體育場地施工合同

1、體育場地施工合同甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）： 依照中華人民共和國合同法及有關法律、法規(guī)，就運動場地工程一事，雙方訂立如下合同條款：1、 工程介紹1、 項目名稱：2、 工程量： 工程單價：3、 總工程款：人民幣： 元（大寫： 元） 總工程款包括材料款、運費、安裝費。二、驗收標準、質(zhì)量保證： 1、驗收標準：以國家有關現(xiàn)行標準為驗收標準。產(chǎn)品到達現(xiàn)場，乙方應提供相應出廠合格證及相關證明、并確保提供的技術資料真實，若材料有質(zhì)量問題，乙方無條件給與更換。 2、工程質(zhì)量：乙方提供專業(yè)施工隊伍進行施工，達到圖紙驗收標準。三、工程施工要求： 1、產(chǎn)品名稱： 2、產(chǎn)品顏色： 3、施工地點： 4、施工工期：甲

2、方應在開工前15天通知乙方進場，工期為 歷天 合同簽訂后，乙方應立即準備施工材料。遇到以下原因，工期順延：工程量變化或設計變更不可抗力如水、電、天氣等由甲方原因造成的工期延誤甲方同意工期順延的其他情況4、 付款方式：五、雙方權利和義務：（一）甲方 1、甲方負責按約定的付款方式按時支付工程款給乙方； 2、甲方需提供乙方具備施工條件的場地，配合乙方施工； 3、甲方需免費提供給乙方施工所需的水、電、避雨倉庫及施工圖紙；（二）乙方 1、乙方負責工程質(zhì)量； 2、乙方嚴格按照約定的時間施工； 3、乙方需遵守甲方場地的規(guī)則制度，并保持生活區(qū)衛(wèi)生。六、違約責任： 1、貨到現(xiàn)場后，若顏色與雙方約定不符，乙方應無

3、條件進行更換； 2、因乙方原因造成的工期延誤，乙方應按照總工程款的5/天賠償甲方。（如遇本合同第三條第4款工期順延因素，工期自動順延） 3、因甲方未按約定付款，而導致工期延誤，甲方應按照總工程款的5/天賠償乙方。（乙方可停止施工，工期順延） 4、如甲方未能按照本合同第四款約定付款逾期15天，乙方有權拆除及運走所有乙方施工項目，并扣留已經(jīng)收到的工程款以彌補乙方損失，并保留追加損失的權利。 5、本合同自親簽約之日起自動生效，任何一方不得擅自變更和解除合同，如變更和解除合同，應由甲、乙雙方友好協(xié)商后形成書面公示。在新協(xié)議未達成之前，原合同受法律保護。七、售后服務約定： 1、 年內(nèi)（除人為）免費維修。 2、如有質(zhì)量問題確保72小時內(nèi)響應。八、其他約定事項： 1、在合同履行過程中，雙方如有爭議，應友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效，可向訴訟方所在地的人民法院提起訴訟。 2、未盡事宜由甲乙雙方另行約定。 3、本合同附表及效果圖同樣具有法律效力。 4、本合同自雙方簽字蓋章之日生效，本合同復印無效。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，共三頁。甲方：（蓋章）