機(jī)電安裝施工合同_第1頁
機(jī)電安裝施工合同_第2頁
機(jī)電安裝施工合同_第3頁
機(jī)電安裝施工合同_第4頁
機(jī)電安裝施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、二載后自由修改機(jī)電安裝施工合同合同協(xié)議CONTRACT TEMPLATE專業(yè)人員精心編制,內(nèi)容完整清晰可直接套用機(jī)電安裝施工合同發(fā)包方(甲方):承包方(乙方):根據(jù)中華人民共和國合同法 、和建筑安裝工程承包合同條例 、雙方經(jīng) 友好協(xié)商,甲方將工程分包給乙方施工。 本著平等互利, 協(xié)商一致的原則雙方就 有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議:第一條 工程概況1工程名稱:2工程地點(diǎn):3工程開工日期:4工程竣工日期:第二條 合同承包范圍1第三條 承包方式1第四條 合同價(jià)款1本工程合同價(jià)款為:第五條 駐工地代表:1甲方駐工地代表姓名:2甲方駐工地代表職責(zé):按照合同約定,及時(shí)向乙方提供所需指令,批準(zhǔn), 圖紙并履行其他合同

2、約定的義務(wù)。3乙方駐工地代表姓名:聯(lián)系電話:4乙方駐工地代表職責(zé):按甲方代表批準(zhǔn)的作業(yè)計(jì)劃,工期控制計(jì)劃,質(zhì) 量目標(biāo)和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令, 要求組織施工, 履行合同中約定的其他 權(quán)利義務(wù)。第六條 甲方責(zé)任:1工程開始施工前,甲方負(fù)責(zé)組織圖紙技術(shù)交底,審查乙方的分項(xiàng)工程施 工方案,確定修改范圍。2按合同規(guī)定支付乙方工程款項(xiàng)。第七條 乙方責(zé)任:1按合同約定及甲方要求的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場。2負(fù)責(zé)本工程承包范圍內(nèi)的施工,質(zhì)量,安全及工程保修責(zé)任。3乙方所供應(yīng)材料,應(yīng)保證材料符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求。4明確工地負(fù)責(zé)人,并向甲方提供施工人員名單及主要工種上崗證。5分包方須負(fù)責(zé)提供施工所用的所有材料, 機(jī)具及隨機(jī)

3、所用的電線和配件, 并保證所用機(jī)具性能良好, 符合甲方的安全要求, CI 形象要求及國家和北京市的 有關(guān)規(guī)定。6遵守甲方現(xiàn)場關(guān)于安全,文明施工,后勤衛(wèi)生,環(huán)保,消防,保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定,造成的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)。第八條 工期延誤:對以下造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認(rèn),工期相應(yīng)順延。1增加工作內(nèi)容或重大設(shè)計(jì)變更。2甲方未按合同約定時(shí)間提供符合要求的工作面,或修改范圍不能及時(shí)提 供。3合同中約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。在上述情況發(fā)生后 2 天內(nèi),乙方就延誤內(nèi)容向甲方代表提出書面報(bào)告。 甲方 在收到報(bào)告后 2 天內(nèi)就工期延長給出書面答復(fù)。 非上述原因, 工程不能

4、按合同工 期完工,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第九條 違約:1甲方可無條件終止合同而無需賠償乙方任何損失。第十條 安全及文明施工:1乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,對其施工人員進(jìn)行安全教育及安全交底,采取嚴(yán)格 的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi) 用。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故, 由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用。 發(fā)生重大傷亡 事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)有關(guān)部門并通知甲方代表。 同時(shí)按政府有關(guān)部門 要求處理。甲方為搶救提供必要條件,發(fā)生的費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。2乙方負(fù)責(zé)所承包工程施工的安全防護(hù)工作,配備專職安全員,對操作工 人的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。3乙方在施工中所用的全部機(jī)具必須經(jīng)檢驗(yàn)合格,并符

