表人：_    _年_月_日加工訂貨合同供方（全稱）：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_

14、法定代表人：_ 職務：_需方（全稱）：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務：_ 根據中華人民共和國合同法規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期二、質量標準、驗收方法及地點：三、原材料來源及互利方法：四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：五、貨款結算時間及方法：六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：七、經濟責任：八、其他：九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生

15、效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務主管部門備案。十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按中華人民共和國合同法有關規(guī)定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本_份，送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。十三、本合同有效期自_年_月_日至_年_月_日止。供方：_代表人：_            _年_月_日需方：_代表人：_ 

16、0;          _年_月_日家具定作合同（簡稱甲方），向（簡稱乙方）定作下列木器家具，經雙方協(xié)商訂立本合同，共同信守。木料：甲方供應，乙方完成定作的家具后，如有余料應退還給甲方。規(guī)格標準：按圖紙式樣規(guī)格制作。圖號家具名稱單位（個）數(shù)量單價總價油漆顏色交貨日期 以上共計加工費人民幣（大寫）  技術標準：按統(tǒng)一規(guī)定的企業(yè)標準執(zhí)行。 規(guī)格、尺寸等：交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前，乙方可陸續(xù)交貨，甲方經驗收即同事付清價款。任何一方不履行

17、本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）經手人： 經手人：年月日簽訂建設工程可行性研究服務合同委托方：受委托方： 經雙方協(xié)商，由委托方委托受委托方承擔工程的可行性研究，特訂立本合同。第一條委托方在合同簽訂之日起天以內，向受委托方提供所有與研究工程有關的數(shù)據和資料，并對資料的準確性負責。 提供數(shù)據、資料的內容如下：（略）。 在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給受委托方，必要時可吸收受委托方參加本工程可行性研究的人員參加。

18、 第二條受委托方應在年月日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括： 經營評價指標： （）投資內部收益率：。 （）投資回收期：。 貸款償還能力分析：。 外匯償還能力分析：。 盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：。 結論：。 受委托方應向委托方提交可行性報告份。 委托方如在合同期間對工程提出重大變更，甚至原始資料、數(shù)據有重大變動，有可能導致受委托方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協(xié)商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。 第三條費用支

19、付條款 本工程的可行性研究費為人民幣元整。于合同生效之日，委托方應向受委托方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。 委托方中止合同時，無權要求受委托方退還定金。 受委托方不履行本合同規(guī)定的責任與義務時，應雙倍償還定金。 第四條違約罰金 受委托方不按合同規(guī)定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。 受委托方提供的可行性研究報告中出現(xiàn)錯誤，且此等錯誤純屬受委托方造成者，應扣除其所應得費用的，視錯誤性質嚴重程度而定。 因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應

20、另行增加費用，其數(shù)額由雙方商定。 委托方超過合同規(guī)定日期付費時，應償付給受委托方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規(guī)定費用的計算。 第五條本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出修改或補充規(guī)定。修改或補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 第六條本合同正本一式份，雙方各執(zhí)一份。合同副本一式份，送各一份備案。 委托方：（蓋章） 地址： 負責人：（簽名） 聯(lián)系人：（簽名） 開戶銀行： 帳號： 電話號碼： 受委托方：（蓋章） 地址： 負責人：（簽名）

21、60;聯(lián)系人：（簽名） 開戶銀行： 帳號： 電話號碼：  年月日訂立建筑安裝工程合同 甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：200年月日，甲方、乙方就 工程安裝 的項目，經協(xié)商一致，特訂立本合同。 安裝工程名稱： 工程地點：甲方。 工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。 完工期限：安裝工程總價格：人民幣整。 安裝工程付款進度： 第期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價，即整； 第期：甲方在 工程開始時，付給乙方工程總價，即整； 第期：在安裝 時，甲方付給乙方工

22、程總價，即整； 第期：在 時，甲方付給乙方工程總價的，即整；第期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的，即整 第期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的，即整。 違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的計算，即整。 增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。 監(jiān)督進度

23、：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方決定不再繼續(xù)施工，按合同第條規(guī)定結束。 工程保證

24、：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲猓曳綉诩追津炇蘸蟊ＷC工程質量良好年。 附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。 附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。 附件包括：（）圖樣；（）估價單。 合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。附加條款： 應在甲方驗收后，提供免費及定期、每六（）個月派員一次維護正常運行。 本合同按雙方所簽日期生效。 甲方：乙方： 

25、;由：由： 工程設計合同工程名稱：委托單位：設計單位：設計編號：合同編號：_年_月_日訂建筑安裝工程設計合同訂立合同雙方：建設單位：_，以下簡稱甲方；設計單位：_，以下簡稱乙方。就 工程設計事宜，經甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。一，工程名稱，規(guī)模，投資額，建設地點甲方委托乙方承擔_工程的設計項目，建筑安裝面積為_平方米，計劃總投資為_萬元，建設地點在_二，甲方的義務1，甲方應在 年_月_日以前，向乙方提交 等資料。甲方對上述資料必須保證質量，不得隨意變更。2，及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。3，在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，與乙方進行設計技術交底；工程俊

26、工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。4，在設計人員進入施工現(xiàn)場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便。在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。5，甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改；未經乙方同意，甲方不得復制，重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重復使用。三，乙方的義務1.乙方必須在 年_月_日以前，向甲方交付初步設計文件；在 年_月_日以前，向甲方交付技術設計文件；在 年_月_日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式_份，技術設計文件一式_份，施工圖設計

27、文件一式_份，甲方另需增添文件分數(shù)和需要模型費，另行收費。 年_月_日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件（包括概預算文件，材料設備清單）。大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同，具體規(guī)定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件（2）。）2.乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經濟協(xié)議文件，設計標準，技術規(guī)范，規(guī)程，定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。3.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責承擔。4.設

28、計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工單位進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。四，設計的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按_元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協(xié)商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。3.甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工日，增付和結清設計

29、費，同時結束合同關系。五，設計費的數(shù)量和交付辦法本設計合同生效后_天內，甲方應向乙方交付相當于設計費的20的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費；乙方向甲方提交初步設計方案后_天內，甲方應向乙方支付_的設計費；乙方向甲方提交施工圖文件后_天內，甲方應向乙方結清全部設計費（設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付）。六，獎勵與違約責任1.在合理的工程投資控制數(shù)內，由于乙方采用先進技術或合理建議而節(jié)省了工程投資，可以從節(jié)約投資額中提取_獎勵乙方。2.由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還

30、應由甲方按乙方實際損失工日，以每日_元計算增付設計費。3.甲方不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據銀行關于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。4.由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤_天，乙方應向甲方償付相當于設計費的_的違約金（甲方可在設計費中扣除）。5.因乙方設計質量低劣引起返工，應由乙方繼續(xù)完善設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質量事故者，乙方除免收受損失部分的設計費外，還應付與直接受損失部分設計費相等的賠償金。七，其它_.本合同自 年_月_日雙方簽字后生效，全部設計任務完成后失效。本合同如有未盡事宜，需經雙方共同協(xié)商，

31、作出補充協(xié)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內容抵觸。在合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式_份。建設單位（甲方）：設計單位（乙方）：代表人：代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系人：通訊處：通訊處：電話或電報：電話或電報：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：_年_月_日訂建筑工程承包合同 甲方：×××（寫明名稱、法定代表人和住所）（發(fā)包方） 乙方：×××（同上）（承包方） 甲乙雙方按照中華人民共和國合同法和 規(guī)定的原則，結合

32、工程的實際情況，達成如下協(xié)議。 第一條承包工程概況（包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容） 第二條合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律（本條主要是用于涉外方面的） 第三條圖紙（寫明圖紙?zhí)峁┑娜掌凇⑻讛?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等） 第四條甲乙雙方駐工地代表（寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務） 第五條甲乙雙方的基礎工作 第六條工程進度計劃 第七條工程監(jiān)督（包括隱蔽工程的中間驗收等） 第八條人事同價款及其調整 第九條工程預付款及工程價的支付方式和時間 第十條工程

33、驗收 第十一條決算 第十二條保修 第十三條爭議處理 第十四條違約責任 第十五條雙方約定的其他內容 第十六條本合同一式份，當事人各執(zhí)份。本合同自年月日（寫明生效的時間或者條件）之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。   發(fā) 包 方承 包 方 鑒（公）證意見  單位名稱（章）：單位名稱（章）： 單位地址：單位地址：經辦人： 法定代表人：法定代表人：鑒（公）證機關 

34、委托代理人：委托代理人：（章） 電話：電話：年月日 電報掛號：電報掛號：注：除國家另有規(guī)定 開戶銀行：開戶銀行：外，鑒（公）證實行自 帳號：帳號：愿原則 郵政編碼：郵政編碼： 年月日年月日  說明 建筑工程承包合同是以建筑工程為標的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程設計合同。建筑工程承包合同是很復雜的合同。涉及到工程技術標準、質量的監(jiān)督檢查、施工期限等問題，而且涉及的法律、法規(guī)也很多。因此，訂立建筑工程承包合同，應當根據不同的情況作出具體規(guī)定，力求做到準確、明確和正確，確保工程順利進

35、行。特別是不同工程的技術術語、語詞涵義往往都不相同，因此，更需要在訂立合同時明確應當適用的法律和技術標準及其語詞涵義。一般來講，下列三個方面的問題是應當注意的： （）作為承包方為講，首先要了解工程基本情況，包括發(fā)包方提供的圖紙情況、工程量、工程的難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的施工力量與工程不適應，則應當講明，否則，應當承擔相應的責任。 （）作為發(fā)包方，應當審查承包方的資質等級，是否有力量承包此項工程。對于是否允許承包方轉包，應當事先在合同中講明。 （）發(fā)包方應當加強對工程質量的監(jiān)督檢查，在合同中應當明確監(jiān)督的方式、時間、工程內容；對需要進行

36、中間驗收的部分要作出適當?shù)陌才?。建筑裝飾工程施工合同（示范文本）二第一部分、合同條件一、詞語含義及合同文件第一條、詞語含義。在本合同中，下列詞語除協(xié)議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：1.合同：是指為實施工程，發(fā)包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協(xié)議，包括合同條件、協(xié)議條款以及雙方協(xié)商同意的與合同有關的全部文件。2.協(xié)議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發(fā)包方和承包方協(xié)商達成一致意見的條款。3.發(fā)包方（簡稱甲方）：協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權限、性質均需在協(xié)議條款內約定。4.承包方（簡稱乙方）：協(xié)議條款約定的

37、具有工程承包主體資格并被甲方接受的當事人。5.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協(xié)議條款內指定的履行合同的負責人。6.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在協(xié)議條款內指定的履行合同的負責人。7.社會監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程建設監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理。8.總監(jiān)理工程師：工程建設監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。9.設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。10.工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環(huán)境質量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構筑物外表和

38、內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。11.工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。12.工程質量監(jiān)督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監(jiān)督機構。13.合同價款：甲、乙雙方在協(xié)議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。14.追加合同價款：在施工中發(fā)生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。15.費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。16.工期：協(xié)議條款約定的、按總日歷天數(shù)（包括一切法定節(jié)假日在內）計算的工期天數(shù)。17.開工日期：協(xié)議條

39、款約定的絕對或相對的工程開工日期。18.竣工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。19.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。20.分段或分部工程：協(xié)議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。21.施工場地：由甲方提供，并在協(xié)議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。22.施工設備和設施：按協(xié)議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備和設施。23.工程量清單：發(fā)包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規(guī)則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。24.書面形式：根據

40、合同發(fā)生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。25.不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及協(xié)議條款約定的自然災害等。第二條、合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：1.協(xié)議條款；2.合同條件；3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議；4.建設工程施工合同；5.監(jiān)理合同；6.招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書；7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；8.標準、規(guī)范和其它有關的技術經濟資料、要求；當合同文件出現(xiàn)含糊

41、不清或不一致時，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，按協(xié)議條款第35條約定的辦法解決。第三條、合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫、解釋和說明。施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標準、規(guī)范。沒有國家標準、規(guī)范時，有行業(yè)標準、規(guī)范的，使用行業(yè)標準、規(guī)范；沒有家和行業(yè)標準、規(guī)范的，使用地方的標準、規(guī)范。甲方應按協(xié)議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。國內沒有相應標準、規(guī)范時，乙方應按協(xié)議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批準后執(zhí)行。甲方要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標準、規(guī)范的費用

42、，均由甲方承擔。適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)（含地方法規(guī)），及協(xié)議條款約定的規(guī)章。第四條、圖紙。甲方在開工日期7天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協(xié)議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。二、雙方一般責任第五條、甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：1.甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。2.甲方代表

43、的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行地的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)

44、行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。3.甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。第六條、委托監(jiān)理。本工程甲方委托監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的

45、職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發(fā)生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。第七條、乙方駐工地代表。乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：1.乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名及收到時間后生效。2.乙方代表按甲方代表批準的施工組織設

46、計（或施工方案）和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。乙方代表易人，乙方應于易人前7天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。第八條、甲方工作。甲方按協(xié)議條款約定的內容和時間，一次或分階段完以下工作：1.提供施工所需的場地，并清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙；或承擔乙方在不騰空的場地內施工采取的相應措施所發(fā)生的費用，一并計入合同價款內；2.向乙方提供施工所需水、電

47、、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至協(xié)議條款約定的地點，并保證乙方施工期間的需要；3.負責本工程涉及的市政配套部門及當?shù)馗饔嘘P部門的聯(lián)系和協(xié)調工作；4.協(xié)調施工場地內各交叉作業(yè)施工單位之間的關系，保證乙方按合同的約定順利施工；5.辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續(xù)；6.組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；7.向乙方有償提供協(xié)議條款約定的施工設備和設施。甲方不按協(xié)議條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方有關損失，工期相應順延。第九條、乙方工作。乙方按協(xié)議條款約定的時間和要求做好以下工作：1.在其設計資格證書允許的

48、范圍內，按協(xié)議條款的約定完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批準后使用；2.向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應統(tǒng)計報表和工程事故報告；3.在騰空后單獨由乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用；在新建工程或不騰空的建筑物內施工時，上述設施和人員由建筑工程承包人或建筑物使用單位負責，乙方不承擔任何責任和費用。4.遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經甲方代表同意，需辦理有關手續(xù)的，由甲方承擔由此發(fā)生的費用。因乙方責任造成的罰款除外；5.遵

49、守政府和有關部門對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款；6.按協(xié)議條款的約定保護好建筑物結構和相應管線、設備；7.已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調，由責任方負責修復；或乙方修復，由甲方承擔追加合同價款。要求乙方采取特殊措施保護的分段和分部工程，其費用由甲方承擔，并在協(xié)議條款內約定。甲方在竣工驗收前使用，發(fā)生損壞的修理費用，由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。三、施工組織設計和工期第十條、施工組織設計及進度計劃。乙方應在協(xié)議條款約定的日期，將施工

50、組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。甲方代表應按協(xié)議條款約定的時間予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙方應按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批準后執(zhí)行。第十一條、延期開工。乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協(xié)議條款約定的開工日期7天前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復，視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。第十二條、暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責