5、合國家有關(guān)規(guī)定和 機(jī)具安全使用標(biāo)準(zhǔn)。 若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的各類機(jī)械設(shè)備 及生產(chǎn)機(jī)具, 而造成的一切安全事故, 均由分包方自行負(fù)責(zé), 并承擔(dān)由此引起的 一切經(jīng)濟(jì)損失。第十一條 工期,質(zhì)量約定:1由于乙方原因造成工期延誤,每拖延一天,乙方應(yīng)向甲方交納工程總價(jià)1%,作為拖期罰款。拖期罰款總額不超過工程總價(jià)的5%。2在保修期滿后,甲方于 14 日內(nèi),在無任何保修問題的情況下,退還 5% 保修金給乙方。3其他約定:第十二條 付款方式:1合同簽定后, 工程竣工并通過驗(yàn)收完工, 甲方支付合同價(jià)款 95%給乙方, 即:元。剩余 5%即:元作為工程保修款,在保修期內(nèi)乙方應(yīng)完全履行保修義務(wù),

6、保修期滿后, 保修款將全額無息返還乙方; 若在保修期內(nèi)乙方不履行或不完全履 行保修義務(wù),則甲方有權(quán)扣取保修款。第十三條 合同生效與終止:1本合同自雙方起簽定蓋章之日起生效;2本合同在雙方完成約定工作內(nèi)容, 保修完成后, 結(jié)清質(zhì)量保證金 5%即告 終止。第十四條 合同份數(shù):1本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。2本合同一式 3 份:甲方保存 1 份,乙方保存 2 份。乙方蓋章:乙方簽字:甲方蓋章: 甲方簽字:日.合同注意事項(xiàng):合同模板要結(jié)合您實(shí)際情況修改,請親在簽訂正式合同時(shí)注意以下幾點(diǎn)!!簽訂合同時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):1要注意核實(shí)對方身份,如果對方是個(gè)人的,必須要保存對方的身份證復(fù)印件

7、,如果對方是公司的,必須保存對方營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件。2、注意授權(quán),合同應(yīng)當(dāng)由有授權(quán)的人員簽署,并加蓋公司印章。3、明確合同價(jià)格是否含稅。如果合同價(jià)格沒有約定是否含稅,通常理解是含稅價(jià)。因此合同價(jià)格必須約定是否含稅。4、指定收貨人。如果我方是要送貨給對方的,最好在合同中約定對方有權(quán)收貨的人員。因?yàn)樵诮灰走^程中,在發(fā)生爭議時(shí),對方往往有可能否認(rèn)收到貨物,這時(shí)送貨的一方必須證明貨物已經(jīng)送達(dá),如果對方否認(rèn)簽收貨物人的身份,送貨人將陷于被動(dòng)。如果在合同中約定了指定的收貨人,這一問題就可以避免。5、在合同中約定盡量多的聯(lián)系方式,包括電子郵箱等。合同履行過程中的聯(lián)絡(luò)過程往往通過電子郵件來傳輸,電子郵箱是虛擬的

8、地址,要證明電子郵件的真實(shí)出處有很大難度。因此在合同中對雙方的電子郵箱進(jìn)行約定,對證明雙方的真實(shí)意思聯(lián)絡(luò)很有幫助。6、指定收款賬戶。有時(shí)收款賬戶可能與公司的賬戶不一致,這時(shí)在合同中約定收款賬戶,可以避免轉(zhuǎn)賬付款的爭議。7、約定對方違約時(shí)的違約責(zé)任。違約責(zé)任是對方違約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任,如果某項(xiàng)違約情況較復(fù)雜時(shí),違約責(zé)任條款可以詳細(xì)約定損失的計(jì)算方法及標(biāo)準(zhǔn)。8、約定訴訟管轄法院。訴訟管轄法院是指在合同履行過程中發(fā)生爭議時(shí)應(yīng)當(dāng)向哪個(gè)法院起訴。原則上,要到對方(被告)所在地法院提起訴訟,這對起訴方而言不是特別有利。合同可以選擇“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院”等與合同有著相應(yīng)聯(lián)系的法院作為訴訟管轄法 院。如果能夠?qū)⒃V訟管轄法院約定為自己所在地法院可以減輕自己訴訟過程

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